ДОГОВОР № ______ на поставку товарной бетонной смеси.

ДОГОВОР № ______
на поставку товарной бетонной смеси.
г.Тверь
«____» ___________20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТРА», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора ООО Калинского А.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ООО _______________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ______________ директора ООО _____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Товарная бетонная смесь (Продукция, Товар, Товарный бетон) - любая из марок
товарной бетонной смеси, указанных в Приложении к настоящему Договору,
поставляемая Заказчику в рамках действующего Договора.
1.2. Представитель Поставщика - любое должностное лицо, действующее на основании
доверенности и сопровождающее поставку Продукции Заказчику, совершающее все
действия, указанные в настоящем Договоре.
1.3. Партия продукции - продукция, поставляемая на объект доставки в количестве,
указанном в заявке Заказчика.
1.4. Автобетоносмеситель - АБС. Автотранспортное средство, посредством которого
осуществляется транспортировка бетона на строительный объект Заказчика.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить, согласно
выставленного поставщиком счета, любую из марок товарной бетонной смеси ( далее
Продукция), по адресу, в ассортименте, количестве, сумме и в сроки, определенные в
письменных заявках, которые являются неотъемлемой частью договора.
3. Цена договора и порядок расчета
3.1 Цена, объем и общая сумма договора согласована сторонами, исходя из
предполагаемого объема поставляемой Продукции (согласно Приложения № ____к
Договору), в размере _______________________рублей _________________копеек, в том
числе НДС 18% _________рубля _________ копеек.
3.2 Оплата поставляемой продукции производится Заказчиком в сроки и на условиях,
предусмотренных в Приложении №____ к настоящему договору.
3.3 Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, либо в кассу Поставщика.
4. Качество поставляемой продукции. Срок и порядок поставки
4.1. Качество поставляемой Продукции соответствует ГОСТ, ТУ, техническим стандартам
и требованиям, определённым в Приложении № ___ к настоящему Договору и
удостоверяется соответствующим документом (паспортом) по каждой партии.
4.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику Продукцию, указанную в п.1.1. в
количестве, определённом условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
4.3. Ежедневные объёмы поставки, требуемые для стройплощадки, не являются
постоянными и варьируются, в зависимости от потребностей стройки и хода выполнения
работ, а также в соответствии с потребностями Заказчика.
4.4. Перед каждой поставкой Продукции на объект, не позднее 15:00 часов дня,
предшествующего дню фактической поставки, Заказчик обязан передать (подтвердить) в
диспетчерскую службу Поставщика ( т./ф. 44-03-08) заявку на поставку Продукции.
Заявка должна содержать: марку (марки) товарной бетонной смеси; его количество (в
кубических метрах); число, время поставки на объект и его адрес (если их несколько).
4.5. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной
накладной на поставленную продукцию.
4.6. Все претензии по качеству и количеству должны быть предъявлены не позднее трех
дней с момента поставки.
5. Расценки
Цены, указанные в Приложении включают:
5.1. Стоимость товарного бетона.
5.2. Стоимость транспортировки товарного бетона в АБС.
5.3. НДС 18%.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Заказчика:
6.1.1. Составление и передача Поставщику еженедельного плана поставок товарного
бетона.
6.1.2. Подтверждение по факсу ежедневного плана поставки до 15:00 часов дня
предшествующего поставке.
6.1.3. Доступность дорог в целях обеспечения своевременной разгрузки и маневрирования
АБС, с целью недопущения простоя и повреждения АБС.
6.1.4. Предоставление воды с необходимым напором в целях обеспечения мойки колёс и
барабана АБС, предоставление места для слива воды из барабана АБС.
6.1.5. Ночное освещение.
6.1.6. Назначение ответственного лица со стороны Заказчика за получение
транспортировочных документов и документов качества и координирование бетонных
работ. Ответственное лицо должно иметь доверенность на право приемки Продукции.
6.2. Обязанности Поставщика:
6.2.1. Еженедельный план считается принятым, если Поставщик не отправил в течение 12
часов после его получения письменного сообщения Заказчику.
