doc - ЖТЭК

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на проектирование эстакады для слива дизельного топлива с 4-хосной
железнодорожной цистерны в топливные модули.
Информация о закупке:
Способ закупки: открытый запрос предложений.
Дата и время публичного вскрытия конвертов с заявками: 06.08.2013 года, в
12.00.
Срок рассмотрения заявок и подведения итогов: не позднее 09.08.2013 года.
Заказчик, ООО «ЖТЭК», расположенное по адресу: 196650, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. 34 лит. БК,
настоящим приглашает к подаче предложений на проведение работ по
ремонту коленчатых валов .
Источник финансирования заказа – Собственные средства Заказчика.
Наименование процедуры закупки – Запрос предложений на
проектирование эстакады для слива дизельного топлива с 4-хосной
железнодорожной цистерны в топливные модули.
Максимальная цена:
500 000 руб. включая НДС 18%.
Обоснование максимальной начальной цены – изучение рынка
Обязательное требование:
- Членство в СРО проектирующих организаций
- опыт работы – не менее 5 лет.
Требование к участникам процедуры закупки:
1) Соответствие Участника процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуги, являющуюся предметом процедуры
закупки;
2) Непроведение ликвидации Участника процедуры закупки юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании
Участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности Участника процедуры закупки в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи Заявки;
4) Отсутствие у Участника процедуры закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Аукционе не
принято;
5) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре
недобросовестных поставщиков(http://rnp.fas.gov.ru)
Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса
и не налагает на организатора закупки или заказчика обязанности по
заключению договора с участником.
Разъяснение документации к Запросу предложений осуществляется
по запросу Участников, предоставленному по адресу: Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский завод, д.34, лит. БК, либо по электронной почте
nikolaev@jtek.spb.ru.
Участник вправе предоставить только одно предложение, которое не
может быть впоследствии изменено.
Заявка участника должна полностью отвечать каждому из
предъявленных требований или быть лучше, то есть указанные требования
являются пороговыми. Степень превышения пороговых требований не
оценивается и не засчитывается.
Адрес поставки: Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.34,
лит. БК
Сроки предоставления услуги: с момента подписания договора.
Условия оплаты: предоплата 50%, окончательный расчет после
оказания услуги (Подписания Акта выполненных работ).
Подача предложений (форма прилагается) осуществляется по адресу:
196650,Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д.34, лит. БК,
либо по электронной почте nikolaev@jtek.spb.ru в срок не позднее 12.00
часов по московскому времени 06.08.2013года.
Заявка должна содержать наименование, цену услуг, на поставку которых
размещается заказ.
Контактное лицо: Николаев Игорь Анатольевич
Электронный адрес: nikolaev@jtek.spb.ru
Контактный телефон/факс: (812) 322-81-39 доб. 157 . ф.(812) 322-87-92
Время работы: в рабочие дни с 8.00 до 16.15 по московскому времени.
Приложение: Форма предложения.
Техническое задание
Заместитель генерального директора –
Технический директор
О.И. Еремин
Приложение 1
Форма предложения
Предложение
на проектирование эстакады для слива дизельного топлива с 4-хосной
железнодорожной цистерны в топливные модули.
«_____» _____________ 2013г.
___________________ (Наименование юридического лица /ФИО
физического лица), _______________________ (местонахождение
юридического лица/место жительства физического лица),
Банковские реквизиты участника процедуры закупки:
ИНН__________, КПП______________, ОКПО* _______________,
ОГРН____________________предлагает ООО «ЖТЭК» услуги по
проектированию эстакады для слива дизельного топлива с 4-хосной
железнодорожной цистерны в топливные модули.
по цене___________. включая НДС _______.
Условия оплаты:
Срок предоставления услуги:
Стоимость работ включает:
Заполняется участником процедуры закупки самостоятельно
Контактные лица: _____________________________________________
Электронные адреса: ___________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
№
п/п
Сроки выполнения
(год и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического
или планируемого
окончания
выполнения.
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
Сумма
договора
договора,
(объем и состав
(тыс.руб.)
поставок,
описание
основных условий
договора)
Сведения о
рекламациях по
перечислен
ным
договорам
1.
2.
3.
4.
5.
_______________________
_______________
Должность руководителя
Подпись
______________
Расшифровка подписи
м.п.
Приложение 2
Техническое задание на проектирование эстакады для слива дизельного
топлива с 4-хосной железнодорожной цистерны в топливные модули
ООО «ЖТЭК»
Наименование объекта:
эстакада для слива дизельного топлива с 4-хосной
железнодорожной цистерны в топливные модули;
Владелец объекта:
ООО «ЖТЭК»;
Стадия проектирования:
Рабочий проект;
1.
Основание для проектирования:
дизельного топлива;
Вид строительства:
2.
снижение
затрат
на
приобретение
вновь возводимое сооружение;
3.
Объем и срок строительства:
разработка проекта с привязкой к
существующим инженерным сооружениям и сетям до ввода в эксплуатацию
законченного строительством сооружения («под ключ»). Срок окончания
проектных работ – 20 августа 2013г. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию
эстакады «01» октября 2013 года, в соответствие с графиком, согласованным с
Заказчиком (ООО «ЖТЭК»)
4.
Существующая схема работы топливных модулей:
в
настоящее время слив дизельного топлива в топливные модули осуществляется с
автоцистерн;
Планируемая схема работы топливных модулей:
5.
слив дизельного топлива должен осуществляться с 4-хосной
железнодорожной цистерны, подаваемой на железнодорожный путь необщего
пользования № 657;
6.
Объект проектирования и его основные характеристики, требования,
предъявляемые к объекту:
- эстакада должна обеспечивать слив дизельного топлива с одной 4-хосной
железнодорожной цистерны любой модели;
- эстакада должна быть односторонняя (находится от железнодорожного пути со
стороны топливных модулей);
- количество постов для слива топлива – 1 (один);
- эстакада должна соответствовать требованиям следующих документов:
 Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;

«Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03;
 СНиП 2.11.03.93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные
нормы»;
 ПОТ РМ-021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда
при
эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных
автозаправочных станций;
7.
Основные требования к содержанию и составу проектно-сметной
документации:
- фундамент для монтажа эстакады;
- металлические конструкции эстакады;
- копии документов по расчетам несущих элементов эстакады по весовым,
ветровым и снеговым нагрузкам;
- инструкция по монтажу эстакады;
- освещение эстакады;
- охрана труда;
- проектно-сметная документация.
8.
Особые условия:
- исполнитель должен иметь все соответствующие разрешения, лицензии на
выполняемый объем работ;
- при выполнении работ на территории предприятия соблюдать действующие
правила внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной безопасности и т.п.
9.
Объемы проектирования:
- фундамент для монтажа эстакады;
- металлические конструкции эстакады;
- инструкция по монтажу эстакады;
- технический паспорт на эстакаду;
- сертификат соответствия;
- освещение эстакады;
- охрана труда;
- проектно-сметная документация.
Согласовано:
Заместитель генерального директора –
Технический директор
О.И. Еремин