Договор субподряда № ___-БНТ/____
реклама
Договор субподряда № ___-БНТ/____ г. Уфа «____» _______2015г. Общество с ограниченной ответственностью «Башнафтатранс» в лице генерального директора Тюрина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «___________», в лице ____________ ______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора Субподрядчик обязуется, с использованием своих средств и материалов, а также материалов Генподрядчика, выполнить комплекс строительно-монтажных работ по _______________ на Объекте: «__________________________________», в объеме, определенном Договором и сдать результат Генподрядчику, а Генподрядчик принять и оплатить результат Работы. Под «Работами» в настоящем Договоре понимается совокупность строительно-монтажных работ, а также включая, но, не ограничивая, все сопутствующие работы и мероприятия в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, а также мобилизация, разгрузка и складирование материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, производство всех необходимых замеров. 1.1. Субподрядчик обязуется выполнить все Работы предусмотренные настоящим Договором, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии: с проектом, Приложениями №1,2,3,4,8 к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Генподрядчик вправе вносить изменения в техническую документацию, обязательные для исполнения Субподрядчиком. В случае изменения при этом объемов работ стороны корректируют сумму Договора, путем заключения дополнительного соглашения. 2. Стоимость Договора 2.1.Общая стоимость работ по договору составляет: ________________ (_____________________) рублей, в ценах 2001 г., приложение № 8 к настоящему Договору, что составляет _______________ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (___________________) рубля, в текущих ценах, приложение № 3,4.. 2.2. Итоговая сумма стоимости Работ будет определена из стоимости фактически выполненных Работ силами Субподрядчика в соответствии с Приложением № 3к настоящему Договору. 2.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, обе стороны примут меры к уточнению состава и объемов этих работ, путем подписания дополнительного соглашения. Никакие устные соглашения по указанному вопросу юридической силы не имеют. Оплату расходов, основой которых не является письменная договоренность сторон, отраженная соответствующим дополнительным соглашением, берет на себя Субподрядчик 2.4. Способ оплаты по Договору: - перечисление Генподрядчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Субподрядчика. При этом обязанности Генподрядчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Генподрядчика со счета Генподрядчика. - перечисление Субподрядчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Генподрядчика. - расчет между сторонами может быть произведен в неденежной форме путем передачи Генподрядчиком Субподрядчику жилых помещений (квартир) в строящемся и/или построенном доме, о чем стороны подписывают отдельное приложение к настоящему договору. - путем проведения зачета встречных однородных требований. 2.5. Платежи Генподрядчику, Субподрядчику производятся в порядке, размере и в сроки, оговоренные в статье 4 настоящего Договора. 3. Сроки начала и завершения работ и действия Договора. 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до г. 3.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами. 3.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 3.4. Срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2). 4.Порядок сдачи работ и условия расчетов и платежей 4.1. Расчеты за выполненную Работу производятся непосредственно между Генподрядчиком и Субподрядчиком: - Генподрядчик вправе перечислить денежные средства в качестве авансового платежа по договору в сроки и размере по своему усмотрению. -Сдача выполненных работ происходит поэтапно по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (унифицированная форма КС-2). Субподрядчик не позднее 30 числа текущего месяца предоставляет Генподрядчику на подписание акт о выполненных работах (унифицированная форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма КС-3), с приложением счетфактуры журнала учета выполненных работ с начала проведения работ (КС-6а), исполнительной документацией.После поступления указанных документов в течение 10 дней Генподрядчик производит проверку фактически выполненных работ по объему и качеству. В случае отсутствия каких-либо замечаний, Генподрядчик подписывает формы КС-2 и КС-3, один экземпляр передает Субподрядчику. Оплата указанных работ за соответствующий период производится Генподрядчиком не ранее 15 (пятнадцати) не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами актов приемки (КС-2, КС-3). 4.2. При наличии у Генподрядчика претензий к выполненным Субподрядчиком работам, Генподрядчиком оформляется предписание с указанием сроков их выполнения. 4.3. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству Субподрядчик обязан устранить замечания в течение 5 дней, после чего повторно предъявить работы к приемке. Субподрядчик несет ответственность за сведения, указанные в счетах – фактурах, выписанных Субподрядчиком во исполнение настоящего Договора, и за соответствие счетов-фактур Постановлению Правительства РФ от 26.12.11г № 1137, требованиям ст.169 НК РФ. В случае если налоговые органы при проверке права Генподрядчика на возмещение НДС из бюджета выявят несоответствия/недостоверность/неполноту сведений/реквизитов счетов-фактур и откажут Генподрядчику в праве на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, а арбитражный суд судебным актом, вступившим в силу, подтвердит законность принятого налоговым органом решения, Субподрядчик в 5-ти дневный срок с даты получения требования Генподрядчикакомпенсирует ему все убытки, понесенные последним в связи с невозможностью возмещения НДС. 4.4. