Договор поставки и выполнения работ

реклама
Договор поставки и выполнения работ №
г. Нижний Новгород
«___» ___________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Житникова М.С., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _______________________,
действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, передать в собственность Заказчика и выполнить
работы по установке и наладке двигателя ЯМЗ-240М2 (далее – Товар) на бульдозер
Т-330, а Заказчик обязуется принять Товар и произвести оплату на условиях настоящего
Договора.
1.2. Наименование, характеристики Товара указываются в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не ограничен в обороте, не
находится в залоге и никаким иным способом не обременён правами третьих лиц.
1.4. Стороны обязаны документально оформить исполнение своих обязательств.
2. Качество товара
2.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества и комплектности
поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТ, техническим условиям,
действующим для данного вида Товара.
2.2. Поставщик обязуется передать Заказчику вместе с Товаром сертификаты
соответствия, паспорта удостоверения качества, а также сопутствующие документы,
оформленные надлежащим образом.
3. Условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 3-х дней после подписания Договора по
адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м, Московского шоссе 9.
3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
3.3. Датой поставки является дата передачи Товара Поставщиком (перевозчиком)
Заказчику в месте, указанном в товарно-транспортной накладной.
3.4. Досрочная поставка возможна только с письменного согласия Заказчика.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Заказчику в установленный Договором срок Товар надлежащего качества
и в обусловленной настоящим Договором комплектности и техническими
характеристиками, а также документы, удостоверяющие указанные данные Товара.
4.1.2. Выполнить работы по установке и наладке Товара на бульдозер Т-330 в течение
7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществить приемку поставленного Товара в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего Договора, а также приемку выполненных
работ по установке и наладке Товара, подписать и передать Поставщику соответствующие
документы по приемке Товара.
1
4.2.2. Произвести оплату поставленного Товара, в порядке и сроки установленные
настоящим Договором.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, а также нарушения
условий о качестве Товара (обнаружения скрытых, неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других существенных недостатков) расторгнуть настоящий Договор по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством, либо потребовать замены Товара ненадлежащего качества
оборудованием, соответствующим Договору, с отнесением расходов по замене
оборудования на счет Поставщика.
4.3.2. Принять Товар, поставка которого просрочена, с применением положений п.8.4
настоящего Договора.
5. Приемка товара
5.1. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие условиям настоящего
Договора, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах
по наименованию, количеству, качеству и комплектности.
5.2. В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара условиям настоящего
Договора (по качеству, комплектности), а также данным, указанным в сопроводительных
и иных документах, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Техническому заданию и
иным документам (требованиям), Заказчик в течение трёх рабочих дней (с момента
установления несоответствия) сообщает об этом Поставщику с приложением
обосновывающих документов.
5.3. В случае несоответствия поставленного Товара по качеству Заказчик по своему
выбору, вправе:
5.3.1. Отказаться от приёмки и оплаты некачественного Товара;
5.3.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества.
Некачественный Товар должен быть заменён Поставщиком в течение пяти рабочих дней с
момента получения соответствующего уведомления.
Расходы, связанные с заменой некачественного Товара, несёт Поставщик.
6. Цена договора и порядок расчетов
6.1. Общая цена Договора составляет 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена Договора, помимо стоимости Товара, включает в себя расходы Поставщика по
погрузке, доставке, разгрузке, выполнению работ по установке и наладке Товара, уплате
налогов и иных обязательных платежей.
6.2. Оплата поставленного товара и выполненных работ производится Заказчиком в
следующем порядке:
- Предоплата в размере 30 % от общей цены Договора в течение 5 банковских дней с
момента заключения Договора;
-Оплата в размере 70 % от общей цены Договора в течение 30 банковских дней с момента
подписания Сторонами Акта выполненных работ по пункту 4.1.2 настоящего Договора.
6.3. Моментом оплаты считать дату поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует соответствие поставленного Товара всем установленным
требованиям действующего законодательства РФ.
2
7.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии с
Техническим заданием.
8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае отказа от исполнения настоящего Договора, Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку (штраф) в размере 20% от стоимости Товара, подлежащего поставке
по настоящему Договору.
8.3. При необоснованном отказе от приемки Товара Заказчик возмещает Поставщику
убытки в виде прямого ущерба.
8.4. За нарушение срока поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку
(пени) из расчета 0,2 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки,
указанной в п.5.1. настоящего Договора.
8.5. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных
п.п.4.1.2, 7.1 Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 % от
стоимости Товара за каждое допущенное нарушение.
8.6. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору или устранения недостатков за свой счет.
8.7. В случае выявления нарушений обязательств по настоящему Договору со стороны
Поставщика, Заказчик составляет Акт с указанием конкретных видов нарушений, сроков,
в течение которых Поставщик обязан устранить выявленные нарушения, и применяемой
ответственности за допущенное нарушение. При наличии возражений, Поставщик обязан
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта направить в адрес
Заказчика свои возражения в письменной форме. В случае если Поставщик в указанный
срок не представит свои возражения по Акту в письменной форме, считается, что
указанные в нем нарушения и применяемые штрафные санкции признаны Поставщиком в
полном объеме.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение
любых из своих обязательств при условии, что их невыполнение обусловлено такими
обстоятельствами, как наводнение, авария, пожар, землетрясение, военные действия,
изменение действующего законодательства и другими возможными обстоятельствами
непреодолимой силы, не зависящими от Сторон.
