ДОГОВОР ПОДРЯДА № Ст. Гостагаевская «____»______________2021г. Общество с ограниченной ответственностью производственный комплекс «Зеленое хозяйство», именуемое в дальнейшем « ПОДРЯДЧИК» в лице генерального директора Отт Виталия Самуиловича, действующего на основании Устава , с одной стороны, и _______________ ____________________________________________, в лице _______________________________ , действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем « ЗАКАЗЧИК » , с другой стороны, заключили настоя щий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. ПОДРЯ ДЧИК выполняет работы по посадке деревьев на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________. Схема посадки деревьев выполняется согласно посадочному чертежу. 1.2. Цена за единицу посадочного материала, перечень выполняемых работ, общая стоимость работ указывается в сметном расчёте (Ло кальная смета No1). 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется: 2.1.1. Выполнить работы по посадке деревьев в соответствии с локальной сметой и сдать работы Заказчику в сроки указанные в настоящем договоре и состоянии, соответствующем требованиям нормативной документации. 2 .1.2. Предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком на ( 12 месяцев ) с момента подписания Акта сдачи - приёмки, при соблюдении следующих условий: периодического осмотра растений Подрядчиком; гарантийного ухода за растениями Подрядчика , включающего в себя – (выравнивание, досыпку растительного грунта, санитарную обрезку, сезонную подкормку, мероприятия по защите от вредителей древоточцев и бактериальных заболеваний) ; соблюдение обя зательного своевременного и достаточного полива деревьев силами Заказчика . Гарантийная замена производится в течение следующего посадочного сезона по результатам полного сезона вегетации при патологической дефолиации побегов последних порядков более чем н а 50%. 2.1.3. ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право приостановления работ в случае возникновения по вине ЗАКАЗЧИКА обстоятельств, затрудняющих или делающих невозможным выполнение работ. В этом случае возникший простой техники и рабочих оплачивает ЗАКАЗЧИК, а срок окончания работ оговаривается отдельно. 2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: . к началу работ полностью исключить транзитный и рабочий проход по территории, подлежащей благоустройству и не совершать действий, препятствующих своевременному завершению работ; п редоставить Подрядчику схемы расположения подземных коммуникаций на территории, подлежащей благоустройству; осуществить выбор варианта архитектурно планировочного решения (проекта); обеспечить наличие работоспособного водопровода для полива растений не далее чем в 30 метрах от зоны посадки в течении всего гарантийного срока; обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ПОДРЯДЧИКА к растениям в течение всего гарантийного срока для наблюдения за их состоянием; предоставить полную информацию о благо устраиваемой территории, правила въезда и выезда, а также других обстоятельств, влияющих на проведение работ; своевременно произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиям и настоящего Договора; по выполнении ПОДРЯДЧИКОМ работ подписать Акт п рием а с дачи выполненных работ. 3 . Сроки выполнения работ 3 .1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 3 .2. Продолжительность выполнения работ составляет ( _______ ___ ) календарных дней с момента оплаты суммы указанной в пункте 5.2.1 настоящего договора . 3 .3. В случае невозможности проведения работ на участках благоустраиваемой территории по причине работ ы сторонних организаций или режима проживания в посёлке, сроки и условия работ должны быть скорректированы и дополнительно согласованы сторонами. 4 . Цена и порядок расчетов 4 . 1 . Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ____________ ( _______________________ ) р ублей и определяется на основании Локальной сметы (Приложение No 1) или Протокола согласования договорной цены (Приложение No 2). 4 .2. Оплата по настоящему договору осуществляется поэтапно в следующем порядке: 4 .2. 1 . Предоплата в размере 50 % до начала выполнения работ. 4.2.2. П осле подписа ния сторонами Акта приема сдачи выполненных работ в течении трех банковских дней осуществляется окончательный расчет по договору. 4 .3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия, при этом п од датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 5 .О тветственность сторон 5 .1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне п ричиненные таким неисполнением убытки. 5 . 2 .Ответственность за сохранность посадочного и прочего материала до его доставки на объект несет ПОДРЯДЧИК, а после доставки – ЗАКАЗЧИК; 5 . 3 .В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, указанных в данно м Договоре, последний выплачивает ЗА КАЗЧИКУ неустойку из расчета 0, 0 1 % от сметной стоимости производимого этапа работ за каждый день просрочки , но не более полной стоимости выполняемого этапа работ . 5 .4. За просрочку внесения платы Заказчик уплачивает ПОДР ЯДЧИКУ неустойку в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 5 . 5 . Взыскание неустоек и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 5 . 6 . В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 5 . 7 . ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за состояние газона и дорожек, находящихся в зоне проезда техники. 5 .8.В случае возникновения стихийных бедстви й, сложных климатические условий, несчастных случаев затрудняющих выполнение СТОРОНАМИ условий настоящего Договора, дальнейшее сотрудничество решается путем переговоров. 6 . Порядок разрешения споров 6.1. Все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего Договора и (или) в связи с его исполнением подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика ,в соответствии с законодательством РФ. 7 . Дополнительные условия и заключительные положения 7 . 1 . Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 7 . 2 . Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 7 . 3 . Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 7 . 4 . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. АДРЕСА И ПЛАТЕЖ НЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Подрядчик : Заказчик: Общество с ограниченной ответ ственностью производственный комплекс «Зеленое хозяйство» ООО ПК «Зеленое хозяйство» Юридический адрес: 175310, Новгородская область, пос.Демянск, ул.Ленина д.17 «в» Фактический адрес: 175310, Новгородская область, пос.Демянск, ул.Ленина д.17 «в» Руков одитель (исполнительный орган) : Генеральный директор Отт Виталий Самуилович ОГРН 1105337000218 ИНН/КПП 5304005803/530401001 ОКПО 65524302 ОКАТО 49212551000 ОКОПФ 65 р/с No 40702810308100000043 в Новгородск ом региональн ом филиал е ОАО «Россельхозбанк» ,д оп .офис No3349/8/10 к/с No30101810500000000722 в ГКЦ ГУ ЦБ по Новгородской области, БИК 044959722, ИНН 7725114488 Подписи сторон: _______________ ( Отт В.С. ) _____________ ( __________________ ) Общество с ограниченной ответственностью «____________________» ООО «____________________ » Юридический адрес: ____________________ Фактический адрес:_____________________________________ ___________________________________________ ОГРН _________________________________ ИНН/КПП ____________ /_____________ Руководитель (исполнительный орган) : Генеральный директор___________________ ______________________________________ р/с No ______________________ в ________________________ БИК __________________________________ к/с No__________________________________ Контактные телефоны:
