ДОГОВОР №1004/1 г. Симферополь « 10 » Октября 2018г. Общество с ограниченной ответственностью ««***», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никитина Ольга Владимировна, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "///", именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ДиректорВиталия Борисовича, действующего на основании Устава, лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения № 82-Б/00019 от 23.01.2015 года с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание следующих услуг: перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей переносных). 1.2. Услуги по настоящему Договору выполняется в соответствии со спецификацией (приложение №1 к Договору). 1.3. Услуги, не предусмотренные настоящим Договором, необходимость проведения которых выявлена в процессе их оказания, оформляются дополнительным соглашением без увеличения стоимости услуг по настоящему Договору. 1.4. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику», что качество услуги, передаваемого по «Договору», соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. 1.5. Место предоставления услуг: помещение, расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Линейная, д. 2. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 2.1. Стоимость услуг по Договору составляет 978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 149 (Сто сорок девять) рублей 19 копеек 2.2. Цена Договора включает все затраты «Исполнителя» на материалы, транспортировку, и других обязательных платежей. 2.3. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. «Исполнитель» обязуется: 3.1.1 оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме и с надлежащим качеством и в установленный срок в точном соответствии со спецификацией; 3.1.2 обеспечить качество всех услуг в соответствии с действующими нормами и техническими условиями для данного вида услуг; 3.1.3 нести ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее оказание услуг по настоящему Договору его субподрядчиками в случае их привлечения; 3.1.4 обеспечить оказание услуг необходимыми мероприятиями по технике безопасности; 3.1.5 при оказании услуг по настоящему Договору не изменять в одностороннем порядке график оказания услуг. Изменение сроков оказания услуг в сторону продления влечет привлечение «Исполнителя» к ответственности, предусмотренной Договором за ненадлежащее выполнение обязанностей и срыв сроков их выполнения. 3.1.6 на «Исполнителе» лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата услуг до момента сдачи его «Заказчику», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.1.7 немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении: а) возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения услуг; б) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов услуг, либо создающих невозможность их завершения в установленный срок; 3.1.8 в случае возникновения любых обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика»; 3.1.9 безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в оказании услуг в течение 10 (десяти) дней с момента (дня) обнаружения и предъявления претензии в период гарантийного срока. 3.1.10 выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих пунктах настоящего Договора. 3.3. Права «Заказчика»: 3.3.1 «Заказчик» вправе проверять ход оказания и качество услуг, выполняемых «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность. 3.3.2 если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 3.3.3 если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Исполнителю» срок для устранения недостатков и при неисполнении «Исполнителем» в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на «Исполнителя», а также потребовать от «Исполнителя» возмещения убытков. 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ Срок оказания услуг – 30 календарных дней с момента заключения Договора. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 5.1. Приемка «Заказчиком» оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-передачи оказанных услуг. 5.2. «Исполнитель» обязан по окончанию оказания услуг, в письменной форме известить об этом «Заказчика» и передать «Заказчику» документы, указанные в п. 2.5. настоящего договора. 5.3. «Заказчик» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем уведомления, начинает осуществлять приемку оказанных услуг по соответствию их требованиям, установленным настоящим договором, требованиям технической документации. «Заказчик» проверяет объем и качество оказанных услуг на наличие явных недостатков. 5.4. Приемка оказанных услуг осуществляется в срок установленным договором, в течение пяти рабочих дней с момента уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об окончании оказания услуг. При приемке результатов выполненных работ Сторонами подписывается Акт приема-передачи оказанных услуг. 5.5. При приемке оказанных услуг «Заказчик» проверяет надлежащее оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.6. В случае невыполнения «Исполнителем» обязательств по Договору, «Заказчик» возвращает без подписания Акт приема-передачи оказанных услуг и иные документы, переданные «Исполнителем», а также в письменном виде оформляет Претензию с указанием на недостатки оказанных услуг. 5.7. Претензии, предъявленные Заказчиком в рамках, определенных условиями настоящего Договора, удовлетворяются Исполнителем без дополнительной оплаты. 5.8. Датой выполнения «Исполнителем» работ по настоящему Договору является дата подписания «Заказчиком» Акта приема-передачи оказанных услуг, но не позднее срока исполнения контракта. 5.9. При возникновении между «Заказчиком» и «Исполнителем» спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет «Исполнитель», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Исполнителем» Договора или причинной связи между действиями «Исполнителя» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования во время оказания услуг до его приемки «Заказчиком» несет «Исполнитель». 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 6.1. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг условиям Договора в процессе приемки, «Заказчиком» оформляется претензия. 6.2. «Исполнитель» обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии либо, по согласованию с Заказчиком, в другой срок. 6.3. Все расходы по устранению выявленных недостатков, иные расходы несет «Исполнитель». 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, от не уплаченной в срок суммы. 7.3. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случая неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» направляет «Исполнителю» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7.5. Уплата «Исполнителем» неустоек или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа. 9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым. 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 10.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 10.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных договором количества обслуживаемых сейфов и иных условий Договора. 10.3. Настоящий договор может быть расторгнут: - по соглашению Сторон, - в судебном порядке. 10.4. «Заказчик» и исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным законом. 10.5. «Исполнитель» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора: - в случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком более чем на 15 календарных дней, - необоснованного отказа «Заказчика» в принятии оказанных услуг. 10.6. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 ноября 2018 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью ««***» ЗАКАЗЧИК: Директор _____________________ / Никитина О. В./ М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "///" ИСПОЛНИТЕЛЬ: Директор __________________________ / Попов В.Б./ М.П. Приложение № 1 к договору № 1004/1 от «10» _Октября_ 2018 г. Спецификация на перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушителей переносных) № 1. Наименование огнетушителя Порошковый огнетушитель ОП-4 Порошковый огнетушитель ОП-5 Единиц а измерен ия шт. шт. Количест во 2 2 Цена, руб. 220 269 НДС: Всего с НДС: Сумма, руб. 440 538 149 978 Всего на сумму: 978 (Девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 149 (Сто сорок девять) рублей 19 копеек ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью ««***» Директор _____________________ / / М.П. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "///" Директор __________________________ / / М.П.
