Документация трансформатор находка

Документация о закупке к Запросу предложений
на реконструкцию трансформаторной подстанции БЗС «Находка»
1.
Предмет Запроса предложений.
1.1. Поставка оборудования и материалов согласно прилагаемой таблице:
№ п/п Описание оборудования
Количество (шт)
1
Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 кВ
1 (один)
2
Камера сборная одностороннего обслуживания
2(две)
(КСО-366м), трансформаторная, вводная.
3
Материалы
Согласно проекту
1.2. Выполнение электромонтажных работ согласно Техническому заданию
(Приложение № 1 к Документации о закупке).
2.
Технические требования к выполнению электромонтажных работ.
Электромонтажные работы выполняются на сновании технического задания «Заказчика» в
соответствии с требованиями ПЭУ, СНиП 3.05.06-85, комплексом ГОСТ Р50571
квалифицированным персоналом, имеющим лицензию и допуск на выполнение данных
работ.
3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке.
Заявка участника закупки подается по форме, указанной в Приложении № 2 к Документации
о закупке.
4.
Требования к описанию участниками закупки поставляемого оборудования, его
функциональных характеристик.
Функциональные характеристики поставляемого оборудования указываются участниками
закупки по форме, указанной в Приложении №2 к Документации о закупке.
5. Место, условия, сроки поставки и монтажа оборудования.
Место поставки и монтажа оборудования:
699960, Приморский край, Партизанский район, в 1800 м по направлению на юго-восток от
ориентира (мыса Елизарова) расположенного за пределами участка.
1
Срок поставки и монтажа оборудования:
не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения авансового платежа
в размере 70%-ной стоимости по договору.
Условия поставки и монтажа:
наличие паспортов, сертификатов соответствия на поставляемое оборудование и материалы.
6.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора.
Начальная (максимальная)
цена
договора составляет 679322-60 рублей (Шестьсот
семьдесят девять тысяч триста двадцать два) рубля 60 копеек, в том числе НДС 18 % 103625-48 (сто три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 48 копеек.
7.
Сроки и порядок оплаты по договору.
- Авансовый платеж в размере 70 (семидесяти) % от стоимости договора в течении 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания Договора на основании счета Исполнителя;
— Окончательный расчет в размере 30 (тридцати) % от суммы договора в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Договору.
8. Порядок формирования цены договора.
В состав цены договора включены: стоимость оборудования и всех расходных материалов,
необходимых для выполнения работ, демонтаж существующего трансформатора ,поставка
оборудования и материалов до объекта «Заказчика», электромонтажные работы по
реконструкции подстанции на объекте «Заказчика», выполнение необходимых лабораторных
испытаний, страхование, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые
Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных
основаниях.
9. Размер обеспечения заявок на участие в Запросе предложений.
Обеспечение заявок не требуется.
10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
Запросе предложений.
Участник закупок подает заявку на участие в Запросе предложений в письменной форме в
запечатанном конверте.
Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы начиная с момента
опубликования извещения, по рабочим дням с 9 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с
12:00 до 13:00) и не позднее 12 часов 00 минут по владивостокскому времени 23 июля 2015
года.
Заявки на участие в Запросе предложений подаются по адресу:
692904, Приморский край, г. Находка-4, а/я 89 – по почте;
2
Приморский край, Партизанский район, в 1800 м по направлению на юго-восток от
ориентира (мыса Елизарова) расположенного за пределами участка, техническое здание,
кабинет №78 – нарочным.
По прибытию по адресу необходимо связаться с контактным лицом Заказчика по
телефонам , указанным в п.1 извещения.
Каждая заявка на участие в Запросе предложений регистрируется Заказчиком в Журнале
регистрации заявок на участие в Запросе предложений в порядке поступления заявок.
Запись регистрации заявки включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ
подачи. При доставке заявки нарочным также требуется подпись и расшифровка подписи
лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.
Заявки на участие в Запросе предложений подаются до 12 часов 00 минут по
владивостокскому времени 23 июля 2015 года.
