Приложение 3 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Приложение 3
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________
пос. Кузьмоловский
" ____ " _________________2013 г.
Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице главы администрации Ицковича Михаила Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________,
действующего на основании_________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Единой
комиссии по размещению муниципального заказа администрации МО Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(протокол заседания комиссии по размещению муниципального заказа от
______________).
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с условиями
настоящего Контракта осуществить выполнение работ по проектированию комплексного
благоустройства существующего жилого квартала, ограниченного ул. Рядового Л.
Иванова, ул. Школьной, ул. Железнодорожной, ул. Ленинградское шоссе в пос.
Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Контракту, и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение.
1.4.
2.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Контракта составляет______________руб.
(________________________), включая НДС 18 %.
2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком при
наличии оснований оплаты, предусмотренных п.п. 2.3. настоящего Контракта.
2.3. Основанием для оплаты настоящего Контракта, выполненных Подрядчиком
работ является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами в порядке
предусмотренном п. 4 настоящего контракта.
2.4. Заказчик направляет заявку на перечисление денежных средств в Комитет
финансов для перечисления Казначейством денежных средств на счет Подрядчика.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований
нормативно – правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не
подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.
2.6.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Подрядчик обязуется:
3.1.1.
Выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с документацией, в сроки установленные настоящим
Контрактом.
3.1.2. Обеспечить выполнение в месте проведения работ необходимых
мероприятий по технике безопасности.
3.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
-иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в
известность Заказчика;
3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих пунктах настоящего Контракта.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1.
Принять и своевременно оплатить выполненные Подрядчиком в
соответствии с условиями Контракта работы.
3.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего
Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и
потребовать возмещения убытков.
3.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок
для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от настоящего Контракта, либо устранить недостатки своими
силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.2.5.
В случае получения жалоб, связанных с некачественным выполнением
Подрядчиком работ, в течение 2 суток уведомлять об этом Подрядчика.
3.3.
Подрядчик имеет право:
3.3.1.
Привлекать субподрядчиков для выполнения работ.
3.3.2.
Вносить предложения об изменении состава и объема работ.
3.4.
Заказчик имеет право:
3.4.1.
Создать комиссию для осуществления контроля за качеством и
своевременностью выполнения Подрядчиком работ, а в случае выявления недостатков
требовать безвозмездного их устранения в разумные сроки, установленные
направляемыми Подрядчику предписаниями.
3.4.2.
Приостанавливать работы, если их производство представляет опасность
для жизни и здоровья людей, направляя соответствующее предписание Подрядчику.
4.
ПРИЕМКА РАБОТ
4.1.
Приемка выполненных работ производится оформлением акта приемки
выполненных работ, в котором отражается состав и объем выполненных работ, а также их
недостатки.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные
Заказчиком, Заказчик имеет право:
- не оплачивать выполненные работы;
- предъявлять Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для
исправления выявленных дефектов в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы Контракта.
5.2.
За несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика он
выплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Контракта
за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
5.3.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
5.4. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из сторон
последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
5.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения
принятых обязательств.
5.6.
При возникновении споров и разногласий между сторонами они подлежат
урегулированию в ходе проведения переговоров. При недостижении согласия по спорным
вопросам любая сторона вправе обратиться с иском в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области.
6.
6.1.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок выполнения работ по настоящему контракту:
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1.
Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникающих после его заключения, в результате
событий чрезвычайного характера, наступления которых, сторона, не исполнившая
обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными способами.
7.2.
При возникновении обстоятельств, указанных в п.7.1. Контракта, сторона,
для которой создалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в
письменном виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств в
семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
8.2.
Контракт может быть досрочно расторгнут в случае неудовлетворительного
выполнения любой стороной обязательств, принятых на себя по условиям настоящего
Контракта, с подписанием соглашения о расторжении. В этом случае уведомление и
соглашение о расторжении направляется другой стороне за 10 (Десять) дней до
предполагаемого срока расторжения.
8.3.
Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они
оформлены письменным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Контракта и
подписанным обеими сторонами.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
9.2.Все приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
- Техническое задание (Приложение №1)
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
Администрация МО Кузьмоловское городское
поселение
Всеволожского муниципального района
Юридический адрес:188663, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос.
Кузьмоловский, ул. Ряд. Л. Иванова, д. 14
Почтовый адрес:188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, пос. Кузьмоловский,
ул. Ряд. Л.Иванова, д.1 4
ИНН 4703083449
КПП 470301001
р/сч 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка
России по Лен.обл.г.Санкт-Петербург
БИК 044106001
л/с 02010401171в КФ администрации МО
Всеволожского муниципального района ЛО
Глава администрации
_______________
/М.А. Ицкович /
ПОДРЯДЧИК