6.2.2. Поставщик обязуется поставлять Продукцию, подтверждённую в ежедневной заявке
в сроки, в объёме, с качеством и с продолжительностью, определёнными совместно с
ответственным лицом на строительной площадке Заказчика.
6.3. В случае нарушений указанных условий, стороны составляют акт о нарушениях
( допускается простая письменная форма), допущенных одной из сторон и подписывается
уполномоченными представителями. Подтверждением нарушений может служить так же
фото и видеосъемка, если, анализируя их, можно составить представление о наглядности
допущенных нарушений.
7. Порядок приёма Продукции
7.1. Ежедневный план, подтверждённый по факсу за день до поставки, является
обязательным для Сторон.
7.2. Непременным условием приёма Продукции является соблюдение требований
качества, изложенных в п.3. Каждый груз должен быть принят представителем Заказчика.
Все образцы, отобранные для испытаний, должны быть промаркированы с указанием
даты поставки и с наименованием Поставщика. Об этом составляется акт, который
подписывается представителями обеих сторон.
7.3. В случае, если при приёме Продукции Заказчик обнаруживает, что она не
соответствует техническим условиям настоящего Договора по качеству, Заказчик обязан
незамедлительно сообщить об этом Поставщику любыми способами, имеющими свое
документальное подтверждение, при этом свидетельство заинтересованных лиц не
учитываются. До прибытия представителя Поставщика, Заказчик составляет об этом акт,
который подписывается представителями Сторон. Поставщик, если он согласен с
претензиями Заказчика, в течение срока указанного в акте, заменяет некачественную
Продукцию на аналогичную, но надлежащего качества.
7.4. Допустимое время разгрузки АБС на строительном объекте Заказчика составляет –
8 мин. 1м.3
8. Порядок оплаты
8.1. Каждую партию поставленной Продукции Заказчик обязан оплатить, согласно
выставленного Поставщиком счета.
8.2. Договор является сдельным по объёму (единицей измерения считается один м. куб.) и
оплата по нему производится по выставленным счетам, на основании заявок Заказчика
исполненных Поставщиком, в соответствии с расценками, указанными в Приложении.
8.3. По окончании поставок Продукции или срока, определённого Сторонами, Поставщик
составляет акт сверки взаиморасчетов с Заказчиком по произведённым оплатам и
поставкам Продукции. Указанный акт составляется в двух экземплярах и подписывается
обеими Сторонами.
8.4. Поставщик предоставляет акт, с указанием следующих документов:
— накладные;
— счета-фактуры.
8.5. Оплата выставленных счетов производится в рублях, в течение двух банковских дней
с момента получения их Заказчиком.
8.6. Расценки, указанные в Приложении, являются фиксированными и неизменными
вплоть до завершения поставок, за исключением следующих случаев:
— изменение отпускных стоимостных показателей на сырьё и продукцию предприятий
— изменение цен на услуги естественных монополий РФ, прямо или косвенно влияющих
на стоимость
— внесение изменений в технологию производства бетонной смеси, установленную
нормативно-правовыми документами.
8.7. Заказчик, независимо от количества партий ( м.3) Продукции, дополнительно
оплачивает Поставщику 10 тысяч рублей ( Десять тысяч) за поставку Продукции в
воскресные и праздничные дни.
8.8. При возникновении у Поставщика необходимости пересмотреть цены на
поставляемый товар, он обязан предварительно уведомить об этом Заказчика в течении 5ти дней. Заказчик рассмотрит новые цены. При этом поставка продукции
приостанавливается до урегулирования ценового вопроса с Заказчиком. В случае, если,
Заказчик не согласен с новыми ценами, он может направить предложение Поставщику о
расторжении настоящий Договор. Отсутствие ответа на уведомление Поставщика
считается согласием Заказчика.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны имеют право на приостановку исполнения своих обязательств, при
возникновении форс-мажорных обстоятельств, перечень которых установлен Российским
законодательством. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших
вследствие наступления форс-мажорных в порядке и на условиях, установленных ГК РФ.