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Субподрядчиком, представителем организации Генподрядчика, представителем организации проектировщика (если Генподрядчиком заключен договор на осуществление авторского надзора) и Генподрядчиком актов промежуточной приемки конструкций, испытаний освидетельствования скрытых работ. В случае отсутствия всех предусмотренных подписей, работа считается не принятой. Если в ходе приемки обнаружены отклонения от проекта или СНиП, Субподрядчик обязан за свой счет в установленный Генподрядчиком срок устранить замечания. Если замечания не устранены, Генподрядчик имеет право не оплачивать данные работы и привлечь третьих лиц без согласия Субподрядчика, для устранения выявленных замечаний. Если оформление акта сдачи скрытых работ произведено Субподрядчиком в одностороннем порядке без участия Генподрядчика или он не был информирован или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Генподрядчика, с последующим ее восстановлением. 4.5. Ежемесячно, не позднее 26 числа текущего месяца, Субподрядчик представляет Генподрядчику на проверку 1 экземпляр исполнительной документации на выполненный объем работ. Генподрядчик вправе приостановить оплату выполненных работ при не предоставлении Субподрядчиком исполнительной документации. После полного выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию в4-х экземплярах в установленном законом Договором порядке. 4.6. Генподрядчик при расчетах с Субподрядчиком вправе задержать оплату до 10 % от суммы выполненных работ Субподрядчиком в качестве гарантийного удержания в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком. Удержанные суммы в таком случае выплачиваются по истечении 30 дней после выполнения Субподрядчиком всего объема Работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему, при условии принятия выполненных Субподрядчиком работ без замечаний по количеству, качеству, срокам выполнения и иным требованиям, а также своевременного устранения возможных недостатков, выявившихся в гарантийный период. В случае отказа Субподрядчика устранять недостатки по гарантии, Генподрядчик вправе использовать эти средства или их часть для оплаты услуг третьих лиц по устранению брака и недоделок. 4.7. Приемка законченных строительно-монтажных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 4.8. Приемка работ осуществляется представителями Генподрядчика и Субподрядчика, при необходимости с привлечением службы технического надзора Генподрядчика и авторского надзора. 4.9. Сумма окончательного расчета выплачивается Генподрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после завершения всех работ (подписания сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 по настоящему Договору). 4.10. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Генподрядчика по оплате выполненных Работ, Субподрядчик имеет перед Генподрядчиком задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ. 4.11. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления документа; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; лица, ответственные за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных лиц. 4.12. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению. 5. Права и Обязательства Сторон по Договору 5.1. Субподрядчик обязан: 5.1.1. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, установленные в настоящем договоре и приложениях к нему, в соответствии с действующими нормами и утвержденной проектно-сметной документацией, и сдать результат работ Генподрядчику в установленный срок. 5.1.2.Производить строительно-монтажные работы квалифицированно, в соответствии с утвержденной Генподрядчиком проектно-сметной документацией, заданием на выполнение работ, СНиП и другими нормативными регламентами в строительстве согласно Законодательству Российской Федерации, в сроки установленные календарным графиком строительства, а также обеспечить гарантийный срок выполненных работ - 5лет со дня приемки выполненных Работ. 5.1.3. Обеспечить сохранность выполненных объемов строительно-монтажных работ до полного окончания работ по Настоящему Договору и дополнительных соглашений к нему. 5.1.4.Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по обеспечению охраны труда и соблюдение техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, рациональному использованию территории и требования безопасности движения в соответствии с действующим законодательством РФ. Принимает на себя всю ответственность за охрану труда и за любые нарушения требований охраны труда и за их последствия, вызванные вышеназванными нарушениями. Выполнять все предписания службы по надзору за строительством и специалиста по охране труда. При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться правилами трудового распорядка дня, Положением об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ-24 и другими необходимыми локальными документами Генподрядчика. 5.1.5. Подрядчик до заключения договора представляет Перечень действующих локальных документов в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 5.1.6. Подрядчик обязан организовать проведение своему персоналу внепланового инструктажа на строительной площадке по инструкции по охране труда Генподрядчика для работников, выполняющих строительно-монтажные работы на территориях строительных объектов. 