документация о закупке у единственного

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комисии
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
____________________/Круглова Г.А./
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Поставка вагонных запчастей
(Балка надрессорная, рама боковая)
Приказ № 1070 от 13.08.2013г.
2013
1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(далее – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках
которого заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю,
подрядчику).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной
карты» настоящей Документации.
1.3. Официальный сайт – общероссийский ресурс, размещенный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru, используемый для
размещения информации о закупках товаров, работ, услуг.
1.4. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке
всю необходимую документацию.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена
договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей
Документации.
1.6. Положение – Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО
«Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш», утвержденное Советом директоров ОАО «Ярославский ВРЗ
«Ремпутьмаш» (Протокол №15/2012 от 28 декабря 2012 г.)
1.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) (далее - «Извещение) – неотъемлемая часть настоящей
Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, содержащимся в
настоящей Документации.
2
2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
Наименование п/п
п/п
1
Заказчик
Содержание
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
Место нахождения ОАО «Ярославский ВРЗ
«Ремпутьмаш»: 150020, г. Ярославль, ул. 4-я
Пролетарская, д.3
Почтовый адрес 150020, г. Ярославль, ул. 4-я
Пролетарская, д.3
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Скребкова Екатерина Валерьевна,
(4852) 24-25-45 (вн.377)
SkrebkovaEV@yvrz.rempm.ru
2
3
4
Предмет Закупки. Состав
товаров, объем работ, услуг
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Информационное обеспечение
проведения процедуры Закупки
Поставка комплектующих изделий
№
п/п
Наименование
продукции (товара)
Единица
измерения
Колво
1
2
Балка надрессорная
Рама боковая
шт
шт
200,00
400,00
Цена за
единицу
без НДС,
руб.
96 760,00
96 760,00
В соответствии с условиями договора.
Настоящая документация размещена на Официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт)
и на сайте ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
www.rempm.ru (раздел «Поставщикам»)
5
6
Дата опубликования
Извещения о проведении
Закупки
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуг
7
Начальная (максимальная) цена
договора
8
Порядок формирования цены
договора
9
10
11
Официальный язык Закупки
Валюта Закупки
Требования к Претенденту
Не установлена
Предварительная оплата 50% стоимости продукции,
окончательный расчет 50 % по факту поставки продукции
на склад Покупателя
58 056 000 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь миллионов
пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), в том числе
НДС 18%.
с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей
Русский
Российский рубль
1) Соответствие Претендента требованиям
устанавливаемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора.
2) Не проведение ликвидации Претендента –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании Претендента – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
3) Не приостановление деятельности Претендента в
3
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи технико-коммерческого предложения
претендентом.
4) Отсутствие у Претендента задолженности по
уплате
налогов, сборам, пеням, налоговым санкциям и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды
5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от
18.07.2011 г. №223 – ФЗ.
6) Надлежащее исполнение Претендентом ранее
заключенных договоров с Обществом.
12
Документы, представляемые
Претендентом
13
Порядок, место, дата начала и
окончания срока представления
документов на участие в
Закупке
Место и дата рассмотрения
предложений претендентов и
подведение итогов
Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе
Методики оценки заявок на
участие в конкурсе
Требования к товару, работам,
услугам
Возможность отмены
Заказчиком Закупки
Возможность изменения цены
договора и объема закупаемых
товаров (работ, услуг), а также
14
15
16
17
18
19
- учредительные документы с учетом всех изменений
дополнений к ним;
- свидетельство о государственной регистрации
контрагента, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
- документы, подтверждающие полномочия лица на
подписание договора, оформленные надлежащим образом
(протокол (решение) уполномоченного органа управления
контрагента о назначении исполнительного органа;
доверенности, если договор со стороны контрагента
подписан не единоличным исполнительным органом)
- копию паспорта и пенсионного страхового
свидетельства (для физических лиц)
- лицензии, если деятельность, которую осуществляет
контрагент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию (информацию о
членстве в СРО)
- выписку из ЕГРЮЛ, выданную не позднее 30 дней с
даты заключения договора;
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Не установлены
Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее
проведения.
В текст договора, заключаемого по результатам
процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть
внесены следующие изменения:
4
иных условий договора
 цена договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором объема услуг;
 количество поставляемого по заключенному
договору
объема услуг может быть изменено не более чем на 20 %
(двадцать процентов) от заявленного в Извещении о
проведении Закупки и настоящей Документации без
изменения цены за единицу услуги;
 иные, изменяющие условия договора в лучшую
для Заказчика сторону.
