Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника
по финансово-экономическим вопросам
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
___________________И.Н. Никулин
«___» ________ 2013 г.
Документация
к размещению заказа у единственного поставщика.
1) Способ закупки:
Размещение заказа у единственного поставщика.
2) Сведения о Заказчике:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление
строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального
строительства».
3) Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:
Место нахождения и почтовый адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова,
д.6, стр.1.
4) Контактная информация:
- контактное лицо: по техническим вопросам – Карпова А.Г.
контактный телефон/факс: +7 (495) 797-44-41 доб. 244
адрес электронной почты: KarpovaAG@gusda.ru;
- по вопросам проведения процедуры – Коновалов А.Н.
контактный телефон/факс: 8 (495) 797-44-41 доб. 129
адрес электронной почты: KonovalovAN@gusda.ru.
5) Предмет договора:
Выполнение работ по инженерным изысканиям, обследованиям для
корректировки
проектной
документации
и
разработке
рабочей
и
градостроительной документации по объекту: «Дооборудование пункта приема
ж/д транспорта в/ч 69976. Строительство автомобильного моста через реку
Ваенга».
6) Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг:
Цена товара, выполнения работ, оказания услуг должна быть указана с учетом
затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
7) Цена договора: 10 948 134 (десять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч
сто тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 18%.
8) Срок и условия оплаты работ: в соответствии с п.4 проекта договора.
9) Срок оказания услуг:
дата начала работ – дата подписания договора. Дата окончания работ – 25 июля
2013 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №__________________
на полный комплекс по корректировке проектной документации,
разработке рабочей документации и строительству объекта «Дооборудование
пункта приема ж/д транспорта в/ч 69976, (заказ «955»). Строительство
автомобильного моста через реку Ваенга» Мурманская область, г. Североморск
(шифр объекта 3/1-0180/9)
г. Москва
«____» ____________2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное
управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве
специального строительства» (сокращенное наименование - ФГУП «ГУ СДА при
Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника
Кондрата Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________ (сокращенное
наименование
__________________________________),
именуемое
в
дальнейшем «Субподрядчик», в лице_______________________
____________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________, c другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор субподряда (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые
ниже:
1.1.
Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ,
составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения
недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с
указанием даты устранения этих недостатков Субподрядчиком. В Акте также
делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их
устранении за счет Субподрядчика.
1.2.
Акт о приемки выполненных работ по проектированию –
документ, оформленный Субподрядчиком, проверенный и подписанный
Подрядчиком, либо назначенным и уполномоченным представителем
Подрядчика, подтверждающий выполнение работ по Обследованию, Инженерным
изысканиям, разработке Проектной и Рабочей документации Субподрядчиком.
1.3. Акт о приемке выполненных работ (услуг) - документ установленной
Подрядчиком формы (в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 25
июня 2012 г. №1614), оформленный Субподрядчиком, проверенный и
подписанный
Подрядчиком,
подтверждающий
выполнение
работ
Субподрядчиком. Составляется на основании выполненных и принятых по акту,
указанному в п. 1.2 Договора, работ и является основанием для оплаты принятых
работ.
1.4. Бенефициар- лицо, в пользу которого Гарант выдаёт банковскую гарантию.
1.5. Гарант - банк, иное кредитное учреждение, дающее в чём- либо гарантию.
1.6. Гарантийный срок - срок, исчисляющийся с даты подписания Итогового
акта приемки выполненных работ, в течение которого Субподрядчик устраняет в
соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за
свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ по
Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Подрядчика и третьих
лиц.
1.7.
Градостроительная документация – документация (проект
межевания, градостроительный план земельного участка), выполняемая в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
1.8. Договор субподряда - настоящий документ, подписанный Сторонами,
включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения,
оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть
подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.9. Дни - календарные дни.
1.10. Документация
Градостроительная
документация,
Проектная
документация, Рабочая документация и отчет об Инженерных изысканиях,
Обследованиях.
1.11. Заказчик – лицо, привлеченное Государственным заказчиком в целях
осуществления строительного контроля и надзора за строительством Объекта, на
основании государственного контракта, заключенного между Государственным
заказчиком и Заказчиком.
1.12. Итоговый акт приемки выполненных работ - документ,
подтверждающий
выполнение
Субподрядчиком
всех
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором (за исключением гарантийных
обязательств) и являющийся основанием для окончательного расчета за
выполненные работы (Форма Итогового акта приемки выполненных работ –
Приложение № 5 к Договору).
1.13. Инженерные изыскания - комплекс работ, выполняемый для подготовки
проектной документации, строительства Объекта с целью получения следующих
материалов:
- материалов о природных условиях территории, на которой будут
осуществляться
строительство,
реконструкция
Объектов
капитального
строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду;
- материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий,
строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных
решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования
инженерной защиты таких Объектов, разработки мероприятий по охране
окружающей среды, проекта организации строительства Объекта;
- материалов, необходимых для проведения расчетов оснований,
фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной
защиты, разработки решений о проведении профилактических и других
необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки
решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее
согласовании или утверждении.
1.14. Исходные данные – документы, необходимые Субподрядчику для
выполнения Инженерных изысканий, разработки Проектной и Рабочей
документации, получения согласований по разработанной Документации и
положительного заключения государственной экспертизы, а именно:
- первичные правоустанавливающие документы, подтверждающие
наличие у Государственного заказчика вещного права на все здания и
сооружения, подлежащие реконструкции, и на здания и сооружения, попадающие
в пятно застройки и подлежащие демонтажу, а также права на земельный участок,
на котором находятся реконструируемые и подлежащие демонтажу Объекты;
- сведения о правообладателях (балансодержателях) реконструируемых и
сносимых зданий и сооружений и земельного(ых) участка(ков);
- план-схемы расположения зданий и сооружений на земельном(ых)
участке(ках) с условными обозначениями;
- сведения о наличии/отсутствии мобилизационных Объектов и
возможности их реконструкции;
- сведения о планируемом использовании земельного(ых) участка(ов) с
целью определения технических и инженерных решений и другие документы;
- иные документы.
1.15. Качество работ (качество исполнения работ) - соответствие выполняемых
работ требованиям, предъявляемых Договором и положениями (в том числе
рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил, к уровню качества работ.
