Конкурсная документация г. Чебоксары, ул. И. Франко, Калинина
реклама
«УТВЕРЖДЕНА» приказом генерального директора некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 16.07.2015г. № 224 КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных на территории Чувашской Республики I. Общие положения 1.1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 – система газоснабжения. включенных в Республиканский краткосрочный план реализации в 2014– 2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369 (далее – договор подряда). 1.2. Заказчиком является Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 1.3. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 535 351 (два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 386 748 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 46 копеек. 1.4. Планируемая дата начала выполнения работ с даты заключения договора подряда. 1.5. Планируемый срок окончания выполнения работ через 50 календарных дней с даты заключения договора подряда. 1.6. Иные условия выполнения работ _______________________________ _______________________________________________________________ . 1.7. Заявки подаются до 8 часов 30 мин. 06.08.2015г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, производственно-технический отдел, часы работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. 1.8. Вскрытие конвертов с заявками будет произведено в 15 часов 30 мин. 06.08.2015г. по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А. 1.9. На процедуре вскрытия конвертов и при рассмотрении соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации имеют право присутствовать представители всех претендентов на участие в открытом конкурсе (далее - участник). Полномочия претендента должны быть подтверждены оформленными документами надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством (доверенность). 1.10. Извещение о проведении открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – открытый конкурс) и конкурсная документация публикуются заказчиком на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт заказчика) remfond21.cap.ru не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок, по форме приведенной в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации. 1.11. В качестве обеспечения заявки участники открытого конкурса перечисляют сумму в размере 76 060 (семьдесят шесть тысяч шестьдесят) рублей 53 копейки. (3 процента от начальной (максимальной) стоимости договора подряда) до окончания срока подачи заявок на расчетный счет: НО «Фонд капремонта», ИНН 2130999958, КПП 213001001, р/с 40603810409240014402 в филиале ОАО Банк ВТБ в Нижнем Новгороде, к/с 30101810200000000837, БИК 042202837. 1.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru в трехдневный срок с даты его подписания. 1.13. Договор подряда заключается в десятидневный срок с даты размещения на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. При этом договор подряда заключается только после предоставления участником открытого конкурса обеспечения исполнения договора подряда путем предоставления банковской гарантии (в соответствии с действующим законодательством) в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора. Если договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения договора не может быть меньше размера авансового платежа. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в следующих случаях: участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов; участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от подписания договора подряда. 1.14. Уполномоченное лицо заказчика открытого конкурса, ответственное за заключение договора подряда с участниками открытого конкурса: Генеральный директор Епифанова Олимпиада Ивановна, 55-56-00 (доб. 12), remfond21@cap.ru. II. Требования к участникам открытого конкурса К участию в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 2.1. у участника отсутствует просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды; 2.2. участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 2.3. участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1062; 2.4. участник является членом саморегулируемых организаций при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к таким работам; 2.5. у участника имеются квалифицированные работники и опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (приложение № 5и № 6 к настоящей конкурсной документации); 2.6. участник предоставляет гарантии качества выполняемых работ, применяемых материалов и информацию о сроках выполнения работ. III. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в открытом конкурсе 3.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов (приложение № 3 к настоящей конкурсной документации); 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (на руководителя)). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномо- чия такого лиц (доверенность согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации); 3.1.3. платежный документ (или заверенная копия документа), подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки для участия в открытом конкурсе; 3.1.4. документы, подтверждающие опыт работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (отзывы заказчика о ранее выполненных объектах); 3.1.5. заверенные копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах с отметкой налогового органа, копии справок о состоянии кредиторской задолженности и справок об имуществе за последние три календарных года перед датой подачи заявки; 3.1.6. организационно-штатное расписание участника и (или) его структурного подразделения, на которое планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, планируемых к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме, приведенной в приложении к настоящей конкурсной документации, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (заверенные копии документов, удостоверяющих личность гражданина, дипломов, трудовых книжек, аттестатов свидетельств); 3.1.7. обеспеченность участника материально-техническими ресурсами в части наличия у участника собственных или арендованных производственных территорий, технологического оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ; 3.1.8. нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей); 3.1.9. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 10 дней до объявления открытого конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия); 3.1.10. справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки (оригинал или заверенная копия); 3.1.11. заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (в случае, если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ); 3.1.12. банковские реквизиты (справка из банка или письмо участника); 3.1.13. начальная (максимальная) стоимость договора подряда, включая любые вспомогательные и смежные расходы (все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником конкурса); 3.1.14. информация: - о сроках выполнения работ; - гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов; - перечень применяемых материалов с приложением заверенных паспортов и сертификатов; 3.1.15. документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора (банковская гарантия либо поручительство (в соответствии с действующим законодательством)); 3.1.16. документы, подтверждающие соблюдение техники безопасности (содержащие сведения о количестве несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года, предшествующие году проведения открытого конкурса) (справка о соблюдении работодателем трудового законодательства со специализированной организации); 3.1.17. документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств подрядчика по договору (банковская гарантия или страхование гражданской ответственности). 