Изменение и расторжение договора, заключенного по
результатам Закупки, осуществляется в порядке и по
основаниям, предусмотренным положениями проекта
договора, Извещением о проведении Закупки, а также
законодательством Российской Федерации.
3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Ярославль
«___» ______ 2013 г.
ООО «Торговый дом «Верхневолжская железнодорожная компания»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Сачкова Сергея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО
«Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице
управляющей организации ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш» в лице исполняющего
обязанности исполнительного директора Ильина Николая Александровича, действующего
на основании доверенности № 228-13/Д от 14.08.2013г. с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
№ Наименование ГОСТ,
п/п продукции
чертеж
1.
Балка
надрессорная
2.
Рама боковая
марка, Ед.изм
100.00.010-4СБ
(989610.10.00.000СБ)
578.00.019-0
(989610.20.00.000СБ)
Колво
шт.
200
шт.
400
Цена с Сумма с учетом
НДС
НДС, руб.
руб.
96 760
19 352 000
96 760
38 704 000
Итого:
В том
числе
НДС
58 056 000
8 856 000
5
2. Условия поставки
2.1. Поставка продукции по настоящему договору производится Поставщиком в
течение 30 календарных дней с момента подписания договора.
2.2. Поставка продукции производится поставщиком до склада покупателя.
2.3. Грузополучатель: 150020 г.Ярославль, ул. 4-я Пролетарская д.3
2.4. Моментом перехода к Покупателю права собственности на продукцию, риск ее
случайной гибели является дата получения продукции на складе Покупателя.
2.5. Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) дней,
считая со дня отгрузки продукции или со дня получения сумм предварительной оплаты в счет
предстоящей поставки продукции, товарную накладную, товарно-транспортную накладную,
счет.
2.6. Предъявляемый Покупателю счет-фактура должен содержать ссылки на номер
настоящего договора и номер спецификации к договору, номер и дату товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ-12. В счете-фактуре в строке
«Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование
Грузополучателя согласно спецификациям, а также его почтовый адрес.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемой продукции производится: предварительная оплата 50%
стоимости продукции, оставшиеся 50% по факту поставки на склад Покупателя.
3.2. Стоимость тары входит в стоимость поставляемой продукции.
3.3. Стороны по окончании полугодия 30 июня и 31 декабря в срок до 10-го числа
месяца, следующего за последним месяцем полугодия, обязуются подписать и
предоставить друг другу акт сверки расчётов по настоящему договору, составленный на
основании счетов-фактур и иных подтверждающих документов.
4. Порядок приемки, качество и гарантия
4.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя
и составляет 30 дней с момента перехода к Покупателю права собственности на
продукцию.
4.2.
Поставщик
обязан
предоставить
сопроводительную
документацию
подтверждающую качество продукции.
4.3. Покупатель в течение срока действия настоящего договора обязуется
обеспечивать надлежащие условия хранения поставляемой продукции.
4.4. В случае обнаружения недостатков продукции (недостатков качества,
количества, сопроводительной документации) Покупатель факсом, телеграммой и иными
доступными способами вызывает представителя Поставщика для совместного
расследования и установления степени вины Поставщика путем составления акта об
обнаруженных недостатках.
4.5. В случае неявки представителя Поставщика в 5-дневный календарный срок со
дня получения уведомления, Покупатель имеет право составить соответствующий Акт в
одностороннем порядке – комиссией в составе не менее 3 (трех) человек. На основании
акта о выявленных недостатках, при наличии вины Поставщика, Покупатель составляет
соответствующую претензию и направляет ее вместе с приложением акта, накладных и
других документов, подтверждающих факт несоответствия, Поставщику. Продукция, в
отношении которой выявлены недостатки, возникшие по вине Поставщика, должна быть
принята Покупателем на ответственное хранение.
4.6. В срок, равный 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента составления акта об
обнаруженных недостатках продукции, Поставщик в случае признания его вины, обязан
своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить
продукцию ненадлежащего качества продукцией соответствующей условиям настоящего
договора, либо Покупатель по согласованию с Поставщиком производит своими силами
6
доработку несоответствующей продукции с отнесением произведенных затрат по
доработке на Поставщика.
Все издержки по устранению недостатков продукции ненадлежащего качества,
возникших по вине Поставщика, несет Поставщик.
В случае отказа в безвозмездном устранении недостатков продукции, возникших по
вине Поставщика, Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной
цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции, в том числе
командировочных и сопутствующих расходов. Данные расходы оплачиваются
Поставщиком в течение 5 банковских дней с момента их предъявления.