1.16. Календарный план выполнения работ - документ, подписанный
уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок
выполнения работ по Договору, в том числе определены сроки выполнения
отдельных видов работ (Приложение № 2 к Договору).
1.17. Недостатки - допущенные отступления в проектной документации от
требований, строительных норм и правил предусмотренных в Договоре.
1.18.
Объект - пункт приема ж/д транспорта в/ч 69976, (заказ «955»),
автомобильный мост через реку Ваенга, Мурманская область, г. Североморск
(шифр объекта 3/1-0180/9).
1.19.
Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке
фактических значений контролируемых параметров, характеризующих
эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность Объектов
обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или
необходимость восстановления.
1.20.
Принципал - лицо, выступающее инициатором банковской гарантии,
являющееся должником по своим обязательствам.
1.21. Проектная документация - документация, содержащая архитектурноградостроительные решения, учитывающие социальные, экономические,
функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарногигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования
к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требований к их содержанию».
1.22. Рабочая документация - документация, разработанная на основании
утвержденной Государственной экспертизой МО РФ проектной документации и
предназначенная для проведения строительно-монтажных работ.
1.23. Работы – работы и услуги, необходимые для выполнения
Субподрядчиком принятых по Договору обязательств по проведению
Обследования, Инженерных изысканий, по разработке Проектной, Рабочей и
Градостроительной документации.
1.24. Цена Договора – цена, определенная Сторонами в установленном
порядке.
1.25. Этап работ – оговоренный Сторонами объем работ для целей
промежуточного контроля за исполнением сроков производства работ без
выделения стоимости этих работ из общей стоимости Договора. Приемка
Подрядчиком Этапа работ осуществляется по акту произвольной формы и не
является основанием для оплаты принятого этапа.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут
употребляться также во множественном числе, и наоборот.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.
2.1. По настоящему Договору Подрядчик осуществляет финансирование,
обеспечение выполнения и контроль за выполнением Работ, а Субподрядчик
обязуется выполнить Работы по Инженерным изысканиям, Обследованиям для
корректировки
Проектной
документации,
корректировку
Проектной
документации и разработку Рабочей и Градостроительной документации в
соответствии с условиями Договора и Заданием на корректировку Проектной
документации и разработку Рабочей документации (Приложение №1 к Договору).
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с
условиями Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и
средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема
Работ, предусмотренного Договором, собственными силами. Объем Работ
выполняемый привлеченными Субподрядчиком силами не должен превышать
15% от общей стоимости Работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора.
2.3. Субподрядчик ознакомлен с условиями Договора и не имеет
замечаний, увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по
Договору.
2.4. Подрядчик обязуется оплатить выполненные Субподрядчиком Работы
в соответствии с условиями Договора.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1.
Цена Договора составляет____________ (________) рублей ___
копеек, в том числе НДС 18% - ________ (__________) рублей ___ копеек.
3.2.
В Цену Договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика,
необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
- стоимость разработки Градостроительной документации (проект
межевания, градостроительный план земельного участка);
- стоимость всех Работ согласно Договору, в том числе Задания на
корректировку Проектной документации и разработку Рабочей документации
Договора (Приложение №1 к Договору);
- стоимость Обследований и Инженерных изысканий;
- стоимость корректировки Проектной документации, затраты на
необходимые согласования, в том числе на внутриплощадочные и
внеплощадочные инженерные сети;
- стоимость прохождения государственной, а в необходимых случаях,
экологической экспертиз;
- стоимость разработки Рабочей документации, составления рабочих смет,
затраты на необходимые согласования, в том числе на внутриплощадочные и
внеплощадочные инженерные сети;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для
исполнения Субподрядчиком всех обязательств по Договору.
3.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение
срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и п. 3.5 Договора, что
оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных Договором объема Работ (услуг) и иных условий
исполнения Договора.
3.5. При уменьшении объема финансирования подрядных Работ, Стороны
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия
выполнения Работ. Субподрядчик вправе требовать от Подрядчика возмещения
ущерба, причиненного изменением сроков выполнения Работ.
4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счёт Субподрядчика со счета
Подрядчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания
денежных средств со счета Подрядчика.
4.2. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ по проектированию
производится Подрядчиком в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней
подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по проектированию и
Акта о приемке выполненных работ (услуг) (Приложение № 5 к Договору), на
основании
исполнительских
смет,
оригинала
счета,
оформленного
Субподрядчиком на основании первичной учетной документации, счета-фактуры
и накладной на переданную Документацию.
4.3. Одновременно с представлением документов, указанных в пунктах
4.2 Договора, Субподрядчиком должны быть представлены Подрядчику их
электронные версии посредством электронной почты.
4.4. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится
Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора, до
предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены Договора. Оставшаяся
часть Цены Договора будет выплачена Субподрядчику при окончательном
расчете.
4.5. Окончательный расчет по Договору производится в течение 35
(тридцати пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового
акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением №5 к
Договору.
4.6. Подрядчик производит авансирование Субподрядчика в размере 30%
(тридцати) от стоимости настоящего Договора в следующем порядке:
Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней после принятия от
Субподрядчика Банковской гарантии предусмотренной Разделом 13 настоящего
Договора и получение от Субподрядчика Гарантийного депозита,
предусмотренного п.9.3. настоящего Договора производит авансирование
Субподрядчика в размере __________ (________) рублей _____копеек, в том
числе НДС 18% –_________ (________) рублей ______копеек, на основании
оригинала счета, представленного Субподрядчиком. Отсутствие авансирования не
является основанием для невыполнения Субподрядчиком Работ по Договору.
Под принятием банковской гарантии понимается получение Подрядчиком
от Субподрядчика оригинала банковской гарантии и письма - подтверждения
факта выдачи банковской гарантии от Банка-Гаранта.
Погашение аванса будет производиться пропорционально стоимости
выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком Работ.
Подрядчик вправе дополнительно авансировать Субподрядчика. Порядок,
размер и сроки дополнительного авансирования определяются Сторонами в
дополнительном соглашении к Договору.
4.7. В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения
Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в срок до 25 июля
2013 года он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное
пользование авансом) и к авансу применяются правила статьи 823 Гражданского
кодекса Российской Федерации о коммерческом кредите.
Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса
уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения Субподрядчиком
суммы аванса, по день фактического исполнения обязательств. Плата за
пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса (его
соответствующей частью) за каждый день пользования авансом, как
коммерческим кредитом.
Днем получения Субподрядчиком аванса считается день списания
денежных средств со счета Подрядчика.
4.8. В случае расторжения Договора:
4.8.1. по инициативе Субподрядчика или в связи с неисполнением
Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, аванс (или его
соответствующая часть) подлежит возврату Подрядчику с момента заключения
соглашения о расторжении Договора или вступления в силу соответствующего
решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты
начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его
соответствующей части) по день поступления денежных средств на счет
Подрядчика;
4.8.2. по инициативе Подрядчика аванс (или его соответствующая часть)
подлежит возврату Подрядчику в течение 4 (четырех) банковских дней с момента
заключения соглашения о расторжении Договора. В этом случае подлежат
начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 4 (четырех)
банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Договора по
день поступления денежных средств на счет Подрядчика.
4.9. Подрядчик вправе осуществлять контроль за перечислением
денежных средств по претензиям, предъявляемым к Субподрядчику.
4.10. По окончании исполнения обязательств по Договору Субподрядчик в
течение 7 (семи) банковских дней представляет Подрядчику акт сверки расчетов
по форме, установленной Приложением № 4 к Договору.
4.11. Окончательный расчет за выполненные Работы будет осуществляться
по исполнительным сметам, т.е. по факту выполненных Работ, в размере не
превышающем цену Договора.
4.12. Субподрядчик оплачивает Подрядчику оказанные им генподрядные
услуги в размере 4 (четырех) % от стоимости выполненных Субподрядчиком
в Работ в следующем порядке:
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Акта приемки выполненных работ представляет Субподрядчику акт приемки
оказанных генподрядных услуг. Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней
обязан оформить указанный акт приемки оказанных генподрядных услуг или дать
мотивированный отказ от оформления.
В случае нарушения указанного срока, акт приемки оказанных
генподрядных услуг считается оформленным Сторонами, а услуги Подрядчика
подлежащими оплате согласно условиям Договора.
Оплата
генподрядных
услуг,
оказанных
Подрядчиком,
будет
производиться Субподрядчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 3 (трех) банковских дней с момента оплаты
Подрядчиком выполненных и принятых Работ на основании подписанного
Сторонами итогового акта приемки оказанных генподрядных работ,
оформляемого Сторонами по форме, установленной Приложением №5 к
Договору.
4.13. Подрядчик вправе принять решение и уведомить Субподрядчика об
оплате стоимости оказанных генподрядных услуг путем зачета взаимных
однородных требований.
4.14. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счет-фактуру в
отношении выполненных Работ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки соответствующего объема Работ. В
случае, если Субподрядчик предъявил счет-фактуру с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, он обязан
произвести замену такого счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.
5.
СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)
5.1. Работы, предусмотренные настоящим договором (за исключением
выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в соответствии с
Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору)
5.2. Дата начала Работ – дата подписания Договора.
5.3. Дата окончания Работ – 25 июля 2013г.
5.4. Дата подписания Итогового акта приемки выполненных работ – 15
августа 2013г.
5.5. Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата
окончания гарантийных обязательств Субподрядчика.
5.6. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные
Договором, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения Цены
Договора.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль
использования денежных средств, перечисленных им по Договору.
6.1.2. Контролировать
ход выполнения Работ по проектированию
Объекта и соблюдение Субподрядчиком условий Договора.
6.1.3. Имеет иные права, определенные Договором и действующими
правовыми актами Российской Федерации.
6.1.4. Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае
ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Обеспечивать финансирование Работ по Договору в соответствии с
условиями Договора.
6.2.2. Произвести окончательный расчет за выполненные по Договору
Работы в установленном Договором порядке.
6.3. Подрядчик выполняет следующие функции:
6.3.1. Осуществляет контроль за принимаемыми Субподрядчиком
техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную и
Рабочую документацию. В необходимых случаях требует от Субподрядчика
выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения
закладываемых в Проектную и Рабочую документацию технических и
инженерных решений.
6.3.2. Принимает от Субподрядчика разработанную им или его
субподрядчиками Документацию в соответствии с условиями Договора.
6.3.3. Осуществляет приемку выполненных Субподрядчиком Работ по
проектированию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения по
накладной разработанной Документации.
6.3.4. При приемке Работ по проектированию направляет Субподрядчику
подписанный Акт о приемке выполненных работ по проектированию или
мотивированный отказ от их приёмки, который должен содержать перечень
необходимых доработок.
6.3.5. До начала выполнения Работ по проектированию передает
Субподрядчику в установленном порядке имеющиеся Исходные данные,
необходимые для выполнения Работ по проектированию.
6.3.6. Оказывает содействие Субподрядчику в ходе выполнения им Работ
по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение
которых возможно только при участии Подрядчика, а также решает вопросы по
устранению замечаний, выданных соответствующими органами при согласовании
и экспертизе Документации, устранение которых находится в компетенции
Подрядчика.
6.3.7. Принимает и проверяет стоимость и качество отчетов об
Инженерных изысканиях, Обследованиях, Проектной и Рабочей документации,
предоставленных Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
6.3.8. Подрядчик осуществляет иные функции, определенные Договором и
действующими правовыми актами Российской Федерации.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
7.1. Субподрядчик имеет право:
7.1.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации, при
этом, объем работ, поручаемый субподрядным организациям, не может
превышать 15% от общего объема Работ по настоящему Договору. Субподрядчик
несет ответственность перед Подрядчиком за сроки и качество Работ,
выполненных привлеченными субподрядчиками
7.2. Субподрядчик обязан:
7.2.1. Выполнить не менее 85 % от всего объема Работ, предусмотренного
Договором, собственными силами.
7.2.2. Вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности по Договору в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. №47 «О правилах ведения
организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств
федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности».
7.2.3. Осуществлять сбор необходимых Исходных данных для подготовки
Градостроительной документации и выполнения Работ по проектированию,
которые не вошли в состав Исходных данных, представленных Подрядчиком.