3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какоголибо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе. 3.3. Кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, участники могут по своей инициативе представить следующие документы: выписка из реестра членов саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, отзывы заказчиков о ранее выполненных работах. 3.4. Все листы заявки и представляемые документы должны быть прошиты в единый том и пронумерованы, содержать опись входящих в их состав документов, подписаны и скреплены печатью участника или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника, а также подтверждают подлинность и достоверность представленных в составе заявки и документах, указанных в настоящем пункте, сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки. 3.5. Участник может подать только одну заявку на участие в конкурсе. 3.6. Заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет открытого конкурса. Во внешний конверт вкладывается внутренний конверт с заявкой и входящими в ее состав документами. На внутреннем конверте указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и контактные номера телефонов. 3.7. Заявка для участия в открытом конкурсе доставляется уполномоченным представителем участника либо почтовым отправлением или курьерской службой по адресу, указанному в пункте 1.7 раздела I настоящей конкурсной документации. Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку или изменение в заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 3.8. Участник имеет право до окончания срока подачи конкурсных заявок отозвать поданную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью участника. Отозванная заявка возвращается заказчиком участнику в нераспечатанном виде. 3.9. Участник имеет право вносить изменения в поданную заявку, но не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи заявок. При этом заявка считается поданной в день и время подачи первоначальной заявки. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как и внешний конверт с заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над заявкой. Изменения должны соответствовать требованиям пункта 3.4 настоящей конкурсной документации. IV. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения обязательств по договору подряда 4.1. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение заявки в размере, указанном в пункте 1.11 раздела I настоящей конкурсной документации. 4.2. Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: 4.2.1. участник отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов; 4.2.2. участник, выигравший открытый конкурс, уклоняется от подписания договора подряда. 4.3. Обеспечение заявки возвращается: 4.3.1. участникам, отозвавшим поданную заявку до окончания срока подачи конкурсных заявок; 4.3.2. участникам, не допущенным к участию в открытом конкурсе, – в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов; 4.3.3. победителю открытого конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора подряда; 4.3.4. участникам, которые не стали победителями открытого конкурса, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер, – в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; 4.3.5. участнику, заявке которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем. 4.4. Для участия в открытом конкурсе участник обязан представить обеспечение исполнения обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный срок в размере не менее 10 процентов от общей стоимости договора подряда (банковская гарантия либо поручительство (в соответствии с действующим законодательством). 4.5. В случае неустранения выявленных нарушений качества выполненных работ в установленные заказчиком сроки, в гарантийный срок, установленный до- говором подряда, обеспечение исполнения обязательств передается в пользу заказчика, что не освобождает участника от их устранения. 4.6. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по договору подряда, возвращаются подрядчику по истечении гарантийного срока, установленного договором подряда, при отсутствии претензий к качеству выполненных работ. V. Процедура проведения открытого конкурса 5.1. Любой участник не позднее чем за 2 часа до окончания срока подачи конкурсных заявок вправе задавать вопросы уполномоченному лицу заказчика открытого конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения открытого конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.14 раздела I настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников открытого конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня их поступления. 5.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявок, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации на официальном сайте заказчика remfond21.cap.ru. Информация о внесении изменений в конкурсную документацию размещается на официальном сайте заказчика в день принятия такого решения. 5.3. После вскрытия конвертов полученные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске. Основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе является непредставление документов, указанных в пункте 3.1 раздела III настоящей конкурсной документации. 5.4. Заявки, допущенные к участию в открытом конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями, указанными в пункте 6.1 раздела VI настоящей конкурсной документации. 5.5. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на которой имеют право присутствовать представители всех участников открытого конкурса, подавших конкурсные заявки. Конверты с заявками вскрываются в месте и в сроки, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 5.6. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе заказчик в двухдневный срок с даты подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа. 5.7. Заявки участников, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом. 5.8. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован на официальном сайте заказчика, где была размещена информация о проведении открытого конкурса, в трехдневный срок с даты его подписания. 5.9. Заказчик в десятидневный срок с даты размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок заключает договор подряда с победителем открытого конкурса при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств подрядчика по договору до заключения соответствующего договора подряда. 5.10. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда в срок, установленный подпунктом 5.9 раздела V настоящего открытого конкурса, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, занявшим второе место, в пятидневный срок по истечении срока, установленного подпунктом 5.9 раздела V настоящего открытого конкурса. 5.11. В случае если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что только один участник открытого конкурса подал заявку, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о признании открытого конкурса несостоявшимся обязан заключить договор подряда с этим участником. При этом договор подряда заключается с участником, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой. В случае уклонения такого участника от заключения договора подряда обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный открытый конкурс. VI. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям: «Цена договора»: максимальное количество баллов – 20; «Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества оказываемых услуг и (или) выполняемых работ и применяемых материалов»: максимальное количество баллов – 30; «Квалификация участника»: максимальное количество баллов – 50. 6.2. Оценка по критерию «Цена договора»: снижение первоначальной цены договора на 3 процента – 5 баллов, на 5 процентов – 10 баллов, на 10 процентов – 20 баллов. 