Документация о закупке у единственного поставщика

Документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
от 13.05.2013 г.
1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник»
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7
Тел. (495) 967-18-50; Факс (495)967-18-52
Сайт Заказчика: www.marsat.ru
Почтовый адрес:107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2
2. Предмет договора, технические характеристики:
Поставка 30 (тридцати) комплектов Абонентской подвижной земной станции системы Имарсат SAT
202E, в комплекте с разъемами для терминала SAT 202.
3. Место, условия, сроки поставки.
Условие поставки – поставка производится за счет Поставщика на склад Покупателя;
Срок поставки – 30 (тридцать) календарных дней.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
Начальная (максимальная) цена договора составляет 573 000,00 руб.
5. Порядок и сроки оплаты выполнения работ
- предоплата в размере 70% от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления
счета Поставщиком по договору поставки спутникового оборудования;
-окончательный расчет 30% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
товарной накладной по договору поставки спутникового оборудования.
6. Порядок формирования цены договора
В цену договора включены налоги сборы и пошлины.
7. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявок участниками закупки не предусмотрена.
8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых для
подтверждения соответствия установленным требованиям.
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
-соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора;
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ
и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, являющихся предметом договора;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Участник закупки предоставляет Анкету поставщика по форме Приложения 4 Положения о закупке
с приложением выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копии (для
юридических лиц) или выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или ее копии (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее
чем за 6 (шесть) месяцев до даты извещения о проведении процедуры закупки, копии документа
удостоверяющего личность (для физического лица), копий учредительных документов (для
юридического лица), копий лицензий (если их наличие обязательно для вида деятельности
поставщика).
Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены участником закупки.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке.
Не установлены.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
Не установлено.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не установлен.
Приложение 1 к Документации и закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
«____» ____________ 2013 г.
г. Москва
______________________________ (__________________) (включено в Единый государственный
реестр юридических лиц за № _____________ на основании свидетельства серии __________ от
_______), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего
на основании ___________, и Федеральное государственное унитарное предприятие
«Морсвязьспутник» (ФГУП «Морсвязьспутник») (включен в Единый государственный реестр
юридических лиц за № 1027700354285 на основании свидетельства серии 77 № 007212383 от
24.10.2002 г.), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Куропятникова
Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (в дальнейшем –
Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя на условиях настоящего Договора
обязательства по поставке Абонентской подвижной земной станции системы Инмарсат SAT-202Е в
комплекте с разъемом для SAT 202 – в количестве 30 комплектов (далее - Оборудование) в
соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) в комплекте с технической
документацией.
1.2.
Срок поставки – 30 календарных дней.
1.3.
По согласованию с Покупателем Поставщик имеет право на частичную или полную
досрочную поставку Оборудования.
1.4. Условия поставки Оборудования – на склад Покупателя по адресу г. Москва ул.
Краснобогатырская д.2 стр.2. каб. 21.
1.5. Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Оборудования на условиях
настоящего Договора.
2.
СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена Договора составляет _______________ (______________________) рублей __ копеек, в
том числе НДС 18% в сумме __________(____________________) рубль ____копеек.
2.2. Порядок и условия расчетов:
Покупатель перечисляет по счету Поставщика аванс в размере 70 % от цены Договора, что
составляет ___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме
____________ (__________________) рубль ____ копеек в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора.
Оставшуюся сумму в размере 30 % от цены Договора, что составляет _____________
(___________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в сумме __________
(_________________) рублей ___копеек Покупатель уплачивает в срок не позднее 10 (десяти)рабочих
дней на основании подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
3.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1.
Приемка Оборудования производится Покупателем на складе Поставщика, указанному в
п.1.4. настоящего Договора.
3.2. Покупатель принимает Оборудование при условии, что:
– количество и комплектность Оборудования, указанные в товаросопроводительной документации,
соответствуют Спецификации поставляемого оборудования (Приложение 2 к настоящему Договору);
– поставленное Оборудование не имеет видимых повреждений;
– на оборудование имеется необходимая документация.