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема
заявок, будут считаться поданными с опозданием.
11. Требования к участнику закупок:
При размещении закупки устанавливаются следующие обязательные требования к
участникам закупок:
-соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом Запроса предложений, а именно:
- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на продажу товаров,
выполнение работ и оказание услуг,
подлежащих лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
-
деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупок.
12. Предоставление документов.
- Опись документов;
- Анкета Участника закупок;
- Заявка на участие в Запросе предложений с описанием предмета, условий поставки
Оборудования по договору;
- Документ, подтверждающий право подписи и полномочия представления интересов
Участника закупки;
- Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра
юридических лиц или выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого
3
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Запроса
предложений;
- Копия Устава в действующей редакции;
- Свидетельство о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей;
- Копии Бухгалтерского баланса за 2014 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с
приложением документов, подтверждающих сдачу в налоговый орган;
- Копии Отчета о финансовых результатах за 2014 г. с отметкой налогового органа о приеме
либо с приложением документов, подтверждающих сдачу в налоговый орган;
- Справка об опыте: поставок оборудования, производства электромонтажных работ,
аналогичных предмету Запроса предложений (должен быть подтвержден копиями
договоров/контрактов);
- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Сведения о персонале, имеющимся в организации и предполагаемом для выполнения работ
по предмету закупки (с приложением подтверждающих документов);
-
Документы,
подтверждающие
соответствие
участника
закупки
требованиям,
установленным п.11 настоящей Документации;
- Иные документы, прилагаемые по усмотрению Участника закупок.
Заявка на участие в Запросе предложений и все документы, относящиеся к заявке,
должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные
материалы, представленные Участником закупок, могут быть написаны на другом языке,
если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным
надлежащим образом.
Все документы, представленные Участниками закупки, должны быть подписаны
уполномоченным лицом и скреплены печатью Участника закупок.
Документы, входящие в состав заявки, должны быть скреплены таким образом, чтобы
исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все листы без исключения
должны иметь сплошную нумерацию.
Не предоставление документов, указанных в п.11 настоящей документации, является
основанием для отказа в допуске к участию в Запросе предложений.
13. Разъяснения положений документации о закупке.
Любой Участник закупок вправе направить в письменной форме
Заказчику запрос о
разъяснении положений Документации о закупке. В запросе Участника закупок должен
быть указан адрес, для направления ответа на запрос.
В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет
в письменной форме разъяснения положений Документации о закупке, если указанный
запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на
4
участие в Запросе предложений.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Документации о закупке
по запросу Участника закупок такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном
сайте и на сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания Участника
закупок, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации о закупке не
должно изменять ее суть.
14. Внесение изменений в документацию.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника запроса
предложений вправе внести изменения в документацию не позднее, чем за 3 (три) дня до
дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию такие изменения размещаются на сайте, а также направляются письмами
всем участникам запроса предложений, которым была предоставлена документация.
15. Изменения и отзыв заявок на участие в Запросе предложений.
Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до
вскрытия Комиссией по закупкам конвертов с заявками.
16. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе
предложений.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится «23» июля
2015 года в 12:00 (по владивостокскому времени), по адресу: Приморский край,
Партизанский район, в 1800 м по направлению на юго-восток от ориентира (мыса Елизарова)
расположенного за пределами участка, техническое здание, кабинет №78.
17. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов
Запроса предложений.
Рассмотрение заявок на участие в Запросе предложений состоится «24» июля 2015 года.
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений состоится в течение не
более 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на
участие в Запросе предложений.
