форма договора предоплата - zip

реклама
Договор поставки № ________
г. Москва
«____» ______ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственность «ЗИП24», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице, Генерального директора Длин Алексея Валерьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _(компания)___ в лице Генерального директора
___(Ф.И.О)___, действующего на основании ________, именуемого в дальнейшем
«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее – «Товар»), а
Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его по стоимости, определяемой в
установленном Договором порядке.
2. Стоимость и порядок расчетов.
2.1. Наименование, количество, цена, общая сумма оплаты за Товар указываются в счете на
предварительную оплату, выставляемом Поставщиком Покупателю после получения заявки от
Покупателя на приобретение Товара.
2.2. Товар подлежит оплате в рублях Российской Федерации на условиях 100 % предоплаты.
2.3. Оплата Товара производится в рублях путем безналичного перевода денежных средств на
банковский счет Поставщика. Товар считается оплаченным с даты поступления денежных
средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
3.Обязательства Поставщика.
3.1. Для выполнения Договора Поставщик обязуется:
После получения письменной заявки Покупателя о намерении приобрести Товар, обязан в
течение суток с момента получения письменной заявки от Покупателя на приобретение Товара
дать на нее письменный ответ посредством факсимильной или другой связи. Ответ,
представленный в виде счета на оплату Товара, означает согласие на продажу заявленного
Товара. Непредставление счета на оплату в течение установленного времени признается
Сторонами отказом от исполнения заявки. Представляемый счет должен содержать следующие
сведения:
 Вид (наименование) Товара;
 Марка товара;
 Количество Товара;
 Возможность выполнения требований о комплектации
 Стоимость Товара.
3.2. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц в соответствии с условиями
Договора, в количестве и комплектности, указанными в счете на оплату.
3.3. Передать Покупателю Товар, поставляемый по настоящему Договору, по товарнотранспортным накладным, оформленным надлежащим образом.
4.Обязательства Покупателя.
4.1. Передать Продавцу в письменном виде посредством факсимильной или иной связи Заявку на
приобретение Товара. Заявка составляется в произвольной форме и должна содержать
следующие сведения:
 Наименование Покупателя;
 Вид (наименование) Товара;
 Марка Товара;
 Количество Товара;
 Требования о комплектации (по желанию Покупателя);
Поставщик ___________________/Длин А.В.
Покупатель ________________________/_____________________
4.2. Самостоятельно осуществлять вывоз Товара со склада Поставщика. Если доставка
осуществляется Поставщиком, то стоимость Товара увеличивается на величину расходов по
доставке.
4.3. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
4.4. Осуществить приемку Товара по настоящему Договору и подписать товарно-транспортную
накладную.
5.Условия поставки
5.1. Поставка Товара осуществляется самостоятельно Покупателем либо осуществляется
Поставщиком по адресу, указанному Покупателем дополнительно.
5.2. Прием товара фиксируется по дате подписания товарно-транспортной накладной.
5.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента
подписания сторонами товарной накладной в момент поступления Товара на склад Покупателя.
5.4. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденными Постановлениями
Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и от 25.04.1966 г. № П-7, соответственно (с
последующими изменениями и дополнениями, далее - Инструкции), если иное не предусмотрено
настоящим договором.
5.5. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара несоответствия количества
грузовых мест и качества упаковки, установленному в товарно – транспортной накладной, и/или
нарушения целостности упаковки, несоответствия количества и/или ассортимента поставленного
Товара количеству и/или ассортименту, установленному в товарно-транспортной накладной,
несоответствия качества Товаров техническим и другим требованиям вследствие
неудовлетворительного изготовления, плохого качества материалов или ввиду других причин, а
также обнаружения Покупателем после приемки неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков стороны составляют соответствующий двусторонний Акт – « Акт о
недостаче/недостатках».
5.6. Вызов представителя Поставщика для участия в проверке Товара и составлении
двустороннего Акта осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями,
указанными в 5.4 настоящего договора. Поставщик обязан не позднее чем на следующий день
после получения вызова Покупателя сообщить телеграммой или в ином письменном виде, будет
ли направлен представитель для участия в продолжении приемки Товара. Неполучение ответа на
вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку продукции до истечения
установленного срока явки представителя Поставщика.
5.7. В случае отказа Поставщика от участия в приемке Товара, а равно неявка представителя
Поставщика для участия в продолжении приемки Товара в сроки, установленные Инструкциями
№П-6 и П-7 (п. 5.4 настоящего договора), дальнейшая приемка Товара и составление Акта о
недостаче/недостатках осуществляется Покупателем односторонне. В данном случае Акт,
составленный в отсутствие уполномоченного представителя Поставщика, имеет обязательную
юридическую силу для обеих сторон и является достаточным доказательством нарушения
Поставщиком условий настоящего договора и основанием для предъявления Покупателем
претензии Поставщику.
