Договор подряда на мотаж СКУД от 30 июня 2014 г.

Договор №_____
подряда на монтаж СКУД
г. Уфа
«30» июня 2014 г.
Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Усманова Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество
«Башкирский регистр социальных карт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора
Романова О.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ
Объект – здание/помещение Заказчика.
СКУД – системы контроля и управления доступом.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору)
принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу системы контроля и управления доступом
(СКУД) на объектах Заказчика (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и
оплатить качественный результат работ.
2.2. Адреса объектов Заказчика в Республике Башкортостан:
- Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горького, д. 74;
- Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово, ул. И. Усова, д. 3.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня приемки
объекта в работу.
2.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов и оборудования, его силами и
средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и/или оборудования, обремененных правами третьих лиц.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить работы качественно, из качественных материалов и своевременно сдать результат Заказчику.
3.1.2. По запросу Заказчика представлять на согласование сведения о: производителях/поставщиках
материалов, сертификатах, образцы материалов и пр.
3.1.3. Обеспечить сохранность имущества Заказчика с момента приемки объекта в работу по момент сдачи
Заказчику результата работ.
3.1.4. Обеспечить соответствие качества работ действующим нормам и правилам, техническим условиям.
3.1.5. Обеспечить незамедлительное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и/или в течение
гарантийного срока эксплуатации результата работ.
3.1.6. Обеспечить бесперебойное и качественное функционирование результата работ в течение гарантийного
срока.
3.1.7. По запросу Заказчика представлять отчет о ходе выполнения работ.
3.1.8. Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной и санитарной безопасности,
охране окружающей среды, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.
3.1.9. При выполнении работ, связанных с внешними коммуникациями, заблаговременно получать
необходимые разрешения (согласования) эксплуатирующей организации/собственника, обеспечить качество и
безопасность таких работ.
3.1.10. Уведомлять Заказчика письменно за 3 дня о готовности скрытых работ (при наличии - ответственных
конструкций) к приемке, о готовности результата работ к тестированию. Подрядчик вправе приступить к выполнению
последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. В случае выполнения скрытых работ без
приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть указанных работ, и
своевременно и качественно восстановить ее за свой счет после приемки Заказчиком.
3.1.11. Провести тестирование результата работ с участием Заказчика.
3.1.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения
работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности (работоспособности) или прочности
(безопасности) результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.
3.1.13. Уведомлять Заказчика о готовности результата работ к приемке в эксплуатацию не менее чем за 3
рабочих дня.
3.1.14. Передать по окончанию работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, акты
скрытых работ, сертификаты и пр.
3.1.15. До дня подписания акта приемки работ освободить объект от имущества Подрядчика и строительного
мусора.
3.1.16. Привлекать субподрядчиков только с предварительного согласия Заказчика, нести ответственность за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, незамедлительно и безоговорочно
возмещать Заказчику причиненные субподрядчиками убытки.
3.1.17. При заключении Заказчиком договора с Техническим заказчиком производить работы под контролем
Технического заказчика.
3.1.18. Принимать к исполнению коррективы/указания Заказчика в процессе производства работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
3.2.2. Обеспечить своевременное участие в тестировании результата работ, осуществить своевременную
приемку результата работ.
3.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы (результат работ) согласно Договору.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора (стоимость работ) определяется Спецификацией (Приложение №2) и составляет
673 654,98 руб. (Шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят четыре руб. 98 коп.) в текущих ценах, в том
числе НДС, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
Цена Договора состоит из стоимости:
1)
работ по монтажу СКУД в сумме 409 147,57 руб. (Четыреста девять тысяч сто сорок семь руб.
57коп.), в т.ч. НДС 18%, согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 3) по объекту Республика
Башкортостан, г. Сибай, ул.Горького, д.74;
2)
работ по монтажу СКУД в сумме 264 507,41 руб. (Двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот семь
руб. 41 коп.), в т.ч. НДС 18%, согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 4) по объекту Республика
Башкортостан, Дуванский район, с.Месягутово, ул. И.Усова, 3.
4.2. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на производство работ и приобретение
материалов, оборудования, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других необходимых
платежей.