6.3. Оценка по критерию «Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов»: а) срок предоставления гарантии качества выполняемых работ и применяемых материалов: от 1 до 2 лет – 0 баллов, 3 года – 5 баллов, 5 лет – 10 баллов; б) срок предоставления гарантии качества применяемых материалов: от 1 до 2 лет – 0 баллов, 3 года – 5 баллов, 5 лет – 7 баллов; в) срок выполнения работ: 6 месяцев – 1 балл, 5 месяцев – 5 баллов, 4 месяца – 10 баллов, от 1 до 2 месяцев – 13 баллов. 6.4. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по следующим подкритериям: а) опыт работы участника открытого конкурса по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства: более 7 лет – 15 баллов, от 4 до 7 лет – 10 баллов, от 2 до 4 лет – 5 баллов, от 1 до 2 лет – 3 балла, менее 1 года – 0 баллов; б) укомплектованность штата участника открытого конкурса инженернотехническими работниками, которые будут задействованы при проведении капи- тального ремонта многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов, от 80 до 50 процентов – 3 балла, менее 50 процентов – 0 баллов; в) укомплектованность штата участника открытого конкурса квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома: выше 80 процентов – 5 баллов, от 80 до 50 процентов – 3 балла, менее 50 процентов – 0 баллов; г) соблюдение техники безопасности: количество несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года: 0 случаев – 5 баллов, 1 случай – 3 балла, более 1 случая – 0 баллов; д) наличие технической оснащенности (машин, механизмов и т.д.), необходимой для выполнения видов работ, предусмотренных лотом: участник открытого конкурса владеет на право собственности машинами и механизмами, необходимыми при производстве работ – 10 баллов, заключен договор аренды машин и механизмов, необходимых при производстве работ – 5 баллов. г) безубыточная деятельность участника открытого конкурса в течение 3 лет работы – 10 баллов, в течение 2 лет – 5 баллов, в течение 1 года – 1 балл. 6.5. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности: 6.5.1. суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям; 6.5.2. ранжирование заявок по количеству полученных баллов: первый номер получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости – по критерию «Cрок выполнения работ, предоставления гарантий качества выполняемых работ и применяемых материалов» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен первый номер, объявляется победителем открытого конкурса. Итоговая оценка каждого конкурсного предложения определяется как сумма баллов, присвоенных в соответствии с конкурсной документацией. В случае равенства сумм баллов у нескольких участников конкурса победителем конкурса признается тот участник, заявка которого подана раньше. Приложение № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ИЗВЕЩЕНИЕ по проведению открытого конкурса по отбору подрядной организации на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов расположенных на территории Чувашской Республики Дата публикации извещения 16.07.2015 г. Форма торгов: открытый конкурс. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 – система газоснабжения. Местонахождение заказчика, электронная почта, телефон, факс: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, тел. 55-56-00, remfond21.@cap.ru. Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса, телефон: руководитель юридического отдела Яковлева Эльза Анатольевна, 55-56-00 (доб. 14); главный специалист ПТО Харитонова Анна Александровна, 55-56-00 (доб. 17). Источники финансирования: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства местного бюджета, средства собственников помещений в многоквартирном доме. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 2 535 351 (два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 386 748 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 46 копеек. 2 Планируемая дата начала работ: с даты заключения договора подряда. Планируемый срок окончания работ через 50 календарных дней с даты заключения договора подряда. Иные условия выполнения работ _____________________________________________________________________. Прием заявок осуществляется по адресу: по адресу: г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, производственно-технический отдел, часы работы с 8 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., обед с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. Дата и время окончания приема заявок: 8 часов 30 мин. 06.08.2015г. Официальный сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» remfond21.cap.ru, где размещена конкурсная документация. Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 42А, 06.08.2015г. 15 часов 30 мин. Приложение: 1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы документов. 2. Техническая и сметная документация в составе: техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта.______________________________________________________. (перечислить документы) _____________ Приложение № 2 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов _____________________________________________________________________ (адрес, наименование работ) 1.1. _____________________________________________________________________ 1. Участник: 1.1. наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 1.2. ИНН 1.3. место нахождения (место жительства) 1.4. фактический адрес 1.5. контактный телефон (факс) 1.6. контактное лицо 2. Электронный адрес участника ___________________________________. 3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную является (не является) стоимость ___________________________________________________________. 4. Участник имеет выданное саморегулируемой организацией ____________________________________ свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 апреля 2010 г., регистрационный № 16902). Наименование Единица измерения Средняя численность работников за предшествуючеловек щий календарный год – всего из них: инженерно-технических работников человек квалифицированных рабочих человек Размер выручки без учета налога на добавленную рублей Значение 2 стоимость Балансовая стоимость активов за предшествующий рублей календарный год 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: № пп 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Наименование 2 Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) Срок выполнения работ Срок гарантии качества работ Исполнение договорных отношений в рамках муниципальных контрактов в части качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Опыт работы участника открытого конкурса в сфере капитального ремонта многоквартирных домов Квалификация персонала: штат укомплектован инженерно-техническими работниками, которые будут задействованы при проведении капитального ремонта многоквартирного дома штат участников открытого конкурса укомплектован квалифицированными рабочими, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 3 года) Единица измерения 3 рублей Значение (все значения указываются цифрами) 4 календарных дней с даты начала работ годов количество положительных заключений лет человек/ процент от норматива человек/ процент от норматива шт. 10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________ ____________________________________________________________ рублей. (дата, номер платежного поручения) 11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ____________________ 3 _____________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения) 12. В составе заявки на участие в открытом конкурсе __________________ _____________________________________________________________________ представлены документы, предусмотренные пунктом 3.1 раздела III конкурсной документации. _____________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, реквизиты доверенности, печать) _____________ Приложение № 3 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ОПИСЬ входящих в состав заявки документов _______________________________________________________________ (наименование участника открытого конкурса) _____________________________________________________________________ подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ___________________________________________________ (адрес, наименование работ) _____________________________________________________________________ в составе заявки представлены нижеперечисленные документы: № пп 1. 