10. Ответственность сторон
10.1 За просрочку поставки Продукции Заказчик вправе предъявить Поставщику к оплате
неустойку, в размере 1 % стоимости недопоставленной партии Продукции, за каждый
день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленной Продукции.
10.2. Доставка осуществляется АБС. В случае необходимости неполной загрузки АБС, т.е.
менее 3-х м.3, оговоренная стоимость доставки увеличивается на 1500 рублей, за каждый
АБС с неполной загрузкой.
10.3. В случае дополнительной заявки в день вывоза, Поставщик вывозит требуемый
объём исходя из наличия свободного АБС и имеющейся Продукции. Поставщик оставляет
за собой право отказаться от поставки бетона в день заявки. В этой случаи все претензии
Заказчика за неисполнение заявки ничтожны.
10.4. Простой АБС на объекте Заказчика сверх указанной нормы, оплачивается
Заказчиком из расчета 500 руб. за каждый час простоя АБС.
10.5. В случае, если Заказчик не оплатил партию Продукции в оговоренные сроки, а
Поставщик надлежащим образом поставил Заказчику указанную партию, Заказчик обязан
оплатить Поставщику неустойку в размере 1 % стоимости партии поставленной
Продукции, за каждый день просрочки, начиная со дня невыполнения обязательства
Заказчиком. При этом Поставщик имеет право приостановить дальнейшую отгрузку
Продукции, до момента полного расчета с ним Заказчиком.
10.6. За иные нарушения условий данного договора сторона нарушитель обязана оплатить
второй стороне, компенсацию убытков, понесенных добросовестной стороной.
11. Разрешение споров
11.1. Стороны постараются урегулировать все разногласия и спорные вопросы по
настоящему Договору путём переговоров.
11.2. В случае, если Стороны не смогли достигнуть договорённости по разногласиям по
настоящему Договору, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Твери
12. Срок действия и порядок расторжения Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих
случаях:
- в случае несвоевременной поставки Продукции более двух раз;
- в случае поставки Продукции, не соответствующей техническим требованиям, более
двух раз;
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
12.3. Поставщик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих
случаях:
- если Заказчик нарушает процедуру и сроки оплаты более двух раз;
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
12.4. В одностороннем порядке ни одна из сторон не может расторгнуть настоящий
договор.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
ООО «Элтра»
170043, г.Тверь, ул. 8 Марта , д.23, оф.13
Тел. (4822) 44-03-08, 74-24-90
ИНН/КПП 6950019089/695001001
Р\с 40702810100060001186
в ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»,
г.Торжок
К\с 30101810000000000751
БИК 042854751
Заказчик
А К Т № _____
О НАРУШЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТОВАРНОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ
№ ______ от «____»________20___ г.
г._____________
«___»___________20___г.
Настоящий акт составлен представителем ООО «ЭЛТРА», именуемое «Поставщик»,
_________________________________( Ф.И.О.)., с одной стороны, и представителем ООО
_______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», ____________
_______________________( Ф.И.О.), с другой стороны, совместно, составили настоящий
акт о нижеследующих (ем) нарушениях (ии):
В соответствии с договором поставки «Заказчик» обязался для своевременной и
бесперебойной поставки Продукции Поставщиком обеспечить:
«6.1.3. Доступность дорог в целях обеспечения своевременной разгрузки и
маневрирования АБС, с целью недопустить простоя и повреждения АБС.
6.1.4. Предоставление воды с необходимым напором в целях обеспечения мойки колёс и
барабана АБС, предоставление места для слива воды из барабана АБС.
6.1.5. Ночное освещение.
6.1.6. Назначение ответственного лица со стороны Заказчика за получение
транспортировочных документов и документов качества и координирование бетонных
работ». Однако, Заказчик нарушил свои обязательства о чем и составлен настоящий акт.
Перечень нарушений допущенных «Заказчиком» при приемке товарной бетонной смеси:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «ЭЛТРА
«ПОСТАВЩИК»
__________________(________________)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «__________________»
«ЗАКАЗЧИК»
___________________(__________________)