Подрядчик Заказчик

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГУП «Завод МПБО-2»
________________ С.А.Соломонов
« 21 » января 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА РЕМОНТ КРАН-БАЛКИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПРОЕКТ ДОГОВОРА
2
Техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет запроса котировок, начальная (максимальная) цена
договора
1. Предметом настоящего запроса котировок является право
заключения договора на ремонт кран-балки (далее – Услуга).
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 670 000
(Шестьсот
семьдесят тысяч ) рублей 00 копеек в т.ч. НДС.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции (ОКДП), соответствующий предмету настоящего
запроса котировок: 9432000
«Ремонт машин и оборудования, не
включенных в другие группировки, осуществляемый за вознаграждение или
на договорной основе».
2. Цели и правовое основание для оказания услуг
1. Целями данной закупки является: ремонт кран-балки.
2. Основанием для оказания услуг является: Устав СПб ГУП «Завод
МПБО-2», Положение о закупке СПб ГУП «Завод МПБО-2».
3. Источник финансирования договора
1. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
4. Форма, сроки и порядок оплаты
1. Оплата, производится Заказчиком в рублях, путем перечисления
денежных средств платежным поручением на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, предоставленного Исполнителем.
2. Сроки и порядок оплаты осуществляется Заказчиком в
соответствии с условиями договора.
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
1. Местом поставки товара является:
3
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Янино-1.
2. Условия и сроки оказания услуг:
Начальный срок оказания услуг - с момента заключения договора.
Срок выполнения работ-30 дней.
6. Порядок формирования цены договора
1. Договор заключается с участником, предложившим наименьшую
цену.
2. Цена договора включает все расходы Исполнителя, понесенные в
связи с исполнением договора, в том числе уплачиваемые Исполнителем
налоги, сборы, таможенные и иные платежи.
3.Предложения участников оцениваются без учета НДС.
7. Место предоставления котировочных заявок
1. Котировочные заявки должны быть доставлены участниками по
адресу: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов», 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Янино-1, тел. 611-18-20,
каб. 3.12. Ответственное лицо: Зимницкий В.Ю.
2. Котировочные заявки могут подаваться со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте извещения о запросе котировок.
3. Место и дата подведения итогов запроса котировок произойдет по
адресу: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»,
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1
«28» января 2014 года, каб. 214.
8. Требования к участникам размещения заказа.
Для участия в процедуре закупки участник должен соответствовать
следующим требованиям:
1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа;
2)Требованию о не проведении ликвидации участника закупкиюридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника закупки-юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на день подачи заявки;
4
4)Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за 2012 год и за последний
отчетный период предшествующий дате начала запроса котировок;
5)Участник не должен иметь просроченных или неурегулированных
задолженностей перед Заказчиком, а также отрицательного опыта по
выполнению договорных обязательств с СПб ГУП «Завод МПБО-2»;
6)Участник должен иметь СРО о допуске к работам;
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества услуг
1.
Гарантийный срок в соответствии с ТЗ.
Раздел 4. Перечень приложений к ТЗ, являющихся его неотъемлемой
частью
1.
2.
3.
Приложение № 1 – Форма котировочной заявки;
Приложение № 2 – Описание товара;
Приложение № 3 – Проект договора.
Приложение №1
К техническому заданию на право заключения договора на ремонт
кран-балки
Форма котировочной заявки
На фирменном бланке предприятия
Исх. № _____ от _____________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника ___________________________________________
исходя из требований к закупаемой продукции (оказываемых услуг,
выполняемых работ) дает согласие на участие в процедуре запроса котировок
на _____________________________________________________________
1. Место нахождения юридического лица (фактическое, юридическое)
Контактный телефон/факс-обязательно
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ОКПО
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
5. Участник размещения заказа согласен исполнить условия договора.
6. Цена товара, работ, услуг (с указанием сведений о включенных в нее
6
расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей)
7. Подписывая настоящую котировочную заявку, участник дает
согласие на обработку персональных данных согласно закону РФ № 152-ФЗ
от 27.07.2006г. «О персональных данных»
Настоящим подтверждаем (ю):
-соответствие участника проведения процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
являющихся предметом Договора.
-непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
процедуры
закупки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;
-отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника осуществления закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
осуществления
процедуры
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочной заявки не
принято;
-отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок
обязуемся обеспечить подписание договора в установленный Заказчиком
срок.
Всего: ______________
(___________________________) руб.,
(прописью)
в том числе НДС.
Подписывает руководитель участника – юридического лица
(индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель
7
участника, действующий на основании доверенности либо устава).
Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется
печатью в случае ее наличия.
Место для печати предприятия
Согласно ст. 21 п. 6 Положения о закупках СПб ГУП «Завод МПБО-2» к
котировочной заявке прилагаются копии документов, которые должны быть
прошнурованы, заверены печатью и подписью руководителя (с указанием
должности), обязательно с указанием количества листов:
- Свидетельство о присвоении ИНН
- Свидетельство о присвоении ОГРН
- Копия Устава (с указанием лица (органа) действующего от имени
организации)
- Копия Паспорта руководителя предприятия (лица, действующего по
доверенности (при наличии) от имени руководителя).