2. 3. Наименование документа Количество листов Содержание описи и состав заявки совпадают. _____________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, печать) ______________ Приложение № 4 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ДОВЕРЕННОСТЬ № ______ Место составления ______________________________________________ Дата выдачи ____________________________________________________ Настоящей доверенностью _______________________________________ (наименование участника) в лице ______________________________________________________________ , (индивидуальный предприниматель Ф.И.О. или должность руководителя участника открытого конкурса, Ф.И.О.) действующего на основании ___________________________________________ (устава, положения и т.п.) ____________________________________________________________________ , уполномочивает ______________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, ____________________________________________________________________ удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ___________________ (наименование работ, объект и адрес) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ . Настоящая доверенность выдана сроком на __________________________. Подпись ____________________________________________ удостоверяю. (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _____________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, печать) ______________ Приложение № 5 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов СВЕДЕНИЯ о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет № пп Ф.И.О. Занимаемая Стаж должность в работы организации в отрасли Стаж работы в организации Название учебного заведения и год окончания Примечания 1. 2. 3. Итого: количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек; количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: _______________________________________________________. В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником): 1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт. 2. Копии дипломов в количестве ____ шт. 3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт. _____________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, печать) _____________ Приложение № 6 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов СВЕДЕНИЯ о составе и квалификации рабочих, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № пп Ф.И.О. Рабочая профессия Стаж работы по специальности Стаж работы в организации Примечания 1. 2. 3. Итого: количество рабочих с опытом работы более 10 лет и стажем работы в организации более 2 лет ________ человек; количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ________________________________________________________. В отношении каждого работника прилагаются следующие документы (заверенные участником): 1. Копии документов, удостоверяющих личность гражданина, в количестве ____ шт. 2. Копии дипломов в количестве ____ шт. 3. Копии трудовой книжки в количестве ____ шт. _____________________________________________________________________ (должность, подпись уполномоченного лица, печать) _____________ Приложение № 7 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Договор N ____ на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме г. Чебоксары "___" ___________ 20__ г. Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов», действующая от имени и в интересах собственников помещений многоквартирного дома по адресам, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Епифановой Олимпиады Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) (ОГРН ______________, место нахождения: _______________________, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № _____от _______, выдано ____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту: ________________________________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________________________ _______________________________________________________________________ (далее - Объект), выполняемых и оплачиваемых в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объеме и в соответствии с техническими строительными нормами и правилами, государственными стандартами. 1.2. Требования, предъявляемые к выполненным работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании (Приложение 2 № к настоящему Договору) и Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего Договора составляет _________________________ руб. (____________ руб. _____ коп.), в том числе НДС 18% - ________________ руб. (_________ руб. _____ коп.). Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, и оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон, но не более 10 % от цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, в случае изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения настоящего Договора. 2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, в том числе уборку строительного мусора, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе выполнения работ и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ. 2.3. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного расчета, на основании подписанных Сторонами документов: акта о приемке выполненных работ форма КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, акта о приемке законченного капитального ремонта объекта, счет – фактуры (счета), представленного Подрядчиком. Авансирование по настоящему Договору предусмотрено в размере не более 30 % от цены Договора, которое перечисляется в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора. 2.4. Расчеты по настоящему Договору за выполненные работы производятся на основании подписанных актов сдачи – приемки оказанных услуг не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев по счету, выставленному Подрядчиком. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план). 3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в течение 50 (пятьдесят) календарных дней с момента заключения Договору. 3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке. 3.4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом. 3.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 3.4 Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Календарным планом, акт о приёмке выполненных работ формы № КС -2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, акт о приемки законченного капитального ремонта объекта, подписанный Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах. 3.6. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 3.5 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет. 3.7. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 3.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполнения работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС -3, в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. 3.9. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполнения работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки работ, акт о приёмке выполненных работ формы № КС – 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС - 3, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 3.6 Договора или мотивированный отказ. 3.10. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт приемки в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора, а также предъявленные Подрядчиком отзывы каждого собственника помещения в многоквартирном доме о качестве выполеннных работ и протокольное решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о подтверждении выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять работу и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. 