5.1.7. Подрядчик гарантирует исполнение требований, указанные в локальных документах в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды Подрядчика и требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды Генподрядчика при выполнении строительно-монтажных работ на строительной площадке. 5.1.8. Подрядчик гарантирует выполнять все законные (обоснованные) требования специалистов, ответственных за организацию производственного контроля на опасном производственном объекте и специалистов, ответственных за безопасное производство работ подъемного сооружения при выполнении строительно-монтажных работ. 5.1.9. Подрядчик гарантирует обеспечение требований охраны труда и безопасного производства работ на строительной площадке вне границ опасной зоны работы подъемного сооружения (башенного крана). 5.1.10. Подрядчик гарантирует устранение выявленных нарушений представителями Ростехнадзора, ответственных лиц владельца башенного крана и генподрядчика, а в случае наложения штрафа Генподрядчику за нарушения требований безопасного производства работ кранами возмещение штрафных санкций. 5.1.11. Подрядчик обязан исполнять выданные работником службы охраны труда Генподрядчика предписания, в указанные сроки. 5.1.12. Нести ответственность за действия своих сотрудников и привлеченных им третьих лиц в процессе осуществления производственной и хозяйственной деятельности на территории строительной площадки. Возмещать ущерб, причиненный своим работникам и привлеченным им третьим лицам в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» № 125-ФЗ от 24.07.1998г. 5.1.13. Обязуется уведомлять Генподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: - аварии (в течение 2 (Двух) часов); - в течение одного часа о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме Приложения 13.2., установленной Минтрудом России в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев; - хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов); - арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов); - забастовки Персонала Субподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов); - иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов); 5.1.14. Согласовывать с Генподрядчиком номенклатуру, количество и стоимость приобретаемых материалов и оборудования до начала выполнения работ. 5.1.15. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5.1.16. Устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки недостатки и брак, выявленные при приемке Работ, а также после приемки Работ в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором, возместить Генподрядчику затраты на их устранение либо соразмерно уменьшить цену договора по выбору Генподрядчика. 5.1.17. В рамках исполнения настоящего договора до начала проведения работ обеспечить наличие на объекте следующих документов: - акт-допуск на проведение строительно-монтажных работ - приказ о назначении ответственных лиц на объекте; - проект производства работ, технологические карты; - наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности или в местах действия опасных и/или вредных производственных факторов - инструкции по охране труда по профессиям и видам работ - журнал регистрации инструктажей на рабочем месте - документы согласно приложения № 4 Положения об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ-24 - положение о системе управления охраны труда 5.1.18. В 5-дневный срок после подписания Акта о сдачи-приемки выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество. 5.1.19. Оплатить расходы за пользование электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами, необходимыми для технологии производства работ. Учет воды, пара, тепла, газа, сжатого воздуха, электроэнергии и других ресурсов производится по фактическому расходу, определяемому на основании показаний контрольно - измерительной аппаратуры, установленной Субподрядчиком, а при ее отсутствии - по журналу учета фактически отработанного агрегатами Субподрядчика времени, подтвержденного двустороннем актом. 5.1.20.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором подряда. 5.1.21. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств с Субподрядчиками. 5.2. Генподрядчик обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить строительно-монтажные работы. 5.2.2. Подготовить под монтаж помещение, согласно проектных решений и технических условий Субподрядчика, и передать последнему помещение по акту. 5.2.3. Передавать Субподрядчику в пользование необходимые для осуществления работ помещения и сооружения, предоставить точки подключения к инженерным системам. 5.2.4. Передать Субподрядчику в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания Договора проектносметную документацию, разрешительную документацию на строительство. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со строительными нормами и правилами и утверждена в установленном законодательством порядке. 5.2.5. Предоставить Субподрядчику в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания Договора по акту строительную площадку на период выполнения работ и до их завершения. 5.2.6. Передать Субподрядчику в течение месяца со дня подписания Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта. 5.2.7. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке предусмотренном в разделе 4 настоящего Договора. 