7.2.4. Разработать
Градостроительную
документацию
в
объеме,
необходимом для получения разрешения на строительство и ввод Объекта в
эксплуатацию, в том числе:
- разработать проект планировки, согласовать у Подрядчика и Заказчика и
утвердить в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разработать и согласовать у Подрядчика и Заказчика проект межевания,
градостроительный план земельного участка.
7.2.5. Разработать и передать Подрядчику все разделы Документации по
Объекту в сроки, установленные разделом 5 Договора.
7.2.6. Выполнять Работы по проектированию (Этапы работ) в соответствии
с действующими на момент прохождения государственной экспертизы нормами,
правилами и инструкциями надзорных органов, условиями Договора, в том числе
в соответствии с Заданием на корректировку Проектной документации и
разработку Рабочей документации (Приложение №1 к Договору).
7.2.7. Обосновывать по требованию Подрядчика закладываемые в
Проектную и Рабочую документацию технические и инженерные решения путем
сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных
вариантов. В случае сомнения Подрядчика в экономической целесообразности
применяемых проектных решений Субподрядчик обязан предоставить
соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым
Подрядчиком вариантам.
7.2.8. Согласовывать с Подрядчиком в письменном виде все проектные
решения, включая закладываемые отделочные Материалы, не оговоренные в
Договоре, в том числе в Задание на корректировку Проектной документации и
разработку Рабочей документации (Приложение №1 к Договору).
7.2.9. За свой счет в разумный срок устранять все выявленные в процессе
приемки Работ по проектированию и осуществления строительно-монтажных
Работ Недостатки в разработанной Документации, но не более 10 (десяти) дней с
момента обнаружения Недостатков.
7.2.10.
Передавать Подрядчику Документацию (Этап
работ), в
соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, нормами Градостроительного
кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и
СНиП и условиями Договора.
7.2.11. Передать по накладной Подрядчику законченную и оформленную
в установленном порядке Документацию (Этап работ) в 4-х (четырех)
экземплярах, электронную версию Документации (Этапа работ) в 2 (двух)
экземплярах и Акт о приемке выполненных работ по проектированию (Этапов
работ) в соответствии с условиями договора.
7.2.12. Датой сдачи Субподрядчиком Работ по проектированию является
дата подписания Акта о приемке выполненных работ по проектированию.
7.2.13. В случае отсутствия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
замечаний со стороны Подрядчика по переданной ему Документации,
Документация считается принятой Подрядчиком без замечаний и подлежит
оплате.
7.2.14. Приемка Проектной документации осуществляется на основании
требований ГОСТ Р 21.1101-09 «Основные требования к проектной и рабочей
документации», условиями Договора и полученными Исходными данными.
7.2.15. Субподрядчик передает Подрядчику исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения
Договора, в том числе на Документацию после полной оплаты выполненных
Работ по проектированию. Субподрядчик не сохраняет за собой право
использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на
использование Результата работ по Договору третьим лицам.
7.2.16. Предоставлять по требованию Подрядчика ежемесячные отчеты о
ходе отработки полученного аванса и необходимые документы.
7.2.17. Известить Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней и до
получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения Работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих
качеству результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
7.2.18.
Обеспечить:
- производство Работ в сроки, установленные в разделе 5 Договора;
- своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при
приемке Работ и в течение Гарантийного срока;
7.2.19. Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных
от Подрядчика в качестве аванса.
7.2.20. Перечислить сумму неотработанного аванса в течение 7 (семи) дней
с момента получения требования Подрядчика о возврате аванса (неотработанной
его части).
7.2.21. В течение 20 (двадцати) дней после подписания Договора
Субподрядчик представляет Подрядчику график производства Работ по
проектированию с указанием стоимости, сроков окончания каждого вида и этапа
Работ по проектированию в рамках сроков, установленных в разделе 5 Договора.
7.2.22. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств третьими лицами, заключившими договоры с
Субподрядчиком.
7.2.23. Имеет
иные
обязанности,
определенные
Договором
и
действующими правовыми актами Российской Федерации.
8.
СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка
Работ
по
проектированию
производится
Субподрядчиком в следующем порядке:
8.1.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до сдачи Документации
Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика о готовности к сдаче
Документации.
8.1.2. Подрядчик, получивший от Субподрядчика Документацию, в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения проверяет ее
комплектность и соответствие Требованиям к работам указанным в Задании на
корректировку Проектной документации и разработку Рабочей документации
(Приложение №1 к Договору) и иным Исходным данным. Принятие
Документации подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных работ
по проектированию. Акт о приемке выполненных работ по проектированию
Этапа работ «Проектная документация» подписывается после получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы
Проектной
документации.
8.1.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе приемки Работ по
проектированию Недостатков в выполненной Работе, в том числе
некомплектности Документации, ее несоответствие Требованиям к работам
(Задание на корректировку Проектной документации и разработку Рабочей
(Приложение №1 к Договору)) и Исходным данным, Подрядчик отказывается от
подписания Акта о приемки выполненных работ по проектированию, Сторонами
составляется акт, в котором фиксируется перечень Недостатков (недоделок) и
сроки их устранения Субподрядчиком, а в случае, если такие сроки не будут
установлены, то Субподрядчик устраняет Недостатки в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента их обнаружения. При отказе (уклонении)
Субподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и
такой акт считается подписанным со стороны Субподрядчика.
8.1.4. Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные Недостатки
своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение
Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Подрядчиком Недостатков
не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
8.1.5. При не устранении Субподрядчиком Недостатков в сроки, указанные
в акте или Договоре, Подрядчик вправе поручить устранение Недостатков
другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
8.1.6. Подрядчик вправе отказаться от приемки Документации (Этапа
работ) в случае обнаружения Недостатков, которые исключают ее дальнейшее
использование и не могут быть устранены Субподрядчиком.
8.1.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 761 Гражданского кодекса
Российской Федерации Субподрядчик по требованию Подрядчика при
обнаружении последним Недостатков в Документации обязан безвозмездно
произвести необходимые дополнительные Работы и/или переделать Работы в
срок, установленный Подрядчиком, с повторным согласованием результатов в
органах государственной экспертизы и других надзорных органах при
необходимости в установленном порядке за свой счет.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
9.1. Субподрядчик гарантирует:
своевременное устранение за свой счет Недостатков и дефектов,
выявленных в период Гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на качество выполненных Работ начинается с
момента
подписания Итогового акта приемки выполненных работ и
устанавливается на выполненные Работы по Договору сроком на 5 лет.
