Приложение № 2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР на поставку товара № ________

Приложение № 2 к извещению о проведении
торговой процедуры № 2/1-7 от 11.08.2014г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР на поставку товара № ________
г. Москва
«____»_____________2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский завод по обработке
специальных сплавов» (ФГУП «МЗСС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице
технического директора Данишевского Александра Львовича, действующего на основании
доверенности
№
06-11/2
от
14.04.2014г.,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________
________________________________________________________________________________
____________, действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом заседания
конкурсной комиссии № ___________ от __________________ заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Договора
___________________ (далее – «Товар») согласно ГОСТ _______ в количестве ______, а
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар поставляется комплектно. Частичная поставка Товара не допускается.
1.3. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, новый, не бывший в эксплуатации, не
заложен, не арестован, свободный от прав третьих лиц.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.
Цена Товара и порядок расчетов.
Общая
сумма
настоящего
Договора
составляет
_________________
(_____________________________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% в размере
____________ (_______________________________) руб. __ коп.
Цена должна включать в себя расходы на доставку, страховку, а также налоги, сборы и
другие обязательные платежи на территории РФ, затраты на упаковку, в том числе НДС 18%.
Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму, указанную в п.2.1.
следующим способом:
___________________________________________________________________________.
Платежи по данному Договору производятся в российских рублях.
3. Срок и порядок поставки Товара.
Поставка Товара производится силами и за счет Поставщика путем доставки по адресу:
117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 31.
По согласованию Сторон допускается самовывоз Товара силами и средствами Покупателя.
При этом цена Товара, указанная в п.2.1. настоящего Договора, уменьшается на сумму
расходов доставки.
3.2. Срок поставки Товара: _________________.
3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим стандартам, техническим условиям
для данного Товара, обеспечивающим его сохранность при перевозке, перегрузке и
3.1.
хранении. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не
обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировки до Покупателя.
3.4. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара по адресу, указанному в п.3.1.
настоящего Договора и подписание Покупателем товарной накладной.
3.5. Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую
документацию:
1)
счет – 1 экз.;
2)
счет-фактуру – 1 экз.;
3)
товарную накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экз.;
4)
товарно-транспортную накладную – 2 экз.;
5)
паспорт (сертификат) качества Товара завода-изготовителя – 1 экз.
3.6. Приемка Товара по количеству (комплектности) и качеству осуществляются Покупателем в
соответствии с инструкциями Госарбитража СССР № п-6 и П-7 в части не противоречащей
гражданскому законодательству и настоящему Договору.
3.7. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента
передачи Товара Покупателю, что подтверждается датой получения, указанной в товарной
накладной.
3.8. Претензии в отношении количества, качества могут быть заявлены Покупателем
Поставщику в течение 5-ти календарных дней со дня приемки Товара Покупателем.
3.9. В случае несоответствия количества, товарного вида или качества Товара заказу Покупателя
в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве Товара.
3.10. При недостаче Товара Поставщик в максимально короткие сроки возмещает недостачу
своими силами за свой счет.
3.11. При поставке Товара на склад Покупателя и в случае его отказа от приемки Товара
составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, в котором
Покупатель обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего
приемку Товара.
3.12. В случае отказа Покупателя составить акт, предусмотренный п. 3.11. настоящего Договора,
факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем
Поставщика.
3.13. До момента вывоза некачественного Товара Покупатель принимает Товар на ответственное
хранение, но не более 5-ти рабочих дней с момента составления акта согласно п.3.11., 3.12.
Договора. По истечении указанного срока Покупатель вправе распорядиться Товаром по
своему усмотрению.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Осуществить поставку Товара в срок согласно п.3.2. и объеме согласно п.1.1.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. По согласованию Сторон, досрочно осуществлять поставку Товара.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1. Принять и оплатить Товар в размере и сроки, установленные п. 1.1., п.2.4. настоящего
Договора.
5. Качество Товара.
Качество поставляемого по настоящему Договору Товара должно соответствовать ГОСТ
__________.
5.2. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия.
5.3. В случае обнаружения несоответствия качества, комплектности, количества поставленного
Товара, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в приемке
Товара и составления двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика
5.1.
в указанный в уведомлении срок Покупатель имеет право составить акт в одностороннем
порядке.
5.4. В случае несоответствия качества Товара требованиям государственных стандартов,
Покупатель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки Товара
составить рекламационный акт и отправить Товар Поставщику для замены. Поставщик
обязан провести замену забракованного Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с
момента его получения. А в случае невозможности замены возвратить в те же сроки
денежные средства, ранее перечисленные за этот Товар.
5.5. Возврат и замена Товара, несоответствующего по качеству требованиям государственных
стандартов, осуществляются за счет Поставщика.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
6. Ответственность Сторон.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в п.3.2. настоящего Договора
или поставки некачественного Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от общей суммы настоящего Договора за каждый день
просрочки.
В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора,
Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты.
Уплаты пени, установленной п.п.6.2.-6.3. настоящего Договора, не освобождает Стороны от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае систематической (2 раза и более) поставки некачественного Товара,
несогласованным с Покупателем увеличения цены на Товар, неоднократного нарушения
сроков поставки, указанных в п.3.2. настоящего Договора, Покупатель вправе в
одностороннем порядке расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Поставщика.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые
возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых
событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, при условии, что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить
другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок
действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны
быть подтверждены компетентным органом.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать на протяжении 1 (одного)
месяца и не обнаруживают признаков прекращения, то Поставщик и Покупатель должны
решить судьбу настоящего Договора.
8. Порядок решения споров.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, по настоящему Договору или в
связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат передачи в
соответствии с действующим в настоящее время законодательством Российской Федерации
в Арбитражный суд г. Москвы.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.1.
9. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
«____» _____ 2014 г. Обязательства, возникшие в срок действия настоящего Договора,
подлежат выполнению в полном объеме и после истечения срока, обозначенного в
настоящем пункте
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10. Прочие условия.
Все приложения, дополнения и изменения по настоящему Договору совершаются по
соглашению Сторон путем составления письменных документов, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. В случае расторжения Договора в
одностороннем порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством РФ,
заинтересованная Сторона обязана за 20-ть дней до даты расторжения уведомить об этом
другую Сторону. При этом Сторона, у которой возникла задолженность перед другой
Стороной в ходе исполнения настоящего Договора, не освобождается от исполнения
возникших у нее обязательств.
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в
трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Стороны взаимно договорились, что Договор и другие документы, переданные посредством
электронной или факсимильной связи, имеют юридическую силу и являются средством для
доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами документов обязателен.
11. Юридические адреса Сторон.
Покупатель
ФГУП «МЗСС»
117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 31
р/с 40502810038280100009
к/с 30101810400000000225
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Московский банк ОАО «Сбербанка России»
г. Москва
БИК 044525225; ИНН 7728010663
КПП 772801001
Телефон: (495) 334-99-08
Факс: (495) 334-92-77
Поставщик
От Покупателя
От Поставщика
Технический директор
_______________________________
______________________ А.Л. Данишевский
________________ _______________
«______» ______________ 2014 г.
«______» ______________ 2014 г.
М.П.
М.П.