Договор перевозки грузов

ДОГОВОР № __________
на перевозку строительных материалов и конструкций
на остров Белый
г. Салехард
«____» _________ 2012 г.
Некоммерческая организация «Фонд «Сотрудничество Ямала» в лице директора
Шаронова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________________,
в лице _________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем
«Перевозчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Перевозчик обязуется выполнить перевозку строительных материалов и
конструкций для строительства часовни со станции Обская на остров Белый Ямальского
района Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с техническим заданием и
перечнем строительных материалов и конструкций (Приложение № 1), а Заказчик обязуется
принять и оплатить указанные работы на условиях, определенных настоящим договором.
2. Стоимость работ по договору
2.1. Стоимость доставки грузов, выполняемых Перевозчиком по настоящему
договору составляет ________ рублей без учета (с учетом) НДС на основании
представленных Перевозчиком счетов и калькуляций.
2.2. Стоимость доставки грузов включает в себя выполнение всего комплекса работ,
в том числе погрузку, перевозку автомобильным и речным транспортом, разгрузку
строительных материалов и конструкций, все налоги, пошлины, таможенные платежи,
страхование и прочие сборы и выплаты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ или отдельных ее частей определяется следующим
образом: начало работ - с момента заключения настоящего договора, окончание работ –
_________ 2012 года.
3.2. Срок окончания работ является исходным для определения и применения
имущественных санкций в случае его нарушения Перевозчиком.
4. Права и обязанности Перевозчика
4.1. Для осуществления настоящего договора Перевозчик принимает на себя
следующие обязательства:
4.1.1. Определить количество транспортных средств и их типы для осуществления
перевозки материалов и конструкций.
4.1.2. Осуществить погрузку материалов и конструкций на ст. Обская.
4.1.3. Осуществить разгрузку материалов и конструкций на площадке строительства
часовни на острове Белый.
4.1.4. Доставить материалы и конструкции на остров Белый в разумный срок, но не
позднее __ августа 2012 года.
1
4.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по
настоящему договору привлеченными Субподрядчиками и за координацию их деятельности.
4.1.6. Обеспечить охрану строительных материалов и конструкций до завершения
перевозки грузов до места назначения.
5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Для осуществления настоящего договора Заказчик принимает на себя следующие
обязательства:
5.1.1. Производить оплату выполненных Перевозчиком работ в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
5.2.
При осуществлении контроля за доставкой грузов Заказчик не вправе
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Перевозчика.
5.3. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
6. Порядок и условия оплаты работ
6.1. Оплата работ по настоящему договору осуществляется следующим образом:
61.1 Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения договора
выплачивает Перевозчику аванс в размере 30% от суммы договора на основании счета,
выставленного Перевозчиком.
6.1.2. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 5 (пяти) банковских дней
со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными
надлежащим образом в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
7. Осуществление доставки грузов Перевозчиком
7.1. Для выполнения перевозки грузов Перевозчик использует квалифицированных и
опытных специалистов и рабочих.
7.2. Все обязательства и расходы, связанные с поездками специалистов и работников
Перевозчика на о. Белый и обратно, несет Перевозчик.
7.3. Перевозчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от
уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов,
связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе
выполнения работ Перевозчиком по договору.
7.4. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Перевозчику, в
том числе вызванных доставкой грузов, или другой деятельностью Перевозчика на
территории Российской Федерации и вне ее, независимо от их причин, Заказчик не несет по
ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.
7.5. Перевозчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с
выполнением настоящего договора вследствие невыполнения или ненадлежащего
выполнения Перевозчиком своих обязательств, а в случае возникновения таковых, примет на
себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
8. Ответственность сторон за нарушение договора
8.1. Перевозчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение работ в
соответствие с условиями договора.
8.2. Нарушение условий настоящего договора влечет для стороны, допустившей
нарушение, применение общих правил об ответственности за неисполнение или
2
ненадлежащее исполнение обязательства в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. За превышение указанного в п.3.1 настоящего договора срока завершения работ,
Перевозчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от указанной в п.2.1 настоящего
договора общей стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти
процентов) от общей стоимости работ.
8.4. Взыскание неустойки не освобождает Перевозчика от надлежащего исполнения его
обязательств по договору.
9. Распределение рисков между сторонами
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов и
конструкций в процессе доставки грузов несет Перевозчик.
10. Условия расторжения настоящего договора
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по письменному
согласию Сторон.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. В настоящем договоре к обстоятельствам непреодолимой силы относятся:
природные катастрофы, забастовки, войны, террористические акты, гражданские волнения,
реквизиции, любые действия вооруженных сил, изменение законодательства РФ, издание
органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих
невозможным исполнение договора полностью или частично.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном
виде другую сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств
немедленно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления.
11.3. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на период
обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны при условии их
подписания с обеих сторон лицами, имеющими надлежащие полномочия. Стороны
гарантируют, что лица, подписывающие настоящий договор обладают надлежащими
полномочиями для его подписания.
12.3. Стороны обязуются уведомлять в письменном виде друг друга в 10-ти дневный срок
об изменении своих реквизитов.
12.4. Все споры или разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров, стороны могут обратиться в Арбитражный
суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
12.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
окончания исполнения сторонами всех обязательств по договору.
12.6. К настоящему договору прилагается и является неотъемлемой частью:
- техническое задание и перечень строительных материалов и конструкций для
строительства часовни на о. Белый (Приложение № 1).
Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
3
Некоммерческая организация «Фонд «Сотрудничество Ямала»
Адрес: 629008, Тюменская обл., ЯНАО, г.Салехард, ул. Матросова, 36а, каб. 33
ИНН/КПП 8901997762/890101001
ОГРН 1118900000581 БИК 047102651
р/с 40703810867450000751 в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810800000000651
Перевозчик:
Заказчик:
Перевозчик:
_________________ С.Ю. Шаронов
___________________ ________
м.п.
м.п.
4