ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ Государственных контрактов на поставку товара, выполнение работ,

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ
Государственных контрактов на поставку товара, выполнение работ,
оказания услуг по результатам запроса котировок
1. Настоящие Типовые условия Государственных контрактов (далее – Типовые
условия) разработаны в целях определения условий контрактов (далее – контракт), которые
должны использоваться заказчиками при подготовке проекта контракта и его заключении.
2. В разделе контракта «Цена контракта» включаются пункты следующего
содержания:
1) Стоимость работ в соответствии с настоящим Контрактом, (цена Контракта)
составляет ____________ руб, в т.ч. НДС 18%-_____ руб. Общая стоимость работ, изложенная
в настоящем пункте сформирована по результатам запроса котировок в электронной форме, в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
2) Цена Контракта
включает в себя все расходы Подрядчика (поставщика,
Исполнителя), понесенные им в ходе выполнения работ по Контракту, включая обязательные
платежи по уплате налогов, сборов и отчисления во внебюджетные фонды.
3) Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4) Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или услуги и иных условий
исполнения Контракта.
5) Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.
3. В разделе контракта «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг» включаются пункты следующего содержания:
1) Подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется выполнить предусмотренные
настоящим Контрактом работы в следующие сроки:
Срок выполнения работ – ____ .
4. В разделе контракта «Ответственность сторон» включаются обязательные условия:
1) За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.
2) Ответственность Подрядчика:
2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику (поставщику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
(поставщиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного в Контракте, и
устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
2
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта, которая
уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем
обязательств, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=
ДП
 100% ,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
2.3. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
(поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер
штрафа
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 и
составляет ____________ (_______________) рублей.
Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Подрядчиком
(поставщиком, исполнителем)
обязательств по контракту установлены в Постановлении
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены
контракта в следующем порядке:
а) 10% при цене контракта не более 3 млн руб.;
б) 5% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;
в) 1% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;
3
г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.
3) При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа,
пени), Подрядчик (поставщик, исполнитель) возмещает в полном объеме понесенные
Заказчиком убытки.
4) В случае начисления Заказчиком Подрядчику (поставщику, исполнителю)
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику (поставщику,
исполнителю) требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком
убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 20 дней со дня
направления требования. В случае
если Подрядчик (поставщик, исполнитель)
в
добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени)
и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму
начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.
5) Ответственность Заказчика:
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной Заказчиком в срок суммы.
5.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 и составляет _____________
(________________) рублей.
5.4. Правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств по контракту установлены в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N
1063. Сумма штрафа определяется в процентах от цены контракта в следующем порядке:
а) 2,5% при цене контракта не более 3 млн руб.;
б) 2% при цене контракта 3 - 50 млн руб.;
в) 1,5% при цене контракта 50 - 100 млн руб.;
г) 0,5% при цене контракта более 100 млн руб.
6) Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7) Уплата неустойки
не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом.
8) Риск случайной гибели или повреждения работы до ее приемки Заказчиком несет
Подрядчик (поставщик, исполнитель).
5. В раздел контракта «Форс-мажор» включаются пункты следующего содержания:
1) Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было
предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие
обстоятельства непреодолимой силы.
2) Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
4
силы.
3) Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
4) Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем
согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то
срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6. В раздел контракта «Изменение и расторжения контракта» включаются пункты
следующего содержания:
1) Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
2) Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в связи с односторонним
отказом от исполнения настоящего Контракта в случаях:
- нарушения Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) срока выполнения работ
(поставки товара, оказания услуги);
- некачественного выполнения работы (поставки товара, оказания услуги) и уклонения
от их исправления в указанный срок;
- если по результатам экспертизы выполненной работы (поставки товара, оказания
услуги) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
3) Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик (поставщик,
исполнитель), не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения Подрядчика (поставщика, исполнителя).
4) Подрядчик (поставщик, исполнитель) вправе отказаться от Контракта в
одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или)
оплаты выполненных работ.
5) Все возможные споры, в случае не достижения взаимного согласия, Стороны
разрешают в Арбитражном суде Липецкой области.
6) До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана
предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в
десятидневный срок с момента получения претензии.
7) Стороны обязуются в срок не более 2 (двух) банковских дней со дня фактического
(без регистрации в ИФНС) изменения адреса места нахождения или банковских реквизитов,
указанных ими в содержании Контракта при его заключении, в письменной форме уведомить
друг друга о таких изменениях. Сторона, не выполнившая этого условия, обязуется в срок не
более 3 (трёх) банковских дней со дня заявления требования возместить другой стороне все
затраты, связанные с установлением её места нахождения и доставкой корреспонденции, а
также все возможные убытки, связанные с этим.
8. В разделе контракта «Заключительные положения» включаются пункты
следующего содержания:
1) Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерацией
законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких
законов подзаконные акты.
2) При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их
5
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.
3) Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на
себя в соответствии с настоящим Контрактом обязательств.
4) Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5) Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным
письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением
под расписку соответствующими должностными лицами.
6) Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТИПОВЫХ
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
1. Общие сведения о типовых условиях контракта:
а) ответственный орган - Управление строительства и архитектуры Липецкой области;
б) вид документа - типовые условия контракта.
2. Показатели для применения типовых условий контракта:
а) поставку товара, выполнение работ, оказания услуг по результатам запроса котировок;
б) код (коды) предмета контракта:
по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД)29.71- Бытовые приборы электрические,
30.02 - Вычислительная техника и прочее оборудование для обработки информации,
31.10 - Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи электрические,
36.1 - Мебель,
45 - Работы строительные:
45.1 - Работы по подготовке строительного участка (стройплощадки),
45.21 - Работы общестроительные по возведению зданий и сооружений,
45.23 - Работы общестроительные по строительству автомобильных дорог, железных
дорог, аэродромов и спортивных сооружений,
45.25- Работы строительные, требующие специальной квалификации,
45.31 - Работы электромонтажные,
45.33 - Работы санитарно-технические,
45.45 - Работы по завершению строительства прочие,
50
Услуги
по
торговле,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов; услуги по розничной торговле моторным топливом,
51.87.12.111- Услуги по оптовой торговле дизелями и дизельгенераторами,
74.20-Услуги
в
области
архитектуры,
инженерно-технического
проектирования и смежных областях;
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД)29.7 - Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки,
30.02-Производство электронных вычислительных машин и прочего
оборудования
для обработки информации,
31.10- Производство электродвигателей,
генераторов и трансформаторов,
36 - Производство мебели и прочей продукции,
45 - Строительство;
50 - Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами,
их техническое
обслуживание и ремонт,
74.20 - Деятельность в
области
архитектуры;
инженерно- техническое
проектирование;
геолого-разведочные
и геофизические работы;
геодезическая
и
картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и
метрологии;
деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности,
связанные с решением технических задач.