18. Критерии оценки заявок на участие в Запросе предложений:
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки
заявок:
№ п/п
Критерии оценки заявок
Значимость критерия оценки
5
заявок, %
1
2
ИТОГО
Цена договора
Квалификация Участника закупок
80
20
100
Расчет итогового рейтинга осуществляется следующим образом:
Rsumi  Ra i  Kai  Rc i  Kci
Где:
Rsum i - итоговый рейтинг i-ой заявки;
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Цена договора», баллов;
Kai - значимость критерия «Цена договора»;
Rc i - рейтинг, присуждаемый i-ой
заявке по критерию «Квалификация участника», баллов;
Kci
- значимость критерия «Квалификация участника закупки товаров, работ, услуг»;
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после
запятой по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
В соответствии с полученным итоговым рейтингом Комиссия по закупкам присваивает
каждой заявке номер по мере уменьшения итогового рейтинга. Заявке Участника закупки,
набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Если заявки двух и более Участников закупок получили одинаковый итоговый рейтинг,
порядковые номера заявок устанавливаются на основании даты и времени поступления
заявки Участника закупки Заказчику: заявке, которая была подана ранее, присваивается
высший порядковый номер.
Победителем запроса предложений признается Участник закупки, который предложил
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
19. Порядок оценки и сопоставления заявок.
19.1. Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора»
Значимость критерия – 80 %;
Коэффициент значимости критерия – 0,8;
Единица измерения цены договора – рубль.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
6
Ra i 
Amax  Ai
 100,
Amax
где:
Amax
Ai
- начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации
о закупке, рублей;
- предложение i-го Участника закупки по цене договора, рублей.
Значение рейтинга по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по
указанному критерию признается предложение Участника закупки с наименьшей ценой
договора.
19.2. Порядок оценки заявок по критерию «Квалификация Участника закупок закупки
товаров, работ, услуг»
Значимость критерия – 20%;
Коэффициент значимости критерия – 0,2.
Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника закупок при размещении закупки
товаров, работ, услуг», каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма
максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.
№
п
Показатели по критерию «Квалификация
Участника закупки товаров, работ, услуг»
/п
Количество
баллов,
присваиваемых
по каждому из
показателей
указанного
критерия
Максимальн
ое значение
в баллах для
каждого
показателя
указанного
критерия
Продолжительность работы на рынке
от 0 до 20
баллов
До пяти лет
0 баллов
От пяти до десяти лет
10 баллов
От десяти до пятнадцати лет
15 баллов
Более пятнадцати лет
20 баллов
2.
Наличие соответствующих предмету закупки
сертификатов, лицензий, свидетельств
от 0 до 20
баллов
20 баллов
3.
Наличие в штате персонала, необходимого для
выполнения работ
от 0 до 20
баллов
20 баллов
1.
20 баллов
7
4.
Деловая репутация, опыт выполнения аналогичных
работ
от 0 до 30
баллов
30 баллов
5.
Наличие и степень внедрения Системы менеджмента
качества ISO 9000 у Участника закупки
от 0 до 10
баллов
10 баллов
от 0 до 100
100 баллов
баллов
Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация Участника закупок
ИТОГО
товаров, работ, услуг», определяется по формуле:
Rc i  C1i  C 2i  ...  C ki ,
где:
C
i
k
- значение (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по закупкам),
присуждаемое Комиссией по закупкам i-ой заявке на участие в запросе предложений по kму показателю, где k - количество установленных показателей, баллов.
Для получения оценки (значения в баллах) по каждому из показателей для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
Комиссией по закупкам по каждому из показателей.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Квалификация Участника закупок товаров, работ, услуг», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Квалификация Участника закупок товаров, работ, услуг»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по
квалификации Участника запроса предложений.
20. Правовой статус документов
Заявка на участие в запросе предложений участника имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Срок действия заявки на участие в
запросе предложений ограничивается 30 (тридцатью) днями.
Заключенный по результатам запроса предложений договор зафиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
Иные документы Заказчика и участника запроса предложений не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным запросом предложений
21. Условия и сроки заключения договора с победителем Запроса предложений.
Договор будет заключен с участником закупок, который предложил лучшие условия
исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер.
