ДОГОВОР №19-35/2 от «01» ноября 2019 года Страница 1 из 5 ДОГОВОР ПОДРЯДА № 19-35/2 г. Томск «01» ноября 2019 г. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звездочка» (МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Матовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Устиненко Романа Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: «Разработка проектной документации для капитального ремонта крыши нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова,8» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). 1.1. Объемы выполняемых работ, их содержание, технические требования к работам указываются в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней с момента подписания Договора. 2. 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Подрядчик обязуется: Качественно и своевременно выполнить предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора работы. Результат работ должен отвечать требованиям, изложенным в техническом задании. Передать Заказчику выполненное проектное решение в 2-х экземплярах по акту о приемке выполненных работ. Подрядчик вправе с согласия Заказчика досрочно исполнить свои обязательства по выполнению работ. Заказчик обязан: В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить в письменном виде информацию о наличии факторов, которые следует учесть при разработке проектного решения и передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору (согласно п.8 приложения № 1). Оплатить работу в порядке и сроки, предусмотренные п.3 настоящего Договора. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования Договорной цены (Приложение №2) и составляет 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 3.2. Расчет осуществляется до «31» декабря 2019 года. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. ДОГОВОР №19-35/2 от «01» ноября 2019 года Страница 2 из 5 3.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 рабочих дней после завершения работ и передачи их по акту о приемке выполненных работ. 3.4. В случае отказа заказчика от исполнения настоящего Договора последний должен уплатить Подрядчику часть цены работ, определяемой в соответствии с п. 3.1 настоящего договора, пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 5.2. Оплата услуг экспертизы (определение достоверности определения сметной стоимости) производится за счет Подрядчика. 5.3. В случае необходимости разработки дополнительных разделов проекта, по требованию экспертизы, не предусмотренных техническим заданием (Приложение №1), их разработка осуществляется за счет Заказчика по дополнительному соглашению сторон. 5.4. В случае необходимости прохождения экспертизы, срок ее прохождения в срок выполнения работ, указанный в п.1.2 не входит. 5.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно только с письменного согласия сторон. 5.6. Если в процессе производства работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Заказчиком в течение 3 рабочих дней. 5.7. Споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Томской области. При этом обязателен досудебный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента получения. 5.8. В случае задержки выдачи исходных данных п.8 (Приложение №1) или выдачи их в неполном объеме, срок сдачи работ переносится на период этой задержки. 5.9. Дополнительные работы, не учтенные настоящим Договором, могут выполняться Подрядчиком на основании оформленных Дополнительных соглашений к настоящему Договору. ДОГОВОР №19-35/2 от «01» ноября 2019 года Страница 3 из 5 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 6.2. Настоящий Договор имеет приложения: 6.2.1. Приложение №1 – Техническое задание; 6.2.2. Приложение №2 – Протокол согласования Договорной цены. 6.1 7. ФОРС-МАЖОР 7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые «Стороны» не смогли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 7.2. «Сторона», ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой «Стороны» должен быть представлен удостоверяющий документ. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: «Подрядчик» ООО «СибНИИПроект» Юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, офис № 20; Фактический адрес: 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, офис № 20; ИНН: 7017376318; ОГРН: 11160017007872; ОКПО: 25974565; ОКВЭД: 71.11; КПП: 701701001; Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" Р/сч: 40702810723500000175; К/сч: 30101810600000000774; БИК: 045004774; Тел.: +7(3822) 505 800; E-mail: tomsk.snp@mail.ru Директор ООО «СибНИИПроект» «Заказчик» МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» Юридический адрес: 634012, г. Томск, ул. Елизаровых,2; ИНН/ КПП: 70170078 32/701701001; ОГРН: 1027000919923; ОКАТО: 69401363000; ОКПО: 44240107; ОКВЭД: 80.10.3; Банковские реквизиты: УФК по Томской области (ДФ АТ) (МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска ЛС30920ЗВЕЗ0119) в Отделение Томск г. Томск; Р/сч: 40701810300003000001; БИК: 046902001; Тел/факс: 8-(3822) 42-52-33/8-(3822) 41-43-90 E-mail: matova@dczvezdochka.ru; Сайт: zvezdochka.edu.tomsk.ru Директор МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» ________________/Устиненко Р.А./ м.п. ________________/Матова О.А./ м.п. ДОГОВОР №19-35/2 от «01» ноября 2019 года Страница 4 из 5 Приложение № 1 к Договору № 19-35/2 от «09» августа 2019г. Согласовано: Директор ООО «СибНИИПроект» Утверждено: Директор МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» ________________/Устиненко Р.А./ м.п. ________________/ Матова О.А./ м.п. Техническое задание «Разработка проектной документации для капитального ремонта крыши нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова,8»: Разработка проектной документации для капитального ремонта крыши нежилого № Наименование объекта здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова,8 Томская область, г. Томск, Кировский 1. Место расположения объекта район, ул. Матросова,8 2. Основания для проектирования Договор № 19-35/2 от 09.08.2019 г. 3. Организация Заказчик МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 4. Разработчик (проектировщик) ООО «СибНИИПроект» Основные технико-экономические 5. Согласно техническому паспорту БТИ. показатели здания (ТЭП) Этажность – 1 этаж Основные архитектурно-планировочные Площадь здания – 456,8 м2 6. характеристики существующего здания Уровень ответственности здания – II (нормальный) 1. Конструктивные решения (крыша и 7. Разделы проектной документации кровля) 2. Сметная документация Материалы, предоставляемые Исходные данные, предоставляемые 8. Заказчиком: Заказчиком 1. Технический паспорт здания; Количество экземпляров технической Выдать Заказчику в 2-х экземплярах на 9. документации, выдаваемых Заказчику бумажном носителе. Выполнить проверку достоверности определения сметной стоимости. В расчетах учесть затраты на строительный надзор и непредвиденные затраты. В сводном сметном расчете учесть: - затраты на строительный контроль Указания о необходимости принять в соответствии с действующими согласований результатов работы с нормативами, в том числе 10. заинтересованными ведомствами и Постановлением Правительства РФ от организациями 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - непредвиденные расходы предусмотреть в размере 2%. Требования к специализированной Являться членом саморегулируемой организации организации, позволяющие выполнить 11. своими силами работы по данному объекту. ДОГОВОР №19-35/2 от «01» ноября 2019 года Страница 5 из 5 Приложение №2 к Договору № 19-35/2 от «09» августа 2019г. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр «Звездочка» (МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чередник Валентины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Устиненко Романа Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, достигли соглашения о величине Договорной цены за выполнение работ: № п/п Наименование работ Количество (шт) Стоимость за 1 ед. Стоимость 1 Разработка проектной документации для капитального ремонта крыши нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова,8 1,0 160 000,00 160 000,00 ВСЕГО 160 000,00 Договорная цена составляет: 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. Подрядчик: Директор ООО «СибНИИПроект» Заказчик: Директор МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» ________________/Устиненко Р.А./ м.п. _______________/ Матова О.А./ м.п.