9.3. Субподрядчик в целях обеспечения своих гарантийных обязательств,
предусмотренных разделом 9 Договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты заключения Договора перечисляет Подрядчику Гарантийный депозит в
размере
8%
(от
стоимости
Договора
без
НДС)
___________(_____________________) рублей.
9.4. Возврат
сумм
Гарантийного
депозита,
перечисленного
Субподрядчиком Подрядчику согласно пункту 9.3 Договора, осуществляется по
письменному требованию Субподрядчика по истечении Гарантийного срока,
установленного пунктом 9.2 Договора на основании Акта, подписанного
Сторонами и подтверждающего отсутствие претензий Подрядчика к
Субподрядчику. Возврат указанных сумм производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания указанного в настоящем пункте Акта.
9.5. Если в Документации, разработанной Субподрядчиком, в течение 5
(пяти) лет с даты получения положительного заключения государственной
экспертизы будут обнаружены ошибки, которые привели к увеличению стоимости
строительно-монтажных работ, оборудования и/или выплате компенсации
собственникам сверх согласованного государственной экспертизой и
утвержденного в установленном порядке сводного сметного расчета (ССР) в связи
с:
заменой оборудования;
выполнением строительно-монтажных работ, не предусмотренных
Проектной и/или сметной документацией и/или предусмотренных в меньших
объемах (увеличение объемов строительно-монтажных работ (металла, бетона и
т.д.);
изменением схем инженерного обеспечения;
корректировкой разделов Проектной документации;
выплатой компенсаций собственникам, пользователям сносимого
имущества и/или за вырубку дополнительных деревьев и кустарников, то
Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику возникшие расходы в полном
объеме.
9.5. Если в процессе эксплуатации Объекта, построенного на основе
Документации и данных Изыскательских работ в течение 5 (пяти) лет с даты
ввода Объекта в эксплуатацию, но не более 6 (шести) лет с даты получения
положительного заключения государственной экспертизы будут выявлены
Недостатки, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику убытки, связанные
с устранением этих Недостатков в полном объеме.
В случае отказа Субподрядчика от возмещения установленных настоящим
пунктом убытков Подрядчик вправе произвести соответствующее удержание за
счет средств Гарантийного депозита.
9.6. Необходимость корректировки Документации после получения
положительного заключения государственной экспертизы и утверждения
Проектной документации, связанная с прекращением выпуска заложенного в
Проектной документации оборудования, а также с изменением в процессе
строительства нормативных актов, не считается ошибкой Субподрядчика.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
10.2. В случаях, установленных проверками Подрядчика или Заказчика,
завышения Субподрядчиком стоимости выполненных Работ, Субподрядчик
обязан в течение 13 (тринадцати) дней с даты получения уведомления Подрядчика
возвратить сумму завышения стоимости выполненных Работ (далее «Сумма»), а
также уплатить Подрядчику по его письменному требованию неустойку в размере
0,1 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами, но не менее
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Суммы за
каждый день пользования денежными средствами.
10.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков окончания Работ,
предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку
в размере 0,1 % (одна десятая процента) от Цены Договора за каждый день
просрочки до фактического завершения выполнения Работ, но не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора за каждый день
просрочки до фактического завершения выполнения Работ.
10.4. В случае нарушения Субподрядчиком промежуточных сроков
выполнения Работ, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в
размере 0,05% (пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательств, но не менее одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от Цены Договора за каждый день просрочки
исполнения обязательств. Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом
начисляется при задержке сроков более, чем на 30 дней, при этом начисление
неустойки начинается с первого дня отставания от установленного срока.
10.5. Субподрядчик уплачивает Подрядчику за задержку устранения
дефектов в Работе, против сроков, предусмотренных актом, составленным в
соответствии с настоящим Договором (в том числе, в случае неявки
Субподрядчика – односторонним актом) неустойку в размере 0,1 % от стоимости
Работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки, но не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора
за каждый день просрочки.
10.5.1.
В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных
Договором по оплате оказанных Подрядчиком услуг, Субподрядчик уплачивает
Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты
неустойки от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки
уплаты.
Предъявление
требований
об
уплате
неустойки,
в
случаях
предусмотренных пунктами 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.5.1, 10.6 Договора, является
правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны
быть предъявлены в письменном виде. В случае отсутствия надлежащим образом
оформленного требования, неустойка Сторонами не начисляется и не
оплачивается.
10.6. Субподрядчик при нарушении обязательств по Договору уплачивает
Подрядчику:
в случае применения административными органами имущественных
санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения
Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных
действий, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций,
Субподрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных
санкций;
в случае нарушения п.7.2.1 Договора Субподрядчик уплачивает штраф в
размере 5% от стоимости Работ по Договору.
10.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
10.8. Суммы завышения стоимости Работ, предусмотренные настоящим
разделом Договора, Подрядчик имеет право удержать из причитающихся
Субподрядчику платежей после истечения 13 (тринадцати) дней с даты,
указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Субподрядчика
доказательств надлежащего исполнения обязательств.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору
обязательств.
11.2
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение
неисполненных по нему обязательств, в том числе гарантийных обязательств
Субподрядчика, а также обязательств Подрядчика по возврату Гарантийного
депозита.
11.3
Документы для окончательной оплаты выполненных Работ по
настоящему Договору должны быть переданы Подрядчику на условиях,
установленных Договором, в срок не позднее 25 июля 2013 г.
12.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством, или по основаниям, предусмотренным Договором.
12.2.
При расторжении Договора до завершения Работ Субподрядчик
возвращает Подрядчику в течение 7 (семи) дней с момента предъявления
соответствующего требования неиспользованные для производства Работ
финансовые средства, в т.ч. авансовые платежи, и незавершенный строительством
Объект и представляет Подрядчику отчет о произведенных расходах в процессе
исполнения обязательств по настоящему Договору, а также передает Подрядчику
Проектную и Рабочую документации.
12.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, за исключением пунктов 11.2, 12.2 Договора, но не освобождает
от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели
место до расторжения Договора.
