ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИx
реклама
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № ___________ компьютерного оборудования и оргтехники город Якутск г. «___» ______________ 2013 Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гладковой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________ действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о следующем: 1. Предмет Договора 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в собственность Заказчику компьютерное оборудование и оргтехнику для нужд обособленных структурных подразделений ГАУ «МФЦ РС(Я)» по Ленскому улусу Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Товар) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. 2. Количество, ассортимент и порядок поставки 2.1. Поставка Товара осуществляется по адресу Заказчика: г. Якутск, ул.Аммосова, д. 18, кааб. 2.23 (склад Заказчика). 2.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов, относящихся к Товару, в объеме и ассортименте, указанном в Спецификации. Поставка включает в себя доставку, разгрузку Товара. 2.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение _____ дней после внесения предоплаты. 2.4. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара. 2.5. Заказчик должен принять оборудование и проверить его по количеству в день поставки, а по качеству не позднее 14 дней с даты поставки. 2.6. При обнаружении недопоставки оборудования Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество оборудования в течение 14 дней с даты обнаружении недопоставки. 2.7. При обнаружении ненадлежащего качества Товара или несоответствия Товара условиям о комплектности Заказчик уведомляет об этом Поставщика в течение 7 дней с даты обнаружении недостатков или некомплектности оборудования. 2.8. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение 14 дней со дня уведомления Заказчиком. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Заказчик вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы; - потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора. 3. Качество и комплектность Товара 3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению Товара и Спецификации. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Заказчик обязан: - оплатить Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Договором; - передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию. 4.2. Заказчик вправе: - требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору; - в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора. 4.3. Поставщик обязан: - произвести поставку Товара на условиях настоящего Договора, которая включает в себя доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору; - подписать акт сдачи-приемки с Заказчиком; - обеспечить соответствие поставки Товара на условиях, предусмотренных в Спецификации, действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку; - заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 7 (семи) дней со дня уведомления Заказчиком; - передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, сертификаты, либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; - незамедлительно информировать Заказчика о невозможности исполнения обязательств по Договору; - обеспечить гарантийный срок использования Товара, заявленный заводом-изготовителем со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара; - обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание на Товар в течение гарантийного срока со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара. 4.4. Поставщик обязан выполнить следующие требования к Товару: - Товар должен быть новым, ранее не эксплуатируемым, без дефектов, в случае если данный вид товара подлежит в соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации, он должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом. - Товар должен сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкцией по эксплуатации. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные предприятием-изготовителем на товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям. Все необходимые Руководства пользователя и техническая документация должны быть на русском языке и в подлинном экземпляре. 5. Цена и порядок расчета 5.1. Цена Договора составляет: _____________, ____ (___________ ) рублей ____ копеек. 5.2. Заказчик в течение 10 дней со дня заключения Договора и предъявления счета на оплату производит предоплату 30% от цены Договора. Оплата оставшейся суммы производится Заказчиком в течение 10 дней со дня подписания акта сдачи-приемки Товара и предъявления счета на оплату. 5.3. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, уплату всех налогов, пошлин и других обязательных платежей. 5.4. Цена Товара является фиксированной и в течение срока действия договора изменению не подлежит. 6. ГАРАНТИЯ 6.1. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товаров. 6.2 Гарантия действительна в течение _______________ (далее – Гарантийный период). Исчисление Гарантийного периода Товаров начинается со дня подписания Сторонами товарной накладной и акта сдачи-премки Товара. 6.3. Если в течение Гарантийного периода будет выявлено, что Товары не соответствуют требованиям Спецификации (далее – Гарантийный случай), Поставщик обязан за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика заменить такие Товары Товарами, соответствующими требованиям Спецификации или обеспечить работоспособность Товаров в соответствии со Спецификацией без каких–либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – гарантийные обязательства). 6.4. Если Поставщик не выполнит гарантийные обязательства в срок, установленный Договором, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку в размере 2/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. 6.5. При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств Поставщик обязан в течение одного рабочего со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товаров. 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 7.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации относительно цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя. 7.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, то есть с нарушением требования к качеству, либо со сроками эксплуатации, не соответствующими условиям настоящего Договора, Поставщик кроме обязательства по замене Товара ненадлежащего качества или со сроками эксплуатации, не соответствующими требованиям настоящего Договора, уплачивает Покупателю штраф в размере 5 % от цены Договора. 7.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации относительно цены Договора. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 6.5. Применение мер гражданско-правовой ответственности не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого представителями обеих Сторон. 8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера. 9.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств. 10. Срок действия Договора 10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 10.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком принятых обязательств по настоящему Договору более чем на 10 дней срока, установленного в Договоре, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Поставщика уведомления. 10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 11. Прочие условия 11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе по основаниям предусмотренным в п.10.2 настоящего Договора, или решению суда в порядке и на условиях, установленных законодательством. 11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в электронной форме и подписаны Сторонами. 11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в течение 7 дней обязан письменно известить об этом Заказчика. 11.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы законодательства. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Поставщика. 13. Приложения 13.1.Приложение №1 – Спецификация товара. 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон ЗАКАЗЧИК: ГАУ «МФЦ РС (Я)» Юридический адрес: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Аммосова 18 ИНН /КПП 1435248580 / 143501001 Министерство финансов РС (Я) (ГАУ «МФЦ РС(Я)») л/с 30601035999 л/с 31601035999 р/с 40601810100003000001 в ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России г. Якутск БИК 049805001 Руководитель _______________ /Т.А. Гладкова/ М.П ПОСТАВЩИК: Сокращенное наименование Юридический адрес: ИНН Р/с _______________ / / М.П.