3.3. Датой поставки Оборудования по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ 12.
3.4. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки, дефектов
Оборудования Покупатель предъявляет Поставщику в течение 10 (Десяти) календарных дней
рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.
3.5. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с даты
подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
3.6. Поставщик обязуется в согласованные с Покупателем сроки провести инструктаж специалистов
Покупателя, с демонстрацией работы Оборудования.
4.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийный срок эксплуатации Оборудования –
оборудования
5.
не менее 12 месяцев со дня поставки
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ
5.1.Оборудование должно удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей».
5.2. Оборудование не должно иметь острых режущих и колющих кромок и элементов.
5.3. Оборудование должно быть не взрывоопасно, не токсично, не оказывать в процессе
эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Покупатель и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
Одна Сторона по Договору обязана возместить другой Стороне по Договору убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков поставки по настоящему Договору Поставщик выплачивает Покупателю
пеню в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки в течение первых 3 (трёх) недель
задержки и 0,5% от цены Договора за каждый последующий день просрочки, но не более 10 % от
стоимости несвоевременно поставленного Оборудования.
6.3.
Покупатель имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при
окончательном расчёте по Договору.
6.4.
Условия п.6.2 настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае
направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего письменного
требования. Если неустойка не была предъявлена, то её сумма составляет 0 (Ноль) рублей за каждый
день просрочки исполнения обязательств.
6.5.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
6.6.
В случае задержки поставки по Договору на срок свыше 1 (одного) месяца Покупатель имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно
уведомив Поставщика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до расторжения. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной Поставщиком в письменном уведомлении.
6.7.
Если отступления в сроке поставки от условий настоящего Договора или иные недостатки в
согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются существенными и
неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом
Поставщик возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.
7.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или разногласий,
вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению
их путем переговоров между собой.
7.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору, будут рассматриваться Арбитражным судом г. Москвы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. В этом случае срок
выполнения договорных обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу наступления
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (Трех)
календарных дней после начала их действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на
освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения
обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими
организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая Сторона имеет
право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения,
которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами.
9.2. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении
поставляемого Оборудования.
9.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности,
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то
согласия другой Стороны.
9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Протокол соглашения о договорной цене (Приложение 1) - на 1листе;

Спецификация поставляемого оборудования (Приложение 2) – на 1 листе.
9.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон и вместе с приложениями содержит ( ) листов.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
11.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Поставщик:
Покупатель:
ФГУП «Морсвязьспутник»,
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущевская д. 19, строение 7
Почтовый адрес: 107564, г. Москва, Краснобогатырская,
2, строение 2,а/я 28.
Р/с: 40502810500700245012 в ЗАО КБ«Ситибанк»
г. Москва,
к/с: 30101810300000000202,
БИК 044525202
ИНН 7707074779, КПП 770701001
ОКПО 04778669
ОКВЭД 64.20.11; 64.20.12; 64.20.3; 73.10; 74.30.5; 74.30.8;
74.30.9; 51.65.5; 52.48.15; 32.20.9.
Покупатель:
Генеральный директор
ФГУП "Морсвязьспутник"
А.Д. Куропятников
«
М.П.
» _________________201_ г.
«
М.П.
» ________________201_ г.
Приложение 1
к Договору № __________________
от «
» ________________ 201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№
п/п
1
Наименование оборудования
Абонентская подвижная
земная станция системы
Инмарсат SAT-202Е в
комплекте с разъемом для
SAT 202
Цена за единицу,
(в т.ч. НДС 18%)
Рубли
Кол-во,
комплект.
Стоимость,
(в т.ч. НДС 18%)
Рубли
30
Итого:
Поставщик:
Покупатель:
Генеральный директор
ФГУП "Морсвязьспутник"
А.Д. Куропятников
«
» _________________201_ г.
М.П.
«
М.П.
» ________________201_ г.