4.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации. 4.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. 4.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 4.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора. 4.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику. 4.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договора, в течение суток с момента их возникновения. 4.1.8. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договора срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ. 4.1.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения настоящего Договора. 4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем. 4.1.11. В случае привлечение к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик обязан письменно согласовать данных лиц с Заказчиком. 4.1.12. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на утверждение локальную смету выполнения работ в течение пяти дней с момента заключения Договора. 4.1.13. Назначить ответственное лицо за ходом выполнения работ, направив письменно Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней приказ о назначении ответственного лица за ходом выполнения работ и его контактные данные. 4.1.14. Предоставить Заказчику вместе с актами выполненных работ также отзыв каждого собственника помещения в многоквартирном доме о качестве выполненных работ и протокольное решение общего собрания собственников многоквартирного дома о принятии выполненных работ. 4.1.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. 4.2. Подрядчик вправе: 4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 3.6 настоящего Договора. 4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения работ. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. При заключении настоящего Договора представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ. 4.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчика о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 4.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором. 4.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 4.1.8. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 4.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору. 4.4.4. В случае необходимости, привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации. 4.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в Техническом задании и Календарном плане, а также качество выполненных работ, в любое время. 4.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию. 4.4.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком. 5. Гарантии 5.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ. 5.2. Гарантийный срок на оказываемые по настоящему Договору работы и использованные материалы составляет 5 (пять) лет. 5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 5.4. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения не- достатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику (требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0.1 процентов от цены Договора. 6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа). 6.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 процентов от суммы не невыполненных работ, предусмотренных Договором. 6.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 7. Обеспечение исполнения обязательств 7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств, в сроки, предусмотренные пунктом 3.2. настоящего Договора, в размере не менее 30 (тридцати) процентов от цены Договора. 7.2. Способ обеспечения обязательств Подрядчика - банковская гарантия (безотзывная). 7.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок оказания услуг, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика. 7.4. В случае продления срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения Договора соразмерно увеличению срока выполнения работ, срока гарантийных обязательств. 7.5. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом требований ст. 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно отвечать следующим условиям: - банковская гарантия должна быть безотзывной; - сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору и должна быть выражена в российских рублях; - банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения настоящего Договора; - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом - Подрядчик, гарантом - банк или иная кредитная организация, выдавшая банковскую гарантию; - в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в предусмотренные сроки и/или расторжения настоящего Договора; - банковская гарантия должна быть выдана российским банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично. Банковские гарантии, выданные иными организациями (в том числе страховыми организациями) в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, не принимаются; - банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России; - максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) согласно Инструкции Банка России от 16.01.2004 N 110-И "Об обязательных нормативах банков"; - в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым. Заказчик вправе предъявить банковскую гарантию гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и/или расторжения настоящего Договора. 8. Разрешение споров 8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики в установленном порядке. 8.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика - обе стороны поровну. 8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. 9. Срок действия Договора 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ____________ г. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору (за исключением выполнения обязательств в период гарантийного срока). 9.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 10. Порядок расторжения Договора 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 10.2. Ответственность за сохранность выполненных работ до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик. 10.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. 11. Заключительные положения 11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать какимлибо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон. 11.3. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата (в случае предоставления Заказчику без последующего возврата Подрядчику или его представителю оригинала доверенности на уполномоченное лицо). 11.4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 11.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 12. Приложения к Договору Приложение № 1 – Список адресов с указанием видов работ. Приложение № 2 – Техническое задание. Приложение № 3 – Календарный план выполнения работ. 13. Адреса сторон Заказчик: Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта мно-гоквартирных домов Чувашской Республики» 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Энгельса, 42 «а» тел.8(8352) 56-12-65, факс:55-56-01, E-Mail: remfond21@cap.ru ИНН 2130999958, КПП213001001, ОГРН 1132100000889, р/с № 40603810309240004402 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Нижнем Новгороде, к/с № 30101810200000000837, БИК 042202837 Генеральный директор _____________О.И.Епифанова м.п. Подрядчик: ____________________________ ____________________________ ____________________________ Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Раздел. 1. Общие требования 1. Предмет открытого конкурса, начальная цена 1. Предметом настоящего открытого конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 – система газоснабжения. включенных в Республиканский краткосрочный план реализации в 2014– 2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369 (далее – договор подряда). 2 535 351 (два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 386 748 (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок восемь) рублей 46 копеек. 