Заказчик в течение трех рабочих дней после размещения протокола оценки заявок на
8
Официальном сайте, на сайте Заказчика и на сайте оператора электронной площадки
передает Участнику закупок, заявке которого присвоен первый номер, проект договора,
который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных
таким Участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора,
прилагаемого к настоящей документации.
При этом Договор подписывается:
Победителем запроса предложений в течение трех рабочих дней со дня размещения на
Официальном сайте, на сайте Заказчика и на сайте оператора электронной площадки
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;
Участником запроса предложений заявке на участие в запросе предложений, которого
присвоено второе место (в случае уклонения победителя запроса предложений от
заключения Договора) – в течение трех календарных дней со дня передачи такому
участнику проекта Договора;
Единственным Участником запроса предложений (в случае если запрос предложений
признан несостоявшимся) – в течение трех календарных дней со дня передачи такому
участнику проекта Договора;
Заказчиком – не позднее трех дней после получения подписанного Договора от Участника,
а в случае необходимости получения Заказчиком согласования сделки в течение пяти дней
со дня получения такого согласования.
При этом лицо, подписывающее Договор может передать Заказчику подписанный Договор
в любой день до конца окончания указанного срока.
9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Географическое
расположение
объекта
Основание для
выполнения работ
Сроки выполнения
работ
Предмет поставки,
состав работ
Особые требования
699960, Приморский край, Партизанский район, в 1800 м по
направлению на юго-восток от ориентира (мыса Елизарова)
расположенного за пределами участка
ПУЭ, ПТЭЭП
Проектная документация
Не более 2 (двух) месяцев с даты заключения договора
Поставка оборудования и материалов, комплекс работ по
реконструкции трансформаторной подстанции:
1. Демонтаж существующего трансформатора ТМ-1000/6/0.4кВ;
2. Монтаж трансформатора силового ТМГ-400/6/0.4 кВ;
3. Изготовление и монтаж станины (с окраской) под установку ячеек
КСО-366М;
4. Установка высоковольтных ячеек КСО-366М-2шт;
5. Переукладка кабелей 6 кВ ААБл -3*50-6,0-18 м;
6. Установка концевых муфт на кабель 6 кВ – 3 шт.;
7. Выполнить магистраль заземления в помещении высоковольтных
ячеек;
8. Произвести монтаж рабочего и аварийного освещения в помещении
высоковольтных ячеек, трансформатора Т2.
9. Выполнить необходимые электроизмерительные лабораторные
испытания (с предоставлением протоколов испытаний):
- испытание обмотки трансформатора силового, трансформаторного
масла;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными
элементами;
- высоковольтные испытания ячеек КСО-366М;
- высоковольтные испытания кабелей 6 кВ; кабелей 6 кВ;
- фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением 6 кВ;
- измерение сопротивления изоляции мегомметром.
10. Произвести закупку и доставку необходимого оборудования и
материалов для выполнения работ.
Работы производятся в условиях действующего технологического
процесса, согласно проектной документации.
Гарантийный срок:
- на выполнение электромонтажных работ- 24(двадцать четыре) месяца;
- на оборудование и материалы- 12 (двенадцать) месяцев.
Прочие условия:
-возможность обеспечения поставки сменно-запасных частей
(предохранители и пр.);
-инструкция по эксплуатации на русском языке;
-сертификаты соответствия на устанавливаемое эл.оборудование.
10
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
На бланке организации (при наличии)
Дата, исх. Номер.
Заказчику:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения Договора __________________________________
(указывается наименование Лота)
1.
Изучив документацию о закупке на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно- правовые акты
_______________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
в лице, _________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в прилагаемых
документах, и направляет настоящую заявку.
2.
Мы согласны поставить электрооборудование и материалы, выполнить полный комплекс работ по
реконструкции трансформаторной подстанции, предусмотренные Документацией о закупке в полном объеме,
со следующими показателями:
№
п/п
Критерий оценки
1.
Цена договора
2.
