В ….районный суд Омской области Омская область, …. Истец

В ….районный суд Омской области
Омская область, ….
Истец:
Представитель истца:
….,
проживающий по адресу:
644050, г. Омск, ….
тел. …(дом.)
тел. …. (моб.)
….,
проживающий по адресу: 644070, г. Омск,
….
телефон представителя истца: …
Ответчик:
…..,
проживающий по адресу: ….
Цена иска:
рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора подряда №… от … года, взыскании суммы предоплаты и о
возмещении убытков в виде упущенной выгоды
31.05.2015 между ….. (далее – Заказчик) и … (далее – Подрядчик) заключен договор
подряда № …, в соответствии с которым Подрядчик обязался выполнить по заданию Заказчика
ремонтные работы в помещении Заказчика по адресу: г. Омск, ул. ….кв…. и сдать ее результат
в срок не позднее …..
Общая стоимость работ по заключенному рублей 00 копеек, при этом при подписании
Договора Заказчик произвел Подрядчику предоплату в размере рублей 00 копеек.
Вместе с тем по состоянию на … года Подрядчиком не выполнена большая часть
предусмотренных Договором работ. При этом Подрядчик уклоняется от всяких контактов с
Заказчиком. Согласно Акту осмотра и оценки выполненных работ от …., составленному
Заказчиком, стоимость выполненных Подрядчиком работ оценивается на сумму … рублей.
…. года Заказчиком в адрес Подрядчика направлено уведомление о расторжении
договора подряда № … от … года с требованием частичного возврата суммы предоплаты
пропорционально объему выполненных работ (…рублей). По состоянию на настоящий момент
никакого ответа от Подрядчика не получено.
Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре
подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию
между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных
этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено
договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и
промежуточных сроков выполнения работы.
Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия
просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также
иных установленных договором подряда сроков.
Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие
просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от
принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).
Заключая договор Подряда с …., истец планировал впоследствии сдавать
отремонтированное помещение по договору жилищного найма с целью получения
дополнительного дохода. Согласно акту оценки от …., составленного……стоимость платы по
договору жилищного найма квартиры, расположенной по адресу: г. Омск, ул…. кв.
….составляет … рублей в месяц. В случае выполнения … своих обязательств по договору
подряда в установленный срок, … мог бы сдавать данную квартиру по договору жилищного
найма с … года. Исходя из того, что по новому договору подряда на ремонт данной квартиры,
заключенному …. с ….. срок завершения работ составит …, стоимость неполученной платы за
найм данного помещения составляет … рублей.
Таким образом, по вине … истец понес убытки в виде упущенной выгоды на сумму
10 000 рублей.
В связи с нарушением своих обязательств со стороны … для получения
соответствующей квалифицированной помощи, …. обратился в ООО «Правовая основа» и
заключил договор на оказание юридических услуг № … от ….
В рамках данного договора … были оказаны следующие услуги: консультация по
правовым вопросам, составление уведомления о расторжении договора подряда, составление
искового заявления к …, консультирование истца в рамках производства по данному
гражданскому делу, представительство интересов истца в судебном заседании.
Общая стоимость услуг по данному договору составила …. рублей, что подтверждается
договором № … от … об оказании юридических услуг, приходным кассовым ордером.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 929, 931 ГК РФ, , ст.ст. 131-133
ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Расторгнуть договор Подряда № … от … между …. и …. в связи с неисполнением
Подрядчиком своих обязательств.
2. Взыскать с …... сумму предоплаты по договору Подряда пропорционально
выполненному объему работ в размере …. рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу … расходы по оплате юридических услуг по
договору № … от … в размере … рублей.
4. Взыскать с … в пользу … сумму упущенной выгоды в размере … рублей.
5. Взыскать с ответчика в пользу …. уплаченную сумму государственной пошлины.
6. Взыскать с ответчика в пользу …. расходы за оформление нотариальной
доверенности в размере … рублей.
Приложение:
1. Договор подряда №…от ….
2. Уведомление о расторжении договора подряда.
3. Акт оценки выполненных работ от …
4. Акт оценки стоимости найма жилого помещения по адресу: ул…, кв. ...
5. Договор об оказании юридических услуг с ООО «Правовая основа».
6. Нотариальная доверенность.
7. Договор подряда с новой фирмой.
Оригиналы документов, приложенных к исковому заявлению в копиях, будут
представлены в судебном заседании.
г. Омск, __июля 2015
Истец:
ФИО