4.3. Увеличение суммы затрат Подрядчика, а также изменение системы налогообложения любой из Сторон не
влечет изменения цены Договора.
4.4. Расчет производится Заказчиком перечислением денежных средств Подрядчику в течение 10 (десять)
рабочих дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ на основании счета, счет-фактуры Подрядчика.
4.5. Оплата производится Заказчиком за счет средств субсидий из бюджета Республики Башкортостан.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
5.1. Передача результата выполненных работ от Подрядчика Заказчику оформляется актами выполненных
работ (актом приемки выполненных работ ф. КС-2, справкой ф. КС-3), при необходимости - накладными на передачу
исполнительной документации и/или оборудования, протоколом тестирования и пр.
5.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика принять выполненные работы и при отсутствии замечаний
подписать акты выполненных работ в течение 5 рабочих дней, а при обнаружении отступлений от Договора,
ухудшающих результат работ, или иных недостатков, указать это в акте.
5.3. Недостатки, выявленные во время приемки работ, и сроки для их устранения указываются Заказчиком в
акте выполненных работ.
5.4. Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в следующих форматах: один экземпляр на
бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию результата работ в течение 3
(три) лет со дня подписания акта выполненных работ.
6.2. Гарантийное обязательство Подрядчика не охватывает повреждений, вызванных ненадлежащими
использованием, содержанием, ремонтом, перемещением. Все остальные случаи выхода из строя результата работ
являются гарантийными, и Подрядчик берет на себя обязательства по восстановлению работоспособности результата
работ за свой счет. Подрядчик обязан приступить к гарантийным работам не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения Заказчика.
6.3. Если случай окажется негарантийным, расходы Подрядчика по ремонту возмещает Заказчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Стороны несут ответственность
согласно Договору и действующему законодательству.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения/неисполнения стороной договорных обязательств, другая сторона
вправе требовать уплаты следующей неустойки:
- в случае просрочки исполнения договорного обязательства по вине просрочившей стороны - в размере 1 % от
цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый день просрочки,
- в случае ненадлежащего качества работ – в размере 5 % от цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый случай,
- в случае ненадлежащего качества результата работ, повлекшего сбой (простой) в работе Заказчика – в размере
1 % от цены Договора (п. 4.1 Договора) за каждый час простоя Заказчика или в размере ущерба, причиненного в
результате Заказчику.
Обязательство по уплате неустойки возникает у нарушившей Договор стороны только на основании
письменного требования другой стороны.
Пострадавшая сторона вправе уменьшить сумму требуемой неустойки.
7.3. Неустойка не является зачетной, убытки (ущерб) подлежат возмещению нарушившей стороной в полном
объеме сверх неустойки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения договорных обязательств.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора (в т.ч. персональные
данные), является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам как в процессе исполнения
Договора, так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой стороны, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение,
прочие стихийные явления, изменение законодательства, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, действия
(бездействие) государственных органов, повлекших невозможность выполнения стороной обязательств по Договору.
В таких случаях Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. По неурегулированным Договором вопросам Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в
претензионном порядке. Срок для ответа не претензию составляет 10 (десять) дней. В случае неурегулирования спора
в претензионном порядке, он разрешается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Договор вступает в силу cо дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами договорных
обязательств.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для
каждой из Сторон.
11.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:
- Техническое задание (Приложение № 1),
- Спецификация (Приложение № 2),
- Локальный сметный расчет по монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД)
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул.Горького, д.74 (Приложение № 3),
- Локальный сметный расчет по монтажу системы контроля и управления доступом
(СКУД)Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Месягутово, ул. И.Усова, 3 (Приложение № 4),
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Республиканское государственное
автономное учреждение
Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)
ИНН 0278182064. КПП 027401001
450057, г. Уфа, ул. Новомостовая, 8
Р/с 40601810400003000001
Министерства финансов
Республики Башкортостан
Л/с 31113230010, 30113230010
ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа
БИК 048073001
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Башкирский регистр социальных карт»
ИНН 0274124752
КПП 027401001
Р/счет 40702810200820002006
К/счет 30101810600000000770
БИК 048073770
Банк Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа г. Уфа
Юридический адрес: 450057 Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Новомостовая, 8
Директор
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.