Квалификация Участника
закупок
Единица
измерения
Российский
рубль
Данные
Участника
Примечание
(указать числом и
прописью), в т.ч. НДС
__ %
есть/нет
на __
листах
3. К заявке на участие в запросе предложений прилагаются следующие приложения:
3.1. Предложение о цене договора.
3.2. Предложение о функциональных характеристиках товаров.
3.3. Анкета Участника закупок
3.4. Сведения о квалификации Участника закупок
3.5. Сведения об опыте поставки товаров
3.6. Другие приложения (по усмотрению участника процедуры закупки).
4.
Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации о закупке, влияющими на стоимость
поставки товаров. Цена, указанная в нашем предложении, включает все расходы, предусмотренные
документацией, в том числе расходы по уплате налогов, пошлин и прочих сборов, которые исполнитель договора
должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
5.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
осуществить поставку электрооборудования и материалов, выполнить полный комплекс работ по реконструкции
трансформаторной подстанции, в соответствии с требованиями Документации о закупке и согласно нашим
предложениям, которые мы просим включить в Договор.
6.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем
право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупок условий,
запрашивать, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
со своей стороны Договор в соответствии с формой, включенной в состав Документации о закупке, с учетом
приложений к Договору, представленным в Проекте Договора и условиями наших предложений, в течение трех
календарных дней со дня размещения на официальном сайте и на сайте Предприятия протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений, а в случае необходимости получения согласования
сделки в течение пяти дней со дня получения такого согласования
8.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя запроса
предложений, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы
11
обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями документации и условиями наших
предложений.
9.
Мы извещены о том, что в случае уклонения нами от заключения Договора, сведения о нашей
организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
10.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупок)
Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.
11.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
тел.__________ , факс ____________________ , e-mail ________
12.
Сообщаем, что в отношении нас не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения
арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, наша деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений, у нас отсутствует задолженность
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
______________________
(должность)
__________________
(подпись)
/______________/
(ФИО)
М.П.
12
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
№
п/п
Наименование
Товара, вид работ
Единица
измерения
Количество
Цена
за ед.
Стоимость
(руб.)
Всего
НДС – 18%
Всего с НДС
Объем предоставления гарантий
качества :
Срок поставки товаров:
Срок выполнения работ:
Предлагаемая сумма договора включает: _______________________________________
___________________________________________________________________________.
______________________
(должность)
__________________
(подпись)
/______________/
(ФИО)
М.П.
13
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ
на право заключения договора _____________________________________________
Исполняя
наши
обязательства
и
изучив
документацию
на
право
заключения
с______________________________________________ (указывается наименование Заказчика), договора на
______________________________________(указывается предмет договора ), в том числе условия и порядок
проведения настоящего запроса предложений, проект договора на
поставку оборудования, мы
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника закупок)
в лице ___________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас Победителем запроса предложений подписать договор, согласны
осуществить поставку товаров с учетом предложений, указанных в нижеприведенной таблице:
1.
№
п/п
Наименование
товара
2.
№
п/п
1.
2.
…
Спецификация поставляемых товаров
Страна
происхождения,
производитель
Единица
измерения
Количество
Характеристики поставляемых товаров
Требования технического задания
Данные участника закупки*
…
*Участник указывает фактические сведения (описание характеристик) из документации на товар
______________________
(должность)
__________________
(подпись)
/______________/
(ФИО)
М.П.
14
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПОК
1.
Полное
и
сокращенное
наименование,
организационно-правовая форма организации (для
юридического лица) / Ф.И.О. (для индивидуального
предпринимателя и физического лица)
2. Адрес места нахождения (регистрации)
3. Фактический адрес
4. Почтовый адрес
5. ОГРН, дата присвоения (для юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
6. ИНН (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица)
КПП (для юридического лица)
СНИЛС (для физического лица)
7. Сведения о лицензиях
8. Банковские реквизиты
9. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя
(для юридического лица)
10. Телефон, факс, электронная почта, веб-сайт
11. Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного для
взаимодействия
12. Телефон, факс, электронная
уполномоченного для взаимодействия
почта
лица,
13. Является ли организация субъектом малого и
среднего предпринимательства (для юридического
лица)
14. Опыт работы
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в таблицах.