5.2.8. Генподрядчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, сроки выполнения Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования материалов Генподрядчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Субподрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Генподрядчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных работ. В случае обнаружения Генподрядчиком отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, Генподрядчик обязан заявить о выявленных недостатках Субподрядчику не позднее 2 рабочих дней с момента выявления. 5.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора. 5.2.10. Своевременно предъявлять Субподрядчику претензии за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору. 6.Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Субподрядчик и Генподрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 6.3. В случае причинения ущерба имуществу Генподрядчика или имуществу третьих лиц при выполнении работ Субподрядчиком, ответственность за свои действия или бездействия несёт Субподрядчик. 6.4.Ответственность за охрану труда, за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за необходимую квалификацию персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкций по охране труда несет Субподрядчик. 6.5. В случае, если в отчетном периоде Субподрядчик допустил отставание в выполнении работ от объемов, предусмотренных Графиком выполнения работ, Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости невыполненных в срок объемов работ. При этом недовыполненный в отчетном периоде объем работ соразмерно увеличивает объем работ, подлежащий выполнению в следующем отчетном периоде. 6.6. В случае выявления фактов завышения Субподрядчиком в представленных документах объемов выполненных Работ и/или стоимости Материалов, Оборудования, а также в случае выявления фактов ненадлежащего качества выполненных Работ, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штрафы в следующих размерах: - 100% от объемов завышения за каждый факт завышения объемов выполненных Работ; - 100% от объемов завышения за каждый факт завышения стоимости Материалов, Оборудования; - 100% от стоимости Работ за каждый факт ненадлежащего качества Работ. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями в работе Субподрядчика могут быть предъявлены как до подписания акта сдачи-приемки работ, так и после подписания акта сдачи-приемки работ. 6.7. В случае задержки Субподрядчиком срока завершения работ по Объекту в соответствии с Графиком выполнения работ и/или в случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования, обеспечение которыми возложено на Субподрядчика. Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки. 6.8. В случае невыполнения Субподрядчиком требований и предписаний Генподрядчика по устранению замечаний в части: отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного Генподрядчиком срока) Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены; отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (трех) календарных дней (после определенного Генподрядчика срока) Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Договорной цены; невыполнения требований Генподрядчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 1 (одного) календарного дня (после определенного Генподрядчиком срока) Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в соответствии с Приложением №6 к Договору. невыполнения Субподрядчиком требований Генподрядчика о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Субподрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований проектной документации, а также по фактам начала выполнения Субподрядчиком технологического этапа без разрешения Генподрядчика в течение 1 (Одного) календарного дня, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Договорной цены. Невыполнение Субподрядчиком требований Генподрядчика по устранению замечаний касательно качества выполняемых работ в установленный срок, в соответствии с полученным предписанием, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5% от Договорной цены за каждый день просрочки. 6.9. Генподрядчик может удержать сумму штрафа безакцептно из подлежащей оплате стоимости работ Субподрядчика. 7. Охрана 7.1. От начала работ до подписания приемо-сдаточного акта в течение рабочего времени Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность своего имущества, материалов и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения настоящего Договора. В конце рабочего дня Субподрядчик сдает под охрану имущество, материалы и т.п. охране объекта путем ежедневного пересчета, сдаваемого под охрану имущества и записи его в журнал приема-сдачи, в котором в обязательном порядке расписываются представители ЧОП и Субподрядчика. 8. Охрана труда и техники безопасности. Персонал Субподрядчика. 8.1. Субподрядчик обязуется проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку и обучение по охране труда, по специальным правилам и промышленной безопасности, представив перед началом проведения Работ и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Генподрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных СРО, разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий настоящего Договора. Если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Генподрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное. Обеспечить наличие всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений, свидетельств о допуске к выполняемым по настоящему Договору работам и их действительность на протяжении всего срока действия Договора. 