2. Цели и правовое основание для выполнения работ 1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 – система газоснабжения. 2. Основанием для выполнения работ является Республиканский краткосрочный план реализации в 2014–2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы, утвержденный постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2014 г. № 369. 3. Источники финансирования 1. Средства в форме субсидий: за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств республиканского бюджета Чувашской Республики, средств местного бюджета и средства собственников помещений в многоквартирном доме. 4. Форма, сроки и порядок оплаты работ 1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке: Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, представителем собственников помещений многоквартирного дома, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 1. Местом выполнения работ в соответствии Республиканским краткосрочным планом реализации в 2014–2015 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы является: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а – система газоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б – система газоснабжения; - Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 – система газоснабжения. 2. Работы выполняются в полном соответствии с Приложениями к Техническому заданию, локальными сметами, требованиями действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, норм, правил, стандартов (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.), Федеральными едиными расценками ФЕР, используемые для определения стоимости работ и затрат при проведении ремонта. Частичное выполнение работ в рамках данного договора не предусмотрено. При выполнении работ подрядчик обязан осуществить полный комплекс работ в пределах установленной цены Договора. 3. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта. Срок окончания выполнения работ: через 50 календарных дней с даты заключения договора подряда. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах. Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой частью. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ. Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания. 2. Требования к качеству и безопасности работ 1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы». (Актуализированная версия к СНиП 42-01-2002); СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 2.03.11-2003 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» от 30.06.2003, №280; «Перечень технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах». (Постановление Правительства РФ от 11.08.1998 № 928); Постановление от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. (с изм.); Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно- сти» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.); СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 314; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-03; №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. ; Постановление №870 от 29.09.2010г. «Технический регламент о безопасномсти сетей газораспределения и газопотребления»; СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 3.01.04-87 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СНиП 12-01 -2004 - «Организация строительства»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 2. Подрядчик должен гарантировать, что качество, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта, будут соответствовать спецификациям, муниципальным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и применяемость. Подрядчик оформляет исполнительную документацию. Если скрытые работы будут выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 3. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 4. За порчу оборудования, сетей Заказчика (в том числе 3-х лиц) при выполнении работ несет ответственность Подрядчик. 5. Доставку на место выполнения работ и хранение необходимых материалов осуществляет Подрядчик. 6. Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в места, определенные Заказчиком, не допуская его скопления в период проведения капитального ремонта. 7. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 8. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ, до завершения ремонта и приемки объекта. 3. Требования к техническим характеристикам работ 1. Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с ГОСТ. Подрядчик до начала работ должен произвести совместно с техническим надзором и заказчиком входной контроль применяемых материалов и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы. 2. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум в будние дни до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00. 3. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет. Содержать место выполнения работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 4. Производить комплекс работ по капитальному ремонту согласно ведомостям объемов работ (приложение №2). 5. Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-5 разряд по специальности проинструктирован. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск. 4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) 1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 2. После завершения работ сдать объекты в эксплуатацию в полном объеме согласно СНиП 3.01.04-87 о приемке в эксплуатацию законченных строительных объектов. 3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 4. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - Заказчик, - Технический надзор, - Подрядчик, - субподрядчик (при необходимости), - государственная жилищная инспекция, - специализированная обслуживающая организация (при необходимости), - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком); - представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 5. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 6. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 7. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. Раздел 5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 1. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 2 (двух) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью 1. Приложение № 1: Перечень многоквартирных домов. 2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ. Приложение № 1 к техническому заданию Перечень многоквартирных домов № п/п Адрес многоквартирного дома Виды работ 1 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 14 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 15 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 система газоснабжения система газоснабжения система газоснабжения система газоснабжения система газоснабжения система газоснабжения 7 Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б система газоснабжения 135 965 8 Чувашская Республика, МариинскоПосадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 система газоснабжения 225 345 2 3 4 5 6 Сумма капитального ремонта 697 008 332 970 294 694 344 127 334 042 171 200 Приложение № 2 к техническому заданию ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 14 Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Пневматическое испытание газопроводов 100 м трубопровода 0,36 100 м трубопровода 1,4 100 м газопровода 1,76 Раздел 1. 1 2 3 4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 2,6 5 Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками Установка термозапорных клапанов Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 приборов 0,51 1 клапан 100 м2 окрашиваемой поверхности 51 0,138 6 7 8 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,138 9 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 100 отверстий 0,39 10 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 1 м3 заделки 0,117 11 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 39 Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Фасадный газопровод н.