______________________
(должность)
__________________
(подпись)
/______________/
(ФИО)
М.П.
15
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК
______________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупок)
подтверждает квалификацию следующей информацией:
1. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Наличие благодарственных писем, положительных отзывов по итогам поставки товаров и выполнения
работ, аналогичных указанным в документации о закупке.
№
п/п
1
Дата
Заказчик,
выдавший отзыв,
благодарственное
письмо
Наименование работ
Информация о
контактном лице
Заказчика
(ФИО, телефон)
2
3
4
5
Примечание: По своему усмотрению Участник закупок, может предоставить другие сведения (с приложением
соответствующих документов), неучтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны
ниже приведенных таблиц.
2. ОПЫТ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
Реквизиты
договора
Предмет договора
(договоры
аналогичные
предмету запроса
предложений)
Краткие
характеристики
поставок,
включая объем
Наименование
заказчика
Стоимость
поставок по
договору (руб.
с НДС)
Срок
действия
договора
Являлся ли
ответчиком в
суде по не
исполнению
договора
Решение
в
пользу
ИТОГО:
Примечание: указанные участником сведения в обязательном порядке подтверждаются копиями договоров и подписанных
сторонами актов по поставке выполнению аналогичного вида работ за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложений.
3. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
№ п/п
1.
Показатель
Ед. изм.
Значение
Примечание
Итого оборотных активов:
На 31 декабря года предшествующего
предыдущему
тыс. руб.
На 31 декабря предыдущего года
тыс. руб.
На отчетную дату отчетного периода
тыс. руб.
2.
Дебиторская задолженность на отчетную
дату отчетного периода
тыс. руб.
3.
Краткосрочная кредиторская задолженность
на отчетную дату отчетного периода
тыс. руб.
4.
Основные
средства на 31 декабря
предыдущего года / на отчетную дату
отчетного периода
тыс.
руб./тыс.
руб.
16
5.
Заемные
средства
на
31
декабря
предыдущего года / на отчетную дату
отчетного периода
тыс.
руб./тыс.
руб.
6.
Выручка за предыдущий год
тыс. руб.
7.
Прибыль до налогообложения за отчетный
период
тыс. руб.
8.
Убыток до налогообложения за отчетный
период
тыс. руб.
9.
Капитал и резервы (итого капитал) на
отчетную дату отчетного периода
тыс. руб.
10.
Наличие справки (акта) из ИФНС по месту
учета организации- участника процедуры
закупки,
подтверждающей
отсутствие
просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджет всех уровней
Средняя месячная заработная плата по
организации на момент подачи заявки
11.
Справка (акт) (оригинал или
нотариально заверенная копия)
об исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций, выданная
соответствующими
подразделениями Федеральной
налоговой службы не ранее чем
за 60 дней до срока окончания
приема заявок на участие в
конкурсе.
Есть/нет
тыс. руб.
4. РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
Сведения об участии в судебных разбирательствах за последние три года в качестве ответчика
в связи с текущими договорами на выполнение аналогичных поставок:
Год
Наименование контрагента
Основание для
тяжбы, предмет
спора
Оспариваемая сумма
Решение в пользу
или против
участника
процедуры закупки
1
2
3
4
5
5. НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УЧАСТНИКОМ
ДОГОВОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ЗАКАЗЧИКОМ
РАНЕЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Сведения о претензиях к выполнению обязательств по договорам, заключенными участником
за последние три года или текущими договорами на выполнение работ, аналогичных предмету
запроса предложений:
№ п/п
1.
Наименование показателя
Отсутствие
претензий
к
выполнению
обязательств по договорам, заключенными
участником за последние три года или текущими
договорами
на
поставку
оборудования,
аналогичного предмету запроса предложений
Предложение
участника
Есть/нет претензии
Примечание
Подтверждается
справкой
участника процедуры закупки,
составленной в произвольной
форме.