8.2. Субподрядчик не имеет права привлекать к выполнению работ на Объекте персонал и субподрядчиков, являющихся иностранными гражданами, с нарушением миграционного законодательства. 8.3. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за все нарушения режима пребывания (проживания), работы в РФ иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые работают у Субподрядчика, (гл.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в сфере миграционного законодательства, в том числе ст.18.15.): 8.4. В рамках исполнения настоящего договора до начала производства строительномонтажных работ Субподрядчик представляет Генподрядчику приказы о назначении ответственных лиц на объекте за обеспечение охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также приказы о предоставлении права представлять интересы Субподрядчика и подписывать акт-допуск строительной площадки для производства строительно-монтажных работ. Субподрядчик обеспечивает наличие на строительной площадке комплекта необходимых нормативных и локальных документов, обеспечивающих безопасное производство строительно-монтажных работ. 8.5. Субподрядчик обязуется обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ) единого образца. Спецодежда должна быть единой цветовой схемы с указанием названия организации. 8.6. В процессе производства строительно-монтажных работ работник службы охраны труда Генподрядчика имеет право осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды и требовать представления локальных документов в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанные в перечне Подрядчика. 8.7. Работник службы охраны труда Генподрядчика имеет право требовать устранения нарушений и замечаний, указанные в выданных предписаниях и представления ответов в письменном виде об их исполнении. 8.8. Любой работник Генподрядчика, выявивший или обнаруживающий факт нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды или не соблюдения правил техники безопасности имеет право, применяя методы видео или фотофиксации зафиксировать факт нарушения и направить служебную записку руководителю генподрядчика для принятия мер, исключающих подобных нарушений в последующем. 8.9. В случаях неоднократных нарушений законных (обоснованных) требований охраны труда и не соблюдений правил техники безопасности на строительных площадках заказчика Генподрядчик имеет право применить процедуру расторжения договора с Субподрядчиком в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом заказчика за 5 календарных дней. 8.10. Генподрядчик имеет право за обоснованные грубые нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды по представлению работника службы охраны труда приостановить выполнение строительно-монтажных работ до устранения нарушений. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 9.2. В случае невозможности разрешения разногласий они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в установленном действующим законодательством порядке. 10. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. 10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2-месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае оплата производится по фактически выполненным работам. 11. Дополнительные условия 11.1. Субподрядчик гарантирует, что он обладает необходимыми правами на проведение работ, предусмотренных данным Договором. 11.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права третьей стороне без обоюдного письменного согласия, при этом взаимоотношения с третьей Стороной оформляются договорными обязательствами. 11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 12. Приложения 12.1.Задание на выполнение работ - Приложение № 1 12.2. График производства работ - Приложение №2 12.3. Ведомость договорной цены – Приложение №3 12.4. Протокол согласования договорной цены - Приложение № 4 12.5. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории (организации). Приложение в СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1- Приложение № 5 12.6. Реестр штрафов Субподрядчику за нарушение охраны труда на объектах Субподрядчика. Приложение № 6Положения об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ24- Приложение №6 12.7. Перечень локальных документов представляемых субподрядной организацией при заключении договора. Приложение № 4 Положения об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ-24 - Приложение № 7 12.8. Локальный сметный расчет №1,2,3,4 – Приложение №8 12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон: Генподрядчик: ООО «Башнафтатранс» 450078, Республика Башкортостан г.Уфа, ул.Революционная, дом 98/2,оф. 4 ИНН 0278173574 КПП 027801001 ОКПО 67823395 ОГРН 1100280039881 Р/С 40702810762000001321 в Башкирский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Уфа К/С 30101810200000000934 БИК 048073934 Телефон/факс /347/ 246-06-76, 246-06-86 Субподрядчик: ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/______________/ м.п. м.п. Приложение № 1 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г. Задание на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по __________________ на Объекте: «______________». Общество с ограниченной ответственностью «Башнафтатранс» в лице генерального директора Тюрина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «__________________», в лице ____________ ____________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», пришли к следующему соглашению: 1. Работы выполнить в соответствии с _______________________ 2. Работы выполнить в соответствии с нормами, правилами, регламентами действующими на территории Российской Федерации. 