Приложение № 2 к извещению о проведении торговой

Приложение № 2 к извещению о проведении
торговой процедуры № 4/3-21 от 04.06.2015 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР на поставку товара №________
г. Москва
«____»_____________2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский завод по
обработке специальных сплавов» (ФГУП «МЗСС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице коммерческого директора Андрея Викторовича Дьякова, действующего на основании
доверенности № 06-11/20от 25.07.2014г., с одной стороны, и ____________, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на
основании ______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии №___________ от
__________________ заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется по заявке Покупателя поставить в срок, указанный в п. 3.2.
настоящего Договора, ___________________ (далее – «Товар»), согласованный Сторонами в
Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью, согласно ГОСТ
_______, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар поставляется комплектно. Частичная поставка Товара не допускается.
1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, новое, не бывшее в
эксплуатации, не заложено, не арестовано, свободное от прав третьих лиц.
1.4.
2. Цена Товара и порядок расчетов.
2.1. Общая
сумма
настоящего
Договора
не
превышает
_________________
(_____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% в размере ____________
(_______________________________) руб. __ коп.
2.2. Цена должна включать в себя расходы на доставку, страховку, а также налоги, сборы и
другие обязательные платежи на территории РФ, затраты на упаковку, в том числе НДС 18%.
2.3. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму, указанную в п.2.1.
Договора, следующим способом: _______________________________________________________
2.5.
Платежи по данному Договору производятся в российских рублях.
3. Срок и порядок поставки Товара.
3.1. Поставка Товара производится силами и за счет Поставщика путем доставки по
адресу: 117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 31. По согласованию Сторон допускается самовывоз
Товара силами и средствами Покупателя. При этом цена Товара уменьшается на сумму расходов
доставки.
3.2. Срок поставки Товара: не позднее 15 «августа» 2015 г.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим
условиям для данного Товара, обеспечивающих его сохранность при перевозке, перегрузке и
хранении. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность Товара при его хранении и транспортировке до Покупателя.
3.4. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара по адресу, указанному в
п.3.1. настоящего Договора, и подписание Покупателем товарной накладной. В случае выборки
Товара Покупателем на складе Поставщика датой поставки будет считаться дата выборки Товара
на складе Поставщика и подписание Покупателем товарной накладной.
3.5. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Покупателю
следующую документацию:
1)
счет – 1 экз.;
2)
счет-фактуру – 1 экз.;
3)
товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экз.;
4)
товарно-транспортную накладную (при доставке Товара до Покупателя) – 2 экз.;
5)
паспорт (сертификат) качества Товара завода-изготовителя – 1 экз.
3.6.
Приемка Товара по количеству (комплектности) и качеству осуществляется
Покупателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) в части, не противоречащей
гражданскому законодательству РФ и настоящему Договору.
3.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара Покупателю, что подтверждается датой получения, указанной в товарной
накладной.
3.8. Претензии в отношении количества, качества могут быть заявлены Покупателем
Поставщику в течение 5-ти календарных дней со дня приемки Товара Покупателем.
3.9. В случае несоответствия количества, товарного вида или качества Товара заказу
Покупателя, если такое несоответствие Товара было выявлено при получении Товара, в накладной
должна быть сделана отметка о фактически принятом Товаре.
3.10. При недостаче Товара, при наличии в Товаре недостатков по качеству, ассортименту
Поставщик возмещает недостачу своими силами за свой счет.
3.11. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара
составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором
Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку
Товара.
3.12. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 3.11 настоящего
договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем
Поставщика.
3.13. До момента вывоза некачественного Товара Покупатель принимает Товар на
ответственное хранение.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1.
Поставщик обязуется:
4.1.1. Осуществить поставку Товара в срок согласно п.3.2. Договора и в объеме согласно
п.1.1. Договора.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. По согласованию Сторон, досрочно осуществлять поставку Товара.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1. Принять и оплатить Товар в размере и сроки, установленные п. 1.1., п.2.4.
настоящего Договора.
5. Качество Товара.
5.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать
ГОСТ__________.
5.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
5.3. В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, количества
поставленного Товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в
приемке Товара и составления двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя
Поставщика в указанный в уведомлении срок Покупатель имеет право составить акт в
одностороннем порядке, после чего в течение 2 (двух) рабочих дней направить акт Поставщику.
5.4. Поставщик обязан провести замену забракованного Товара в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения рекламационного акта. А в случае невозможности замены
возвратить в те же сроки денежные средства, ранее перечисленные за этот Товар.
5.5. Возврат и замена Товара, не соответствующего по качеству требованиям
государственных стандартов, осуществляются за счет Поставщика.