- Копия ЕГРЮЛ полученная не менее чем за 2 месяца до даты подачи
котировочной заявки.
-Копия свидетельства СРО о допуске к работам.
8
Приложение №2
К техническому заданию на право заключения договора на ремонт
кран-балки.
1 этап.
1.Демонтаж и утилизация существующих подкрановых путей.
2.Разработка проекта подкрановых путей для крана подвесного с
усиленными механизмами передвижения. Г/п 3,2т. Пролет крана -10м. Длина
подкранового пути -18м. Высота подъема -12м.
2 этап.
3.Поставка крана г/п 3,2т с усиленными механизмами передвижения и
двойной системой управления (подвесной руль и радиоканал).
3 этап.
4.Монтаж электротельфера на поставляемый кран.
5.Монтаж крана, пуско-наладка.
6.Проведение испытаний.
7.Изготовление паспорта подкрановых путей.
8.Изготовление паспорта кран-балки.
9
Приложение № 3
ДОГОВОР № __________
г. Санкт-Петербург
"__" ______________ 2014 г.
____________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и, СПб ГУП «Завод
МПБО-2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
Соломонова Сергея Алексеевича , действующего на основании Устава, с
другой стороны, на основании Решения Комиссии по закупкам СПб ГУП
«Завод МПБО-2», протокол от ___________ № _____ заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок
выполнить работы по ремонту кран-балки (далее – работы), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Договора,
на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему
Договору), календарным планом работ (Приложение №2), определяющими
цену работ и сроки их выполнения.
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет
руб. коп.
(
), в т.ч. НДС (18%) –
руб. коп. (
).
3.2. Оплата работ производится Заказчиком за счет собственных средств.
3.3. Стоимость работ является неизменной на весь период действия
Договора.
3.4. Основанием для оплаты
выполненных Подрядчиком работ
(отдельных этапов работ) является акт приема-передачи выполненных работ,
счет, счет-фактура. Оплата производится по выставленному Подрядчиком
счету, на основании подписанных обеими Сторонами Актов по форме КС2,КС-3 в течение 10 рабочих дней.
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется поэтапно,
10
в соответствии с Приложением № 2, после их приемки в соответствии с
разделом 5 настоящего договора.
3.6. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ
путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датами
платежа
по
настоящему
Договору
считаются
даты
списания
соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований
технического задания и иных исходных данных, или иными недостатками не
подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ,
соблюдением сроков их выполнения.
4.1.2. По окончанию выполнения Подрядчиком работ организовать
приемку их результатов или предоставить мотивированный отказ.
4.1.3.Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в
соответствии с условиями Договора.
4.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачиприемки выполненных работ подписать акт или дать перечень замечаний и
доработок, которые Подрядчик устраняет за свой счет в установленный
Заказчиком срок.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от
условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ,
или обнаружением иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в
письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по
настоящему Договору.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с условиями Договора, а также в
соответствии с правилами и нормами, установленными действующим
законодательством при проведении таких работ.
4.2.2. В течение срока действия Договора по первому требованию
Заказчика беспрепятственно предоставлять сведения о ходе выполнения
работ, а также обеспечивать проверку объема и качества выполненных работ
на месте их выполнения. По итогам проверки составляется акт проверки,
который является основанием для применения штрафных санкций,
предусмотренных Договором.
4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
11
Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или
отступления от условий Договора.
4.2.4.
Немедленно письменно предупреждать Заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств (форс-мажор),
которые создают невозможность завершения выполняемых работ в
установленный срок.
4.2.5. Проводить необходимые мероприятия по обеспечению
выполнения правил техники безопасности, охраны труда и соблюдения норм
природоохранного законодательства.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В любое время знакомится с ходом выполнения работ, не
вмешиваясь во внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от работ Подрядчика, при
неоднократном нарушении сроков выполнения работ, а также в случае если
качество выполняемой работы не соответствует действующим нормативным
актам России, включая ГОСТ, СНиП и иных.
4.3.3. В любое время запрашивать Подрядчика об объемах
выполненных работ, прогнозируемых сроках завершения выполнения.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Привлекать к работе третьих лиц по согласованию с Заказчиком,
в случае отсутствия данного согласования, Подрядчик обязан выполнить
работы, являющиеся предметом настоящего договора своими силами
(трудовыми ресурсами).
4.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать
Заказчику кран-балку, отремонтированную в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1).
5.2. При сдаче-приемке работ оформляется Акт сдачи-приемки
выполненных работ с участием уполномоченных лиц от Заказчика и
Подрядчика, который должен быть подписан Сторонами.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ,
Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроками их устранений.
Подрядчик устраняет перечисленные недостатки своими силами и
средствами, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в срок,
установленный Заказчиком.