3. Работы выполнить с использованием средств для производства работ, лесов, подмостей, эл. инструментов, нормо-комплектов, станков и оборудования для выполнения работ поставляемых на объект субподрядчиком. 4. Работы выполнить в строгом соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2) с соблюдением ежедневных норм выработки. ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/ ______________ / м.п. м.п. Приложение № 1 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г. Ведомость договорной цены № Наименование глав, п/п объектов, работ и затрат Общая сметная стоимость, в ценах 2001 г., руб. Индекс изменения сметной стоимости Стоимость работ выполняемых, руб. В ценах 2001 г. В текущих ценах Общая стоимость работ по договору составляет: ________________ (_____________________) рублей, в ценах 2001 г., приложение № 8 к настоящему Договору, что составляет _______________ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (___________________) рубля, в текущих ценах, приложение № 3,4. ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/ _____________ / м.п. м.п. Приложение № 4 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г. ПРОТОКОЛ согласования договорной цены Общество с ограниченной ответственностью «Башнафтатранс» в лице генерального директора Тюрина Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «_____________», в лице ____________ ___________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», пришли к следующему соглашению: 1. Общая стоимость работ по договору составляет: ________________ (_____________________) рублей, в ценах 2001 г., приложение № 8 к настоящему Договору, что составляет _______________ (___________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере __________________ (___________________) рубля, в текущих ценах, приложение № 3,4. 2. При оформлении справок о стоимости Работ на основании промежуточных актов сдачиприемки выполненных работ (КС-2) Субподрядчик для перехода от базовых цен к текущим ценам использует индекс, исчисляемый, исходя из расчёта фактической стоимости Работ по Договору по отношению к сметной стоимости Работ в базе 2001г. 3.Индекс перехода от базовых цен к текущим определяется на основании предоставляемых Субподрядчиком и утверждаемых Генподрядчиком расчетов, прилагаемых к справкам о стоимости выполненных работ. ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/ _________________ / м.п. м.п. Приложение № 5 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории (организации) гор. Уфа «___» _____ 2015 г. Строительство «__________________________________________________________________» Мы, нижеподписавшиеся, представители: Генерального подрядчика ООО «Башнафтатранс»: Тюрин И.В., генеральный директор (Ф.И.О., должность) Субподрядчика ООО «_______________»: ______________________________ (Ф.И.О., должность) составили настоящий акт о нижеследующем: Генподрядчик предоставляет необходимый для выполнения работ по договору подряда на объекте _____________________________________» участок территории строительной площадки, согласно стройгенплана для производства на нем комплекса строительномонтажных работ по ________________________________________________________________ (наименование работ) под руководством технического персонала - представителя Субподрядчика на следующий срок: начало _______________ г. окончание ________________ г. До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: № Наименование мероприятия Срок Исполнитель п/п выполнения 1 Предоставить в службу охраны труда Генподрядчика До начала Субподрядчик перечень действующих локальных документов в области работ охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 2 Обеспечивать проведение персоналом Подрядчика До начала Субподрядчик внепланового инструктажа на строительной площадке по работ инструкции Генподрядчика для работников Подрядчика и сторонних организаций, выполняющих строительномонтажные работы на территориях Генподрядчика. 3 Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ Постоянно Субподрядчик организует и обеспечивает безопасное производство работ в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТЭ ЭП, Правил по охране труда при работе на высоте, Противопожарным режимом в РФ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и действующими государственными нормативными и локальными документами в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды 4 Подрядчик обеспечивает в течение рабочего времени Постоянно Субподрядчик 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 нахождение на строительной площадке инженернотехнического работника, лица, ответственного за безопасное производство работ Допускать к работам обученных и аттестованных инженерно-технических работников и персонал, имеющий соответствующие удостоверения и допуски для проведения строительно-монтажных работ. В местах действия опасных или вредных производственных факторов проводить работы только по наряду-допуску, согласно СНиП 12-03-2001, приложение Д. Обеспечивать работников технически исправным инструментом, технологической оснасткой, средствами индивидуальной и коллективной защиты. Ограждать места производства работ инвентарными ограждениями с учетом границ опасной зоны от возможного падения груза или опасных зон, с установкой предупреждающих и запрещающих знаков. Работы повышенной опасности выполнять по нарядамдопускам на проведение работ повышенной опасности в соответствии с действующими государственными нормативными и локальными документами. Обеспечивать