12.4. В случае расторжения Договора Подрядчик в течение 10 (десяти)
рабочих дней производит оплату выполненных Субподрядчиком на момент
расторжения Договора Работ в порядке, установленном Договором, а также
осуществляет возврат суммы Гарантийного депозита, предусмотренного п.9.3.
Договора.
12.5. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке
расторгнуть настоящий Договор в случае неоднократного (более одного)
нарушения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а
также в случае не предоставления обеспечения исполнения обязательств по
Договору (банковской гарантии), в установленном настоящем Договором
порядке.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
13.1.В целях обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по
настоящему Договору Субподрядчик предоставляет в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в пользу Подрядчика
безотзывную банковскую гарантию (далее по тексту – «Банковская гарантия»), по
которой в том числе обеспечиваются следующие обязательства:
- возмещение Бенефициару убытков, причинённых по вине Принципала;
- возврат аванса в случаях, предусмотренных Договором;
- возврат сумм завышения стоимости работ, выявленных Бенефициаром;
- уплата процентов за пользование авансом в случае неисполнения
обязательств по Договору;
- уплата неустойки за неисполнение обязательств Субподрядчика по
настоящему Договору.
13.2. Размер обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика в
размере суммы аванса по Договору, что составляет____________ (________)
рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________ (__________) рублей ___
копеек.
13.3. Банковская гарантия должна быть выдана в валюте денежных
обязательств по Договору на сумму, определенную в соответствии с п. 13.2
Договора.
13.4. Срок действия Банковской гарантии должен превышать срок
исполнения
обязательств
субподрядчика
по
выполнению
работ,
предусмотренных Договором, не менее чем на 30 (Тридцать) календарных дней.
13.5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта
с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор в установленном
порядке, не освобождают его от обязательств по выданной им соответствующей
Банковской гарантии.
13.6. Банковская гарантия (проект) подлежит предварительному
согласованию с Подрядчиком.
Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
документов рассматривает их и сообщает Субподрядчику о согласовании условий
Банковской гарантии либо об отказе в согласовании.
В случае получения замечаний Подрядчика Субподрядчик обязан
устранить недостатки в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения
замечаний от Подрядчика либо предоставить иное обеспечение исполнения
Договора.
13.7. Одновременно с Банковской гарантией Субподрядчик обязан
предоставить Подрядчику в отношении Гаранта следующие документы:
- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лиц(а), за
подписью которых(го) будет выдана Банковская гарантия;
- копию карточки с образцами подписей и оттиска печати Гаранта,
заверенную кредитной организацией либо нотариально.
13.8. В случае истечения срока банковской гарантии, Субподрядчик, не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока действия ранее
предоставленной банковской гарантии, обязан предоставить аналогичное
обеспечение Договора на период, в соответствии с п.13.4. Договора, и в размере
суммы, установленной с п. 13.2. Договора.
13.9. Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по Договору
или его недействительностью несет Субподрядчик.
14.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением
Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем
переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не
противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
14.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию,
споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
14.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью
уполномоченного лица Стороны. Подписанная уполномоченным лицом Стороны
претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным
отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой
Стороны заказным письмом с уведомлением.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования
(факту нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона,
направившая претензию, желает получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для
перечисления денежных средств;
дата составления претензии.
К претензии (претензионному заявлению) должны быть приложены копии
документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных
Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов,
возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием
причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии,
оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором,
она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной
(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает
течения срока, установленного для ее предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой
получения претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30
(тридцати) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
14.5. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде
г. Москвы
при
обязательном
соблюдении
претензионного
порядка,
установленного п. 14.4 Договора, в случае отказа или частичного отказа от
удовлетворения претензии, а так же в случае неполучения ответа на претензию в
установленный Договором срок.
15.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
15.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3
(трех) рабочих дней как с момента их возникновения или прекращения. После
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно
возобновляет их исполнение.
15.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
документально удостоверен уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
15.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в
случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть
подтвержден документально уполномоченным органом государственной или
муниципальной власти.
15.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит
документы, указанные в пунктах 15.2 и 15.3Договора, то такая Сторона не вправе
ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая
Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств
непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с
неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
15.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы
продолжается более 30 календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать
расторжение Договора.
16.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Подрядчик
оплачивает Субподрядчику все выполненные до момента приостановления
Работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и
согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все
Работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств
Подрядчика.
Проектная и Рабочая документации в обязательном порядке передается
Подрядчику.
16.2. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его
продлений и возврата Гарантийного депозита Стороны обязуются подписать
протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в
котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения
всех обязательств по Договору.
16.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким
либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в
документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как
с письменного согласия Сторон.
16.4. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и
направляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе
«Адреса и платежные реквизиты Сторон».
16.5. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или)
почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение
3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об
этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Сторон оформляется
дополнительным соглашением к Договору.
16.6. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его
условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
16.8. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1 - Задание на корректировку Проектной документации и
разработку Рабочей документации.
Приложение №2 - Календарный план выполнения работ.
Приложение №3 - Сводная смета на корректировку Проектной
документации и разработку Рабочей документации
Приложение №4 - Форма Акта сверки расчетов
Приложение №5- Форма Итоговый акт приемки выполненных Работ
17. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
Юридический/почтовый адрес: 125212, г.Москва,
ул.Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1
Тел./факс: (495) 797-44-41
ИНН 3665024208
КПП 774301001
ОГРН 1023601583543
ВТБ (ОАО):
р/с 40502810200130000008 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
СУБПОДРЯДЧИК:
ПОДПИСИ СТОРОН
От СУБПОДРЯДЧИКА:
От ПОДРЯДЧИКА:
Начальник
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое
России»
_____________/ Б.И. Кондрат/
м.п.
Приложение № 1 к Договору
№_____________________
от «_____» _____________ 2013 г.
Задание на корректировку Проектной документации и разработку Рабочей
документации по объекту «Дооборудование пункта приема ж/д транспорта
в/ч 69976, (заказ «955»). Строительство автомобильного моста через реку
Ваенга» Мурманская область, г. Североморск
(шифр объекта 3/1-0180/9)
1. Общие данные
1.1. Район, пункт,
строительства
Мурманская область, ЗАТО г. Североморск
1.2. Вид строительства
Новое строительство
1.3. Очередность
строительства.