12
5.4. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента
подписания
Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и
Подрядчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон своих обязательств по Договору виновная сторона несет
ответственность
в
соответствии
с
действующим
гражданским
законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, указанных в
Приложении № 2, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере
1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения
обязательств. Подрядчик обязан уплатить начисленные пени в течение 3-х
рабочих дней с даты получения требования от Заказчика
6.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения
обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, по
требованию Заказчика Подрядчик уплачивает пени в размере 1% от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от
выполнения обязательств по договору.
6.5. При неоднократном нарушении сроков проведения работ Заказчик
имеет право наложить на Подрядчика штраф в размере 20% от общей
стоимости Договора. Применение данной санкции также может быть
осуществлено при условии одностороннего расторжения Договора со
стороны Заказчика по условиям настоящего Договора.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Стороны обязуются подтвердить наступление форс-мажорных
обстоятельств официальной информацией компетентных органов.
7.3.
Обязательство доказывания наступления форс-мажорных
обстоятельств лежит на стороне, не выполнившей свои договорные
обязательства.
13
8.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. В случае расторжения Договора, возмещение расходов,
понесенных Сторонами в пределах фактически оказанных услуг,
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства и условиями настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор расторгается:
8.3.1. На основании письменного соглашения Сторон;
8.3.2. В одностороннем порядке со стороны Заказчика, в случае:
- неоднократного неисполнения своих обязательств со стороны
Подрядчика
- если отступления от предоставления Услуги от условий технического
задания не были устранены Подрядчиком в установленные Заказчиком
сроки, либо являются существенными и неустранимыми;
- без объяснения причин с уведомлением другой стороны не менее чем
за 20 дней до расторжения договора. При этом Заказчик оплачивает
фактически понесенные Подрядчиком затраты на выполнение работы в
рамках договора, до момента извещения другой стороны о расторжении
Договора. Уведомление может быть отправлено одним из следующих
способов: почтой, телетайпом, телефонограммой, электронной или иной
связью позволяющей достоверно установить, что документ исходил от
Стороны по Договору. Действие Договора считается прекращенным с
момента получения Подрядчиком уведомления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. В случае изменения юридического или фактического адреса,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления этих событий.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и
обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия
противоположной Стороны.
14
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1.
К настоящему Договору прилагаются и являются его
неотъемлемой частью:
10.1.1. Техническое задание на ремонт кран-балки - Приложение 2.
10.1.2. Календарный план работ – Приложение 1.
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик
СПБ ГУП «Завод МПБО-2»
188689 Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Янино-1
ИНН 7806044006
КПП 470301001
р/с 40602810755410100879
в Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т. 611-18-20; ф. 611-18-21;
электронный адрес: zavod@mpbo2.ru
Директор
С.А.Соломонов
15
Приложение №1
к Договору №
от
2014г.
Календарный план-график выполнения работ на ремонт кран-балки.
Начало работ: с момента заключения договора
Окончание работ: через 1 (один) месяц
№
Наименование работ по договору
Этап 1
Поставка крана подвесного г/п 3,2 тонны с усиленным
механизмом передвижения (4 двигателя)
Этап 2
Изготовление и монтаж подкрановых путей длиной 18м
Срок вып.
работ, дней.
14
7
Этап 3
Демонтаж старого крана ,монтаж крана г/п 3,2 т
Этап 4
Пуско-наладка
Этап 5
Изготовление 2 паспортов(паспорт подкрановых путей
и паспорт кран-балки)
Этап 6
7
22
22
Транспортные расходы
Стоимость
работ, руб.
вкл. НДС
36,5% от
стоимости
договора
47,6% от
стоимости
договора
8% от стоимости
договора
3% от стоимости
договора
1,6% от
стоимости
договора
3,3% от
стоимости
договора
30
Итого:
Этапы могут выполняться параллельно.
Согласовано:
Главный инженер СПб ГУП «Завод МПБО-2»
ЗАКАЗЧИК
________________________/Рудов А.Л./
ПОДРЯДЧИК:
Директор СПб ГУП «Завод МПБО-2»
______________________Соломонов С.А.
_______________________
16
Приложение №2
К Договору№
От
2014г.
Техническое задание на ремонт кран-балки
1 этап.
1.Демонтаж и утилизация существующих подкрановых путей.
2.Разработка проекта подкрановых путей для крана подвесного с
усиленными механизмами передвижения. Г/п 3,2т. Пролет крана -10м. Длина
подкранового пути -18м. Высота подъема -12м.
2 этап.
3.Поставка крана г/п 3,2т с усиленными механизмами передвижения и
двойной системой управления (подвесной руль и радиоканал).
3 этап.
4.Монтаж электротельфера на поставляемый кран.
5.Монтаж крана, пуско-наладка.
6.Проведение испытаний.
7.Изготовление паспорта подкрановых путей.
8.Изготовление паспорта кран-балки.
Согласовано:
Главный инженер СПб ГУП «Завод МПБО-2»
ЗАКАЗЧИК
________________________/Рудов А.Л./
ПОДРЯДЧИК:
Директор СПб ГУП «Завод МПБО-2»
_____________________Соломонов С.А.
_______________________
17