сохранность передаваемого оборудования и инвентаря. Обеспечивать соблюдение противопожарного режима на объекте Генподрядчик имеет право осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды с составлением актов, выдачей предписаний или устных замечаний. Выполнять все законные (обоснованные) требования представителей службы охраны труда и инженернотехнических работников Генподрядчика, выданные в виде предписаний, актов или устных замечаний. Работы производить по согласованному графику совмещенных работ с организациями, выполняющие совместные работы на строительных горизонтах Постоянно Субподрядчик Постоянно Субподрядчик Постоянно Субподрядчик До начала работ и постоянно Субподрядчик До начала работ и постоянно Субподрядчик Постоянно Субподрядчик Постоянно Субподрядчик Постоянно Генподрядчик Постоянно Субподрядчик Постоянно Субподрядчики , выполняющие совмещенные работы Представитель генподрядчика ООО «Башнафтатранс» Генеральный директор __________________________ Тюрин И.В. м.п. (подпись) Представитель Субподрядчика ООО «______________» Директор ______________________________________ ______________________ м.п. (подпись) Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. Приложение № 6 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г. Реестр штрафов Субподрядчику за нарушение охраны труда на объектах Субподрядчика. Приложение № 6 Положения об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Обнаружение на объектах работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, попытка проноса, провоза и хранение их на территории В случае привлечения Подрядчиком в целях выполнения договорных объёмов работ третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Генеральным подрядчиком в установленном порядке В случае обнаружения на объектах Генерального подрядчика работников Подрядчика, осуществляющих работы без соответствующих средств индивидуальной защиты или не применяющие их по назначению В случае обнаружения на объектах генерального подрядчика работников Подрядчика, осуществляющих огневые работы с нарушениями Правил противопожарного режима в РФ В случае обнаружения на объектах Подрядчика работников Подрядчика, осуществляющих работы без соответствующих документов об обучении по охране туда, по пожарнотехническому минимуму, по электробезопасности, при работе на высоте и по соответствующим специальным правилам, квалификации и аттестации в установленном порядке, а у инженерно-технических работников отсутствие соответствующих удостоверений о проверки знаний по правилам безопасности В случае нарушения правил дорожного движения, стоянки автотранспорта и техники в неустановленных для этого местах, перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов на строительной площадке и вокруг нее В случае использования транспортного средства или другой специальной техники с неисправностями, при которых запрещается эксплуатация автотранспортных средств и специальной техники В случае сокрытия Подрядчиком от Генерального подрядчика фактов происшествий при производстве договорных объёмов работ, либо уведомления с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия В случае допуска персонала к производству работ повышенной опасности, в местах действия вредных или опасных производственных факторов на объектах без наряда-допуска или не соблюдение мер безопасности, изложенные в нем В случае возобновления работ работниками Подрядчика, ранее остановленных ответственным лицом Генерального подрядчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществляемых в опасных условиях, без письменного разрешения Генерального подрядчика на возобновление остановленных работ В случае выявлении факта производства работ с грубыми нарушениями СНиП 12-03- 10 20 10 10 10 10 5 10 20 10 20 10 2001, СНиП 12-04-2002, ПТЭ ЭП, Правил по охране труда при работе на высоте, Противопожарным режимом в РФ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и Трудового кодекса 12 13 14 15 16 В случае не устранения Подрядчиком обоснованных требований/предписаний Генерального подрядчика и/или уполномоченных им на то работников, выданные в письменной или устной форме В случае допущения Подрядчиком во время производства работ разливов нефтепродуктов (масло, бензин, дизельное топливо) или других нарушений экологической безопасности на строительной площадке или вокруг нее Не представление Подрядчиком в письменной форме и в установленные сроки ответа об устранении замечаний, указанных в выданных предписаниях В случае не выполнения Подрядчиком сроков мероприятий в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанных в гарантийных письмах Подрядчика, направленных на имя Генерального подрядчика в ходе выполнения договорных объёмов работ В случае выявления в бригаде/ином подразделении Подрядчика, работающем на объектах Генерального подрядчика, работников, не прошедших в установленном порядке ознакомление и инструктаж по различным указаниям, приказам и распоряжениям Подрядчика и Генерального подрядчика или условиям акта-допуска 15 5 5 15 15 17 18 19 20 В случае выявления фактов движения автомобильного транспорта Подрядчика по дорогам и подъездным путям, не указанным в «Схеме движения автомобильного транспорта» или оставлении транспортных средств на территории строительной площадки без письменного разрешения Генерального подрядчика В случае обнаружения на объектах Генерального подрядчика работников Подрядчика, неоднократно или грубо нарушающих требования области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды В случае