Строительство предусмотреть в одну очередь
1.4. Стадийность
проектирования
Корректировка Проектной и разработка Рабочей
документации
1.5. Характеристика
земельного участка
Земельные участки находятся в собственности
муниципального
образования
ЗАТО
г.
Североморск и на землях МО РФ. Необходимо
получение разрешительной документации и
землеотвод
на
участке
муниципального
образования. Необходимо выполнить межевание
участка.
1.6. Сроки проектирования
В соответствии с Договором
1.7. Назначения объекта и его
параметры
Мост через реку Ваенга предназначен для
обеспечения
транспортировки
изделия
на
транспортно-перегрузочном агрегате (ТПА) от
ППЖТ до МИК.
Включает в себя строительство автомобильного
моста, подъездных и разворотных участков общей
протяженностью 400 м, очистных сооружений
ливневых сточных вод с учётом сбора с
существующего моста, нового моста и стоянки
автотранспорта, освещения перехода.
Ширину проезжей части моста принять – 10,0 м.,
пролёт 42 метра, на двух опорах.
Нагрузки на мост и дорожное покрытие
подъездных участков, радиусы поворотов,
предельные уклоны принять в соответствии с
техническими
характеристиками
ТПА,
выданными конструкторским бюро «Мотор»
ФГУП «ЦЭОНКИ» от 30.01.2012 г № 020/393.
1.8. Особенности района
строительства.
Район Крайнего Севера.
1.9. Состав работ
Выполнить
Инженерные
изыскания
в
необходимом объеме, в том числе:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-экологические.
- Разработать Градостроительную документацию
в
объёме,
необходимом
для
получения
разрешения на строительство и ввод Объекта в
эксплуатацию;
- Обеспечить формирование земельных участков в
соответствии
с
утвержденным
проектом
межевания и постановку их на кадастровый учет;
- Обеспечить оформление Правоустанавливающих
документов на вновь образованные земельные
участки, предназначенные под строительство
объектов;
- Обеспечить Регистрацию прав Российской
Федерации (далее – РФ) на земельные участки под
линейные объекты;
Получить
санитарно-эпидемиологическое
заключение о пригодности земельного участка
под строительство;
- Осуществить сбор необходимых Исходных
данных для выполнения проектных работ,
которые
не
вошли
в
состав
данных,
представленных Подрядчиком;
- Получить у Подрядчика утвержденное задание
на корректировку Проектной и разработку
Рабочей документации;
- Откорректировать Проектную документацию
(при необходимости предусмотреть обеспечение
технологическим
оборудованием)
и
до
предоставления в Государственную экспертизу
МО РФ согласовать с Подрядчиком;
- Совместно с Подрядчиком и Заказчиком
получить
положительное
заключение
Государственной экспертизы МО РФ;
- Откорректировать Рабочую документацию на
основании утвержденной Заказчиком Проектной
документации;
2. Проектирование
2.1. Требования по составу и
содержанию Проектной
документации
1. Градостроительная документация выполняется
в
соответствии
с
требованиями
Градостроительного кодекса РФ, приказа МО РФ
от 15.12.2010 г. № 1865 «Об утверждении
Положения о Департаменте государственного
заказчика капитального строительства МО РФ»
(раздел III, п. 4, пп. «е»), в объеме, необходимом
для получения разрешения на строительство и
ввод Объекта в эксплуатацию.
2.
Проектная
документация
с
учетом
корректировки выполняется в полном объёме и в
строгом
соответствии
с
требованиями
Гражданского кодекса РФ, Градостроительного
кодекса РФ, Федерального закона от 30 декабря
2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности
зданий
и
сооружений»,
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87 «О составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию»,
постановления Правительства РФ от 5.03.07 г. №
145 «О порядке организации и проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий», СНиП, СанПиН, СН (санитарных
норм), ГОСТ, технических регламентов, приказов
и ведомственных нормативных документов МО
РФ, других нормативных актов законодательства
РФ в области строительства.
3. В составе Проектной документации при
необходимости разработать раздел 7 «Проект
организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства».
4. При корректировке Проектной документации
учесть
требования,
предусмотренные
Постановлением Правительства РФ № 73 от 15
февраля 2011 г.
5. Разработать паспорта объектов в 4-х
экземплярах + 1 экземпляр на электронном
носителе (программы электронных версий
предварительно согласовать с Подрядчиком).
6. Полным составом Проектной документации
является комплект документации (с учетом
дополнительных
разделов,
необходимых
заключений и согласований), позволяющий
получить
положительное
заключение
Государственной
экспертизы
проектной
документации по Объекту и разрешение на
строительство.
7.
Рабочая
документация,
с
учетом
корректировки, должна быть разработана в
соответствии с требованиями Системы проектной
документации в строительстве (СПДС).
8. Субподрядчик гарантирует Подрядчику
отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать
выполнению работ или ограничивать их
выполнение на основе подготовленной
Субподрядчиком Документации.
2.2. Требования к схеме
планировочной организации
земельного участка
Схему планировочной организации земельного
участка разработать с учетом существующей
застройки, специфических задач, возложенных
на объект, исходя из необходимости соблюдения:
- взрывопожаробезопасности;
- санитарных норм;
- мероприятия по охране окружающей среды;
- экономичности строительства и эксплуатации
Объекта.
2.3. Требования к объемнопланировочным решениям
Предусмотреть
решения,
обеспечивающие
заданный режим функционирования Объекта и
экологическую безопасность в ходе строительства
и во время эксплуатации.
2.4. Конструктивные
решения, строительные
материалы
Строительство вести с использованием местных
строительных материалов и конструкций, а также
материалов, производимых на территории РФ.
Сейсмичность
площадки
строительства
определить в соответствии с СП 14.13330.2011
«Актуализированная редакция СНиП П-7-81*»
(по карте В) и данным материалов инженерногеологических изысканий.
2.5. Требования к
конструкции дорожной
одежды
Дорожную одежду принять из асфальтобетона.
2.6. Требования к
благоустройству и
озеленению
В соответствии с требованиями действующих
норм и правил.
2.7. Виды инженерного
- электроснабжение.