5.8. Сроки выполнения Поставщиком требований Покупателя (устранения соответствующих
недостатков), указанных в претензии о недостатках, составляют ровно такое количество дней,
которое необходимо для производства и доставки аналогичного оборудования, если иное не
установлено Покупателем в претензии. Устранение недостатков осуществляется за счет
Поставщика.
Поставщик ___________________/Длин А.В.
Покупатель ________________________/_____________________
5.9. При возникновении между Поставщиком и Покупателем спора по поводу ненадлежащего
качества Товаров или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена
экспертиза с определением эксперта по соглашению сторон.
Оплата экспертизы осуществляется стороной, инициирующей ее проведение. Возмещение
расходов по оплате экспертизы осуществляется Покупателем Поставщику только в случае, если
оплата экспертизы осуществлялась Поставщиком, и результатами экспертизы не подтверждено
наличие недостатков в Товаре. Поставщик возмещает Покупателю расходы по оплате экспертизы
в случае наличия обоснованности в ее проведении, т.е. подтверждения результатами экспертизы
наличия недостатков в товаре, в течение 10 (десять) дней с момента направления Покупателем
соответствующего требования заказным письмом с уведомлением по почте.
6.Споры и разногласия.
6.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а в случае не достижении согласия – подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по месту нахождения
истца.
6.2. Обязателен претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий
сторонами – 10 дней со дня их получения.
7.Отвественность сторон.
7.1. В случае просрочки оплаты какой-либо части платежа по настоящему Договору, Поставщик
имеет право потребовать от Покупателя оплатить штрафы в размере 0.1 % от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.
7.2.Взыскание неустойки является правом, а не обязанностью Сторон.
8.Форс - мажор.
8.1. В случае наступления обстоятельств форс - мажора (пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия и т.д., подтвержденные ТПП Российской Федерации), а также издание
правительственных актов непосредственно влияющих на условия исполнения настоящего
Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором, отодвигается соразмерно на время
действия этих обстоятельств и их последствий.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
обязана уведомить о наступлении вышесказанных обстоятельств другую сторону в письменной
форме не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные
о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствий. Сторона также не
позднее 5 (пяти) дней должна известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.
8.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более одного месяца,
то Поставщик и Покупатель встретятся, чтобы обсудить порядок дальнейшего исполнения
настоящего Договора.
9.Гарантия.
9.1. Поставщик гарантирует, что весь Товар соответствует стандартам, нормам и правилам,
действующим на территории Российской Федерации.
9.2. Поставщик обеспечивает гарантией Товар, предусмотренной
заводом – изготовителем
Товара.
10.Прочие условия.
10.1.При заключении настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу заверенные
копии следующих документов:
- Устав (первая страница, страница на которой указан срок полномочий руководителя,
последняя страница);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор;
Поставщик ___________________/Длин А.В.
Покупатель ________________________/_____________________
- карточку основных сведений юридического лица;
10.2. Все изменения и дополнения к этому Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Покупателя и
Поставщика.
10.3. Договор вступает в юридическую силу с даты подписания Договора обеими Сторонами и
действует до 31.12.2014 года. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия
настоящего Договора ни одна из сторон не заявит другой Стороне о его расторжении, то
настоящий Договор пролонгируется на следующий календарный год. Ни одна из Сторон не
вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору-третьей Стороне без
письменного согласия другой Стороны.
10.4. Стороны обязуются письменно уведомить друг друга об изменений юридического и/или
фактического адресов, номеров факсов, банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней с момента
наступлении указанных изменений.
Сторона, не уведомившая другую сторону о подобных изменениях, несет риск связанных с этими
не благоприятными последствиями (невозможность вручения писем, уведомлений, счетов и пр..
невозможность перечисления денежных средств и т д.)
10.5. Для обеспечения оперативного решения вопросов и ускорения документооборота стороны
взаимно признают документы, принятые с надлежащим качеством по факсимильной связи, а
также переданные посредством электронной почты в отсканированном виде, с последующим
оформлением (обменом) оригинала этого документа.
10.6. Во всем другом, что не предусмотрено в тексте настоящего Договора. Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик:
Покупатель:
ООО «ЗИП24»
Юр. Адрес: 123098, г. Москва,
ул. Маршала Новикова, д. 10, к. 1
почтовый адрес 103378, Москва, ул. Федора
Полетаева, д.34, кв. 100
ИНН/КПП 7734598570/773401001
р/с 40702810138170013317
в Краснопресненском отделении № 1569/0284
Сбербанка России (ОАО) г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 5087746699442
ОКПО 89612760
Генеральный Директор
Длин А.В.
___________________
Поставщик ___________________/Длин А.В.
Директор
____________________
Покупатель ________________________/_____________________
Скачать