производства работ на объектах Генерального подрядчика с нарушением требований проекта производства работ, проекта производства работ кранами, технологических карт В случае производства работ на объектах Генерального подрядчика без наличия приказов о назначении ответственных лиц на данном объекте за безопасное производство, в соответствии с действующими СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТЭ ЭП, 5 15 20 15 Правил по охране труда при работе на высоте, Противопожарным режимом в РФ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и действующими государственными 21 22 23 24 25 26 нормативными и локальными документами в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды В случае производства работ с нарушениями при складировании и размещении грузов и материалов и не соблюдение требований пожарной безопасности на объектах Генерального подрядчика Нарушение работниками Подрядчика правил поведения, изложенные в Положение ПОТ 022013 об организации и осуществлению пропускного и внутриобъектного режима на строительной площадке ООО «Башнафтатранс» Не соблюдение Подрядчиком требований санитарных норм по содержанию бытовых помещений и территории вокруг них в радиусе 10 метров При выполнении работ с применением грузоподъемных механизмов использование Подрядчиком неисправных или не проверенных съемных грузозахватных приспособлений и тары с нарушением схем строповок Допуск Подрядчиком к производству работ с применение грузоподъемных механизмов, с сосудами, работающими под давлением, с переносным электроинструментом, а также выполнение работ на высоте, без соответствующих документов Возмещение Генеральному подрядчику затрат на оплату штрафных санкций за нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выданных Заказчиком или иными контролирующими государственными органами 5 10 10 20 20 Предъявленная сумма штрафа Генподрядчик может удержать сумму штрафа безакцептно из подлежащей оплате стоимости работ Субподрядчика. Примечание: Вид штрафных санкций и их величина может меняться в зависимости от условий предъявляемых Генподрядчиком при заключении конкретных договоров. ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/__________________/ м.п. м.п. Приложение № 7 к договору субподряда № ___-БНТ/___ от ________ г.. Перечень локальных документов представляемых субподрядной организацией при заключении договора. Приложение № 4 Положения об учете требований охраны труда при выборе субподрядных организаций, а также координация их деятельности и контроля состояния охраны труда РД СУОТ-24 1. Положение или инструкция о проведении инструктажей по охране труда. 2. Положение или инструкция о проведении обучения работников рабочих профессий со стажировкой на рабочем месте. 3. Положение или инструкция о порядке проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов организации. 4. Положение или инструкция о порядке проведения проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организации. 5. Положение или инструкция об организации выдачи и применения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 6. Положение или инструкция о порядке допуска к работам, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда. 7. Положение или инструкция о проведении работ повышенной опасности. 8. Перечень мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск. 9. Перечень инструкций по охране труда, действующих в организации. 10. Приказы о назначении ответственных лиц в субподрядной организации и на строительной площадке: - за охрану труда; - за пожарную безопасность; - за электробезопасность; - за безопасное выполнении работ повышенной опасности; - за сохранность оборудования, материалов, наземных и подземных коммуникаций - за погрузо-разгрузочные работы и безопасное производство работ с грузоподъемными кранами; - за содержание и обслуживание сосудов, работающих под давлением; - за организацию производственного контроля; 11. Приказы о предоставлении права работникам: - подписывать акт-допуск; - выдавать наряд-допуск; - выполнять работы по наряду-допуску. 12. Копии протоколов и удостоверений о проверке знаний инженерно-технических работников и работников рабочих профессий: - по промышленной безопасности; - по охране труда; - по электробезопасности; - по пожарно-техническому минимуму; - по охране труда при работе на высоте; - по специальным видам работ. 13. Копии протоколов и удостоверений членов аттестационных комиссий: - по промышленной безопасности; - по охране труда; - по электробезопасности; - по пожарно-техническому минимуму; - по охране труда при работе на высоте; - по специальным видам работ. 14. В случае изменения состава персонала, работающего на объекте своевременно представлять копии документов на новых работников. 15. Перечень действующих должностных инструкций ответственных лиц, назначенных в соответствии Правилами безопасности «Ростехнадзора» и производственных инструкций для персонала, обслуживающего оборудование, подконтрольное «Ростехнадзору». 16. Приказ о назначении специалиста по охране труда в организации и на строительном объекте. 17. Приказ о назначении ответственных лиц за организацию технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. 18. Положение о системе управления охраной труда. 19. Должностная инструкция специалиста по охране труда. Примечание: При необходимости дополнительно должны предъявляться документы по перечню, предъявляемые Генподрядчиком при заключении конкретных договоров. ___________________/Тюрин И.В./ _____________________/___________________/ м.п. м.п.