9.2. О наступлении таких обстоятельств, Стороны обязаны незамедлительно уведомить
друг друга в течение пяти дней с момента их возникновения. Если такое уведомление не
последует, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
лишается права ссылаться на них в своё оправдание (при необходимости Стороны
обязаны в доказательство наступления таких обстоятельств предоставить справку из
Торгово-промышленной палаты).
Если какие-либо из вышеперечисленных обстоятельств непосредственно влияют на
сроки выполнения обусловленных Договором обязательств, то эти сроки продлеваются на
период, равный длительности соответствующих обстоятельств.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение трёх месяцев и более,
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
3
10. Срок действия и порядок расторжения договора
10.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. Разрешение споров
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих сторон.
11.2. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения
обязательств по настоящему Договору, стороны обязуются урегулировать их путем
переговоров. В случае, если споры не могут быть решены путем переговоров, они
подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10
(Десять) календарных дней с момента ее получения. Споры, не разрешенные в
претензионном порядке, стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд
Нижегородской области.
11.3. Стороны договорились о возможности обмена письмами, иными документами в
рамках настоящего Договора посредством электронной почты. Электронные копии
Договора и других документов, касающихся Договора, имеют полную юридическую силу.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
11.5. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Техническое задание
(Приложение №1).
12. Прочие условия
12.1. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон
регламентируются действующим законодательством.
12.2. Ни одна из Сторон не имеет права без письменного на то согласия другой Стороны
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы
собственности, Стороны в пятидневный срок обязаны письменно известить об этом друг
друга.
13. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»:
«Поставщик»:
ООО «МАГ Груп»
Юр. адрес: 603009, г. Нижний Новгород,
ул. Пятигорская, 4А, офис 8
Почт. адрес: 603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, д. 1 Д
ИНН 5258084318 / КПП 525601001
ОГРН 1095258002729
р/с 40702810742070006195 в Волго-Вятском
банке Сбербанка РФ г. Н. Новгород
к/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Генеральный директор
__________________/ М.С. Житников /
_______________________ /
М.П.
4
/
Приложение № 1 к договору поставки
и выполнения работ № ______от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизельного двигателя ЯМЗ-240М2 производства
ОАО "Автодизель" (Россия, г. Ярославль), новый или после капитального ремонта.
1. Технические характеристики двигателя.
Число
цилиндров
Диаметр
цилиндра
Ход
поршн
я
Рабочий
объем
цилиндров
Номинальная
мощность,
кВт (л.с.)
Степень
сжатия
Максимальный
крутящий
момент,
Н.м.
(кг.см)
12
130
140
22,3
265 (360)
16,5
1275 (130)
Способ смесеобразования – непосредственный впрыск.
Топливоподающая аппаратура – раздельного типа.
Топливный насос высокого давления – двенадцатиплунжерный.
Регулятор частоты вращения – центробежный, всережимный.
Форсунки - закрытого типа, с многоструйным распылителем.
Муфта опережения впрыскивания – автоматическая, центробежного типа
Топливные фильтры – два: грубой и тонкой очистки со сменными фильтрующими
элементами.
Система смазки – смешанная: под давлением и разбрызгиванием.
Масляные фильтры – два: полнопоточный со сменным фильтрующими элементом и
тонкой очистки центробежный с реактивным приводом.
Водяной насос – центробежный, с шестеренчатым приводом.
Генератор – 6301.3701
Пусковое устройство – стартер 2501.3708-01
Габаритные размеры – длина 1577 мм, ширина 1014 мм, высота 1190 мм.
Дополнительное требование: раздельные головки блока цилиндров.
2. Требование к выполнению работ:
- Двигатель доставляется Исполнителем на территорию Заказчика (Полигон ТБО «МАГ1») по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, 390 км + 500 м, Московского шоссе
9.
- Исполнитель выполняет шеф-монтажные работы по установке и наладке двигателя.
3. Сроки поставки и выполнения работ:
- с момента подписания сторонами договора, который действует до момента исполнения
всех обязательств,
4. Порядок расчетов и стоимость услуг:
- в соответствии с проектом Договора
5
5. Гарантия исполнителя:
- исполнитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев или 1000 (Одна тысяча)
моточасов, что наступит быстрее, на поставляемый двигатель и проведенные работы.
Исчисление гарантийного срока производится сторонами с момента подписания акта
пусконаладочных работ.
- в случае некачественно проведенных работ, в срок не позднее 10-ти календарных дней с
момента подписания акта о возникновении гарантийного случая, исполнитель обязан за
свой счет устранить недостатки.
«Заказчик»
ООО «МАГ Груп»
«Поставщик»
Генеральный директор
__________________/ М.С. Житников /
М.П.
__________________/
М.П.
6
/
Скачать