д. Ед. изм. Кол. 3 4 1 2 3 4 5 6 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода 1,55 100 м трубопровода 1,8 100 м трубопровода 0,76 100 м трубопровода 0,035 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Пневматическое испытание газопроводов 100 м трубопровода 0,4 100 м газопровода 4,145 7 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 0,5 8 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м трубопровода 0,05 9 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм 10 Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм Установка фасонных частей стальных сварных ( переходы, продувочный штуцер) 1 т фасонных частей 0,001 12 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,493 13 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 4,145 14 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 100 м газопровода 4,145 1 участок испытания газопровода 1 11 15 16 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 1 шт. 12 10 врезок 0,1 100 шт. 0,12 17 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 18 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 19 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 100 м 0,01 20 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,05 0,036 12 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 15 Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Раздел 1. 1 2 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Пневматическое испытание газопроводов 100 м трубопровода 0,32 100 м трубопровода 0,8 100 м газопровода 1,12 4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 1,2 5 6 Установка термозапорных клапанов Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 1 клапан 100 м2 окрашиваемой поверхности 32 0,087 7 Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 100 отверстий 0,14 1 м3 заделки 0,042 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 8 9 14 Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Раздел 1. Фасадный газопровод н.д. 1 2 3 4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Пневматическое испытание газопроводов 100 м трубопровода 0,95 100 м трубопровода 0,03 100 м трубопровода 0,3 100 м газопровода 1,28 100 м трубопровода 0,87 5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 6 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1 шт. 7 Установка фасонных частей стальных сварных ( продувочный штуцер) 1 т фасонных частей 0,001 8 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,125 9 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 1,28 10 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 100 м газопровода 1,28 1 участок испытания газопровода 1 11 12 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 13 14 15 16 8 100 шт. 0,08 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,024 Заделка сальников при проходе труб через стены подвала диаметром до 100 мм Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 1 сальник 100 м 0,01 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,06 8 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 101 Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Раздел 1. 1 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Пневматическое испытание газопроводов 100 м трубопровода 0,42 100 м газопровода 0,42 3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 1,1 4 5 Установка термозапорных клапанов Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 1 клапан 100 м2 окрашиваемой поверхности 22 0,042 6 Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 100 отверстий 0,09 1 м3 заделки 0,027 7 8 Заделка сальников при проходе труб через перекрытие диаметром до 100 мм 1 сальник 9 Фасадный газопровод № п/п 1 1 2 3 4 5 Наименование 2 Ед. изм. 3 Раздел 1. Фасадный газопровод н.д. Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм Пневматическое испытание газопроводов Кол. 4 100 м трубопровода 0,35 100 м трубопровода 0,03 100 м трубопровода 0,9 100 м трубопровода 0,8 100 м газопровода 2,08 6 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 7 Установка , кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм 1 шт. 8 Прокладка футляра из стальных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода 0,035 9 Установка фасонных частей стальных сварных ( продувочный штуцер) 1 т фасонных частей 0,0005 10 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,169 11 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 2,08 12 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 100 м газопровода 2,08 1 участок испытания газопровода 1 13 0,65 7 14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 15 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 16 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 7 17 Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода 32 мм Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 10 врезок 0,1 100 м 0,01 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,06 18 19 100 шт. 0,07 1 м3 заделки 0,021 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 3 Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Раздел 1. 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м трубопровода 0,22 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,66 3 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 0,88 4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 0,88 4 5 Установка термозапорных клапанов Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 1 клапан 100 м2 окрашиваемой поверхности 27 0,07 6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,07 7 Пробивка вертикальных отверстий 100 отверстий 0,18 8 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 1 м3 заделки 0,054 9 Заделка сальников при проходе труб через стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 18 Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Фасадный газопровод н.д. Ед. изм. Кол. 3 4 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 100 м трубопровода 0,02 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м трубопровода 1 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,5 4 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 1,52 5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 1 6 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм 1 шт. 7 Установка фасонных частей стальных сварных ( переходы, продувочный штуцер) 1 т фасонных частей 0,005 8 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,166 9 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 1,52 10 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 100 м газопровода 1,52 11 9 1 участок испытания газопровода 1 12 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,09 13 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,027 14 1 сальник 9 15 Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром до 100 мм Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм 10 врезок 0,1 16 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 100 м 0,01 17 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,06 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 13а Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование Ед. изм. Кол. 2 3 4 Раздел 1. 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м трубопровода 0,84 2 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 0,84 3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 1,7 4 5 Установка термозапорных клапанов Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 1 клапан 100 м2 окрашиваемой поверхности 32 0,056 6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,056 7 Заделка сальников при проходе труб через перекрытия или стены диаметром до 100 мм 1 сальник 8 Пробивка в перекрытии отверстий площадью до 100 см2 9 Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 16 100 отверстий 0,16 1 м3 заделки 0,048 Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Фасадный газопровод н.