обеспечения
2.8. Источники инженерного
обеспечения
В соответствии с техническими условиями
снабжающих и эксплуатирующих организаций.
2.9. Требования по выносу
инженерных сетей из-под
пятна сооружений объекта,
сносу существующих
строений
На основании Инженерных изысканий.
2.10. Требования к
обеспечению режима
секретности
При разработке Проектной документации
руководствоваться требованиями Закона РФ «О
государственной тайне», действующими
приказами и инструкциями по обеспечению
режима секретности в МО РФ.
2.11. Требования по ПДТСР
и легендированию объекта
В соответствии с требованием МО РФ.
2.12. Мероприятия по охране
окружающей среды
В соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ и действующими нормами
и требованиями.
2.13. Требования по
обеспечению
противопожарной
безопасности
В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ
от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о
пожарной безопасности» и приказом
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № 1573 от 30 апреля
2009 г. «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона №
123-ФЗ «Технический регламент о пожарной
безопасности».
2.14. Требования к
разработке инженернотехнических мероприятий
гражданской обороны и
мероприятий по
обеспечению чрезвычайных
ситуаций
Предусмотреть в соответствии с действующими
нормами.
2.15. Требования к
обеспечению условий
жизнедеятельности
маломобильных групп
населения
Не требуется
2.16. Требования по НИОКР
Требования не предъявляются
2.17. Состав и содержание
демонстрационных
материалов
Демонстрационные материалы не разрабатывать
2.18. Данные по сметной
документации
1. Сметную документацию выполнить базисноиндексным методом по действующим сметным
нормам в установленном порядке с пересчётом в
текущие цены на момент корректировки
Проектной документации.
2. В сводном сметном расчете предусмотреть
затраты на разработку Градостроительной
документации и технологические присоединения
в объеме договоров на технологическое
присоединение Объекта.
3. В сводном сметном расчёте в главе 10
«Содержание
дирекции
строящегося
предприятия» (службы заказчика) принять
К=1,35%.
2.19. Согласование
Документации
1. Утвердить в Департаменте государственного
заказчика капитального строительства МО РФ
градостроительный план земельного участка
(в соответствии с приказом МО РФ № 1865 от
15.12.2010 г. «Об утверждении Положения о
Департаменте
государственного
заказчика
капитального строительства МО РФ» (раздел III,
п.4, пп. «е»).
2. До предоставления Проектной документации в
Государственную экспертизу МО РФ все
принятые
в
проекте
градостроительные,
конструктивные, архитектурно-планировочные,
технологические, технические решения, сметную
документацию
согласовать
(в
части
их
касающейся):
- Заказчиком РУЗКС ЗВО;
- Подрядчиком;
- со всеми снабжающими и эксплуатирующими
организациями;
- со всеми надзорными и разрешительными
инстанциями;
- другими заинтересованными организациями в
установленном порядке, в соответствии п. 2 ст.760
Гражданского кодекса РФ.
2. Согласованную Проектную документацию
передать Подрядчику; совместно с Подрядчиком и
Заказчиком получить положительное заключение
Государственной экспертизы МО РФ.
2.20. Особые требования
Проектная документация (включая сметную)
выполняется в 4-х экз. на бумаге и 2 экз. в
электронном виде (программы электронных
версий
предварительно
согласовать
с
Подрядчиком). Электронная версия Проектной
документации
передаётся
Подрядчику
посредством
системы
электронного
документооборота.
Субподрядчик не вправе передавать
Документацию третьим лицам.
Приложение № 2 к Договору № _____________
от «_____» __________ 2013 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
На выполнение работ по корректировке проектной документации и
разработку рабочей документации
Срок выполнения
работ
Наименование выполняемых работ
4. Проектная документация
5.Сводный сметный расчет
20.07.2013г.
20.07.2013г.
6.Согласование проектной документации с Подрядчиком и
РУЗКС ЗВО МО РФ
20.07.2013г.
7. Государственная экспертиза ПИР
20.07.2013г.
8. Рабочая документация, в т.ч.:
25.07.2013г.
8.1.Генеральный план и транспорт
24.07.2013г.
8.2.Сметная документация
25.07.2013г.
10. Подписания Итогового акта приемки выполненных
работ.
15.08.2013г.
ПОДРЯДЧИК:
Начальник
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
СУБПОДРЯДЧИК
____________________Кондрат Б.И.
________________________
мп
мп
Приложение № 4 к Договору № __________
от «___» ___________ 2013 г.
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ (Форма)
_________________________________________________________________
и __________________________________________________________________
(Договор от __________ № ___________)
Сальдо на __________ ____________
(дата)
(сумма)
№
п/п
ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
№ платежных
Сумма, руб.
поручений
Раздел _______________
ДАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКА
№ акта, дата
Сумма, руб.
Итого:
Сальдо на _______ _______
(дата)
(сумма)
В пользу ___________________
ПОДРЯДЧИК
подпись
СУБПОДРЯДЧИК
И.Фамилия
подпись
М.П.
Главный бухгалтер
подпись
И.Фамилия
М.П.
Главный бухгалтер
И.Фамилия
подпись
И.Фамилия
ФОРМУ АКТА СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ:
ПОДРЯДЧИК:
СУБПОДРЯДЧИК:
Начальник
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
_______________Кондрат Б.И.
_______________
МП
МП
Приложение № 5 Договору № _________
от «_____» ___________ 2013 г.
Итоговый акт приемки выполненных Работ (Форма).
Стороны составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных Работ (Далее Акт) о нижеследующем:
1.
№
1
2
Субподрядчик выполнил следующие Работы на сумму____руб.:
Вид Работ
Сроки выполнения Стоимость Работ
1.
Все Работы выполнены в соответствии с условиями Договора № __ от
«__»________20__г.
Подрядчик не имеет замечаний по качеству выполненных Работ и срокам их
выполнения.
2.
Настоящий Акт подтверждает, что Субподрядчиком выполнены все
принятые на себя в соответствии с Договором (за исключением гарантийных)
обязательства.
3.
Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за
выполненные Работы по Договору №__ от «__»____________20__г.
ФОРМУ АКТА СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ:
ПОДРЯДЧИК:
СУБПОДРЯДЧИК:
Начальник
ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России»
_______________Кондрат Б.И.
________________
МП
МП