6. Ответственность Сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п.3.2. настоящего
Договора, или поставки некачественного Товара Поставщик выплачивает Покупателю пеню в
размере 0,3% от цены непоставленного и/или некачественного Товара за каждый день просрочки,
при условии выставления счета и направления Поставщику письменной претензии по факсу и/или
электронной почте согласно контактам раздела 11 Договора.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 2.4. настоящего
Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты, при условии выставления счета и
направления Покупателю письменной претензии по факсу и/или электронной почте согласно
контактам раздела 11 Договора.
6.4. Уплаты пени, установленной п.п.6.2.-6.3. настоящего Договора, не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случае систематической (2 раза и более) поставки некачественного Товара,
несогласованным с Покупателем увеличения цены на Товар, неоднократного (2 раза и более)
нарушения сроков поставки, указанных в п.3.2. настоящего Договора, нарушения срока поставки
более чем на 10 (десять) дней, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ,
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор, письменно (в
виде заверенного печатью и подписанного уполномоченным лицом документа) уведомив об этом
Поставщика по факсу и/или электронной почте согласно контактам раздела 11 Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых
событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, при условии, что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 2
(двух) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно (в виде
заверенного печатью и подписанного уполномоченным лицом документа) по факсу и/или
электронной почте согласно контактам раздела 11 Договора уведомить другую Сторону о
наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения
этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
компетентным органом.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать на протяжении 1
(одного) месяца и не будут обнаруживать признаков прекращения, то Поставщик и Покупатель
должны решить судьбу настоящего Договора.
8. Порядок решения споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат передаче в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд г.
Москвы.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до «____» ____________ 2015г. Обязательства, возникшие в срок действия настоящего
Договора, подлежат выполнению в полном объеме и после истечения срока, обозначенного в
настоящем пункте.
9.2. В случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
10. Прочие условия.
10.1. Все приложения, дополнения и изменения по настоящему Договору совершаются по
соглашению Сторон путем составления письменных документов, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
10.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также иным образом в
случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
10.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно (в виде заверенного печатью и подписанного уполномоченным
лицом документа) уведомив другую Сторону по факсу и/или электронной почте согласно
контактам раздела 11 Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия
Договора. Обязательства, возникшие в период действия настоящего Договора, подлежат
выполнению в полном объеме и после истечения срока, обозначенного в настоящем пункте.
10.5. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны
обязаны в трехдневный срок письменно (в виде заверенного печатью и подписанного
уполномоченным лицом документа) по факсу и/или электронной почте согласно контактам
раздела 11 Договора уведомить об этом друг друга.
10.6. Обязательство Стороны, исполненное по известным ей реквизитам, в случае
неполучения своевременного уведомления Стороны, считается исполненным надлежащим
образом. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Стороны взаимно договорились, что Договор и другие документы, переданные
посредством электронной и/или факсимильной связи согласно контактам раздела 11 Договора,
имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен
оригиналами документов обязателен в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента
передачи документов по факсимильной и/или электронной связям. Действия (бездействие)
Стороны, направленные на уклонение от передачи оригиналов документов, признаются
Сторонами злоупотреблением правом, в связи с чем уклоняющаяся Сторона несет на себе все
риски и последствия, возникающие из таких действий (бездействия).
11. Юридические адреса Сторон.
Покупатель
Поставщик
ФГУП «МЗСС»
Наименование
117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 31
р/с 40502810038280100009
к/с 30101810400000000225
в ОАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК 044525225; ИНН 7728010663
КПП 772801001
Телефон: (495) 334-99-08
Факс: (495) 334-92-77
Реквизиты
Коммерческий директор
Должность
_____________________ А.В. Дьяков
«____» ______________ 2015г.
М.П.
_____________________ Ф.И.О.
«____» ______________ 2015г.
М.П.
Телефон: _________________
Факс: _________________
Эл. почта: _________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору поставки № ___________
от ____________
Протокол согласования цены
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить _____________ (далее –
Товар) в соответствии с пунктами особых условий настоящего приложения:
п/п
Наименование
Технические
характеристики
Колво
Единицы
измерения
Цена
за Общая сумма с
единицу товара НДС, руб.
с НДС, руб.
1
2
3
4
Итого:
Настоящий протокол является неотъемлемой частью Договора № _______ от «__» ______
2015г.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Срок поставки: не позднее 15 «августа» 2015 г. до склада ФГУП «МЗСС» по адресу:
117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 31;
2. Условия оплаты: _____________________________________________________________.
Покупатель
Поставщик
Коммерческий директор
_____________________________
_____________________ А.В. Дьяков
«____» ______________ 2015г.
М.П.
_____________________ ________
«____» ______________ 2015г.
М.П.