Приложение №1 к Договору подряда №____________
на монтаж СКУД от 30.06.2014 г.
Техническое задание
Введение
Настоящий документ определяет требования РГАУ МФЦ к организации работ по монтажу системы контроля и
управления доступом в помещениях РГАУ МФЦ.
Настоящие исходные данные предназначены для применения при разработке технических заданий на проектные
работы, проектировании, выполнении работ по оборудованию и приемке помещений.
1.
Содержание работ.
Монтаж систем выполняется в части:
1.1. Монтажа и подключения оборудования;
1.2. Монтажа блоков питания в телекоммуникационных;
1.3. Подключения к блокам питания слаботочных кабелей от точек подключения;
1.4.Монтажа пластиковых каналов для прокладки кабелей;
1.5.Монтажа, подключения и коммутации активного сетевого оборудования.
2.
Требования к материалам, оборудованию, диагностике и метрологическому обеспечению.
2.1.
При выполнении работ по оборудованию должны использоваться материалы, комплектующие и т.п.
производства известных фирм, согласованные с Заказчиком и имеющие Российские и международные сертификаты
качества в соответствии с ГОСТ и стандартами.
3.
Требования к комплектности.
3.1.
Комплектация оборудования и установочных изделий должна производиться в соответствии с результатами
проектирования.
3.2.
Помещения должны комплектоваться проектной и эксплуатационной документацией на системы
технологического обеспечения.
4.
Требования безопасности.
4.1.
Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности по ГОСТ
12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.
4.2.
Конструкция и монтаж аппаратных средств всех систем должны исключать возможность прикосновения
обслуживающего персонала к токоведущим частям.
4.3.
Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при
эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-85.
5. Критерии по расчёту стоимостных характеристик на монтаж системы контроля и управления доступом.
5.1.
Установить необходимое количество комплектов (электромагнитный замок, доводчик, 1 считыватель,
контроллер, АКБ) на двери в помещении РГАУ МФЦ, куда необходимо ограничить доступ сторонних лиц.
5.2.
Установить контроллер и ПО уровня «Бастион», с модулями видеоидентификации, учетом рабочего времени,
поставить 1 ПК-сервер системы.
5.3.
Создать базу данных и занести в нее данные необходимого количества пользователей с цветными фото и
личными данными.
5.4.
Питание видеокамер произвести от отдельной группы, прокладку кабеля и коммуникаций осуществить
согласно ПУЭ.
5.5.
Произвести пуско-наладочные работы и настройку программного обеспечения в соответствии с техническим
заданием Заказчика.
6. Требования к документации.
6.1. По окончании работ Подрядчик предъявляет Заказчику согласованные отчетные материалы в соответствии с
перечнем:
6.1.1
Общие данные.
6.1.2
Ведомость ссылочных документов.
6.1.3
Ведомость чертежей рабочего комплекта.
6.1.4
Пояснительная записка, общие указания.
6.1.5
Структурная схема системы с указанием установленного оборудования.
6.1.6
Планы расположения оборудования и трассы.
6.1.7
Спецификацию оборудования, изделий и материалов.
6.1.8
Исполнительная документация предоставляется в бумажном виде, в одном экземплярах и в электронном виде.
В электронном виде все чертежи предоставляются в формате Visio или AutoCAD. Общие данные, Ведомость
ссылочных документов, Ведомость чертежей рабочего комплекта, Пояснительная записка, общие указания,
Кабельный журнал предоставляются в формате MS Word/Excel.
Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии
проектирования и строительства, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего задания.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.
Приложение № 2 к Договору подряда №____________
на монтаж СКУД от 30.06.2014 г.
Спецификация
№
1
2
Место проведения работ по монтажу СКС
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул .Горького, д.74
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Месягутово,
ул. И. Усова, д. 3
Итого:
Сумма (в т.ч. НДС 18%), руб.
409 147,57
264 507,41
673 654,98
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Директор
Генеральный Директор
_____________________
Усманов Р.Р.
_______________________
Романов О.Н.
“__” ____________ 2014г.
«__»_______________2014г.