д. Ед. изм. Кол. 3 4 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 0,17 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м трубопровода 0,035 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,7 4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м трубопровода 0,4 5 Пневматическое испытание газопроводов 6 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 7 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм 100 м газопровода 1,305 100 м трубопровода 0,87 1 шт. 1 8 Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм 1 шт. 9 Установка фасонных частей стальных сварных ( переходы, продувочный штуцер) 1 т фасонных частей 0,005 10 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,108 11 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 1,305 12 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 100 м газопровода 1,305 13 8 1 участок испытания газопровода 1 14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,08 15 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 0,024 16 Заделка сальников при проходе труб через стены подвала диаметром до 100 мм Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 1 сальник 100 м 0,01 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,05 17 18 8 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 13 Внутренний газопровод № п/п 1 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы Установка термозапорных клапанов диам. до 20мм Ед. изм. Кол. 3 4 1 клапан 21 Трубопроводы 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,117 11,7/10 0 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 4 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 5 Установка заглушек 100 заглушек 0,385 38,5/10 0 0,502 (11,7+3 8,5)/10 0 0,02 2/100 Раздел 2. Строительные работы 6 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,106 10,6/10 0 7 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 100 отверстий 0,05 5/100 8 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 9 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 0,015 0,05*0, 3 5 Раздел 3. Демонтажные работы 10 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода 0,597 59,7/10 0 Ед. изм. Кол. 3 4 0,217 21,7/10 0 0,914 91,4/10 0 1 Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м трубопровода 3 4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1 соединение 1 шт. 5 Установка заглушек 6 Штуцеры на условное давление до 10 МПа 100 заглушек 100 шт. 2 0,01 1/100 0,02 2/100 7 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм 10 врезок 0,1 1/10 8 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 9 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм 100 м газопровода 10 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 1 участок испытания газопровода 1,131 (21,7+9 1,4)/10 0 1,131 (21,7+9 1,4)/10 0 1 Заземление 11 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 100 м 0,01 1/100 12 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,05 5/100 Раздел 2. Строительные работы 13 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 14 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,02 2/100 15 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных 100 отверстий 0,02 2/100 16 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 2 100 м трубопровода 0,355 35,5/10 0 0,135 13,5/10 0 Раздел 3. Демонтажные работы 17 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Гагарина, д. 29б Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы Ед. изм. Кол. 3 4 1 Установка термозапорных клапанов диам.20мм 1 клапан 19 Трубопроводы 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 0,32 32/100 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,29 29/100 4 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 5 Установка заглушек 100 заглушек 0,61 (32+29 )/100 0,09 9/100 Раздел 2. Строительные работы 6 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06 6/100 7 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 100 отверстий 0,09 9/100 8 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 заделки 9 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 0,027 0,09*0, 3 9 100 м трубопровода 0,5 50/100 Ед. изм. Кол. 3 4 Раздел 3. Демонтажные работы 10 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы 1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м трубопровода 0,07 7/100 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 0,7 70/100 3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм 1 шт. 4 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 9 0,77 (7+70)/ 100 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 5 6 7 Штуцеры на условное давление до 10 МПа 8 Установка заглушек 100 м газопровода 1 участок испытания газопровода 100 шт. 100 заглушек 0,77 (7+70)/ 100 1 0,07 7/100 0,02 2/100 Раздел 2. Строительные работы 9 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 10 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,09 9/100 11 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных 100 отверстий 0,09 9/100 12 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 9 0,085 8,5/100 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Капитальный ремонт системы газоснабжения многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 7 Внутренний газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы 1 Установка термозапорных клапанов диам.15мм 2 Установка заглушек Ед. изм. Кол. 3 4 1 клапан 16 100 заглушек 0,08 8/100 Трубопроводы 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,34 34/100 4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм 100 м трубопровода 0,16 16/100 5 Пневматическое испытание газопроводов 100 м газопровода 0,5 (34+16 )/100 Раздел 2. Строительные работы 6 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,045 4,5/100 7 Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных 100 отверстий 0,08 8/100 8 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных 100 отверстий 0,08 8/100 9 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 8 100 м трубопровода 0,6 60/100 Ед. изм. Кол. 3 4 Раздел 3. Демонтажные работы 10 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Фасадный газопровод № п/п 1 Наименование 2 Раздел 1. Сантехнические работы 1 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 57х3,5 мм 100 м трубопровода 0,03 3/100 2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 100 м трубопровода 0,75 75/100 3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 100 м трубопровода 0,06 6/100 4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 100 м трубопровода 0,27 27/100 5 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1 шт. 6 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм 10 врезок 0,1 1/10 7 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм 100 м трубопровода 8 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм 100 м газопровода 1,11 (3+75+ 6+27)/1 00 1,11 (3+75+ 6+27)/1 00 8 9 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 10 Установка заглушек 11 Штуцеры на условное давление до 10 МПа 1 участок испытания газопровода 100 заглушек 100 шт. 1 0,02 2/100 0,08 8/100 Заземление 12 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 6 мм 100 м 0,005 0,5/100 13 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м 0,03 3/100 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,13 13/100 Раздел 2. Строительные работы 14 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 15 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см 100 шт. 0,08 8/100 16 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных 100 отверстий 0,08 8/100 17 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 1 сальник 8 100 м трубопровода 0,3 30/100 Раздел 3. Демонтажные работы 18 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