В случае существенного нарушения требований к качеству продукции, возникших по
вине Поставщика (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных
недостатков), Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за
продукцию денежной суммы;
- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукцией,
соответствующей договору за счет Поставщика, а также возмещения убытков, вызванных
простоем производства.
4.7. В случае отсутствия вины Поставщика, Поставщик вправе потребовать от
Покупателя
возмещения своих расходов, связанных с выявлением недостатков
продукции, в том числе командировочных и сопутствующих расходов.
4.8. По согласованию с Покупателем замена продукции ненадлежащего качества
производится за счет средств Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
получения претензии по качеству в письменном виде с приложением акта о выявленных
недостатках.
5. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Покупатель имеет право не принимать продукцию в случае поступления без
документов или по договоренности сторон продукция может быть оприходована на
ответственное хранение до поступления документов.
5.3. В случае нарушения сроков поставки продукции Покупатель вправе предъявить
Поставщику неустойку в размере 0,03 % от общей стоимости непоставленной партии
продукции за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости
поставляемой продукции
5.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе предъявить Покупателю
неустойку в размере 0,03 % от общей стоимости неоплаченной партии продукции за
каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости поставляемой продукции.
5.5. Все возникшие разногласия по вопросам исполнения обязательств по
настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров и согласований. В
случае если Стороны не пришли к согласию путем переговоров и соглашений, спор
передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон
обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по договору переносится соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Форс-мажорные
обстоятельства должны быть подтверждены (доказаны) стороной, которая на них
7
ссылается как на основания освобождения от ответственности данными соответствующей
Торгово-Промышленной Палаты или других компетентных органов, в противном случае
ссылка нарушившей стороны на форс-мажорные обстоятельства не будут освобождать ее
от ответственности.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Поставщик обязуется
возвратить все полученные суммы предоплаты за не поставленную продукцию, если
таковые будут перечислены Покупателем, в течение 5 (пяти) дней с момента
предъявления такого требования.
6.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обязательства, должна
немедленно извещать другую сторону.
6.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая из
сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
договору на условиях, установленных абз.2 п. 6.1. договора.
7. Заключительные положения
7.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если
подписаны обеими сторонами.
7.2. Об изменениях банковских и иных реквизитов стороны обязаны сообщать друг
другу незамедлительно.
7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в
случае, если они совершены в письменной форме за подписями уполномоченных лиц
каждой из Сторон, выполнены на едином документе и скреплены печатями. Допускается
обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты. Таким
документам также придается юридическая сила при условии обязательного направления
стороной, от которой исходили такие документы в адрес другой стороны в течение 10
календарных дней с момента их направления. В противном случае на стороне,
направившей такие документы, лежит обязанность по доказыванию их направления в
адрес другой стороны и их получения последней. Контактными лицами, полномочные
давать какие-либо пояснения, информацию и решать вопросы, связанные с ходом
исполнения настоящего договора являются:
1) от Поставщика:
2) от Покупателя:
7.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю информацию об изменениях в
составе владельцев Поставщика, включая конечных бенефициаров, и (или) в
исполнительных органах Поставщика не позднее чем через 5 календарных дней после
таких изменений.
В случае непредставления Поставщиком указанной информации Покупатель вправе
расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
Покупатель имеет право осуществлять технический аудит и аудит системы
менеджмента Поставщика. Объем и сроки аудитов предварительно согласуются с
Поставщиком.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания и до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ:
8
ООО «Торговый дом «Верхневолжская
железнодорожная компания»
ИНН 7604196214
КПП 760401001
Юридический адрес:
Россия, 150001, г.Ярославль, ул. Карабулина,
Д.33/72, этаж5, пом. 22-32
Фактический адрес:
Россия, 150001, г.Ярославль, ул. Карабулина,
Д.33/72, этаж5, оф. 501
р/с 40702810177030004681
Северного банка Сбербанка России
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670
ООО « Торговый дом «Верхневолжская
железнодорожная компания»
____________________ Сачков С.А.
М.П.
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
ИНН 7603030907
КПП 760301001
Юридический и фактический адрес:
150020, г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская,
д.3
ОГРН 1057600294322
ОКПО 79028792
Р/с 40702810310000000895 в Ярославском
филиале «ТрансКредитБанк» г. Ярославль
К/с 30101810800000000736
БИК 047888736
Исполняющий обязанности
Исполнительного директора
ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
____________________ Ильин Н.А.
М.П.
9