Примечание: указанные участником сведения в обязательном порядке подтверждаются документами (копиями
документов), указанными Заказчиком.
6. СПРАВКА О НАЛИЧИИ У УЧАСТНИКА ЗАПРОСА
ПЕРСОНАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Трудовой договор
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ удостоверения
17
(№, дата)
1
…
Примечание: указанные участником сведения в обязательном порядке подтверждаются документами (копиями
документов).
Участник закупки
(указать должность)
__________________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
18
Приложение 3 к Документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ
" "
201_ г.
______________________________ (__________________) (включено в Единый
государственный реестр юридических лиц за № _____________ на основании свидетельства
серии __________ от _______), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
________________________, действующего на основании ___________, и Федеральное
государственное унитарное предприятие «Морсвязьспутник» (ФГУП «Морсвязьспутник»)
(включен в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700354285 на
основании свидетельства серии 77 № 015638011 от 24.10.2002 г.), именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, (в дальнейшем – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях настоящего
Договора обязательства по поставке оборудования(далее Оборудование) в соответствии со
спецификацией (Приложение №1 ) и выполнение электромонтажных работ в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1)
1.2. Условия и место поставки оборудования - доставка оборудования производится за
счет Исполнителя на склад Заказчика по адресу: Приморский край, Партизанский район, в
1800 м по направлению на юго-восток от ориентира (мыса Елизарова) расположенного за
пределами участка.
1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного Оборудования на
условиях настоящего Договора.
1.4. Срок поставки Оборудования до ______2015,
1.5. Срок выполнения работ по монтажу оборудования и проведению пусконаладочных
работ - до
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена Договора составляет
(
) тысяч рублей, в том числе НДС 18% в сумме
(
) рублей, из них:
- стоимость Оборудования
(
) тысяч рублей
- стоимость работ
(
) рублей
2.2. Порядок и условия расчетов:
Заказчик перечисляет по счету Исполнителя 70 (семьдесят) % цены Договора, что составляет
___________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме
________________ (___________________________) рубль __ копеек в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
19
Окончательный расчет в размере 30 (тридцати) % цены договора – Заказчик перечисляет по
счету Исполнителя в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных
работ.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1. Приемка Оборудования производится Заказчиком по адресу, указанному в п. 1.2.
настоящего Договора.
3.2. Заказчик принимает Оборудование при условии, что:
– Количество и комплектность Оборудования, указанное в товаросопроводительной
документации, соответствуют Спецификации (Приложение 1 к настоящему Договору);
– На оборудование имеется необходимая документация.
– Поставленное Оборудование не имеет видимых повреждений
3.3. Датой поставки Оборудования по настоящему Договору считается дата подписания
Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
3.4. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки,
дефектов Оборудования, Заказчик предъявляет Исполнителю в течение
10 (Десяти)
календарных дней рекламацию в письменном виде с перечнем претензий.
3.5. Право собственности на Оборудование переходит от Исполнителя к Заказчику с
даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.
3.6. Приемка и оценка качества выполненных работ определяются в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение №1)
3.7. Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с
надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, в соответствии с Техническим
заданием(Приложение №1)
3.8. Исполнитель имеет право привлекать другие организации для выполнения отдельных
видов работ с письменного согласования с Заказчиком. В случае привлечения других
организаций к выполнению отдельных видов работ, привлекаемая организация должна иметь
необходимые лицензии, сертификаты, разрешения на выполняемые работы. Ответственность
за полноту и качество работ несет Исполнитель.
3.9. Исполнитель при выполнении обязательств по настоящему договору несет
ответственность за полноту, качество и сроки производства работ, выполнение требований по
технике безопасности при производстве работ, а также за выполнение требований
природоохранного законодательства и расходы по охране окружающей среды.
3.10.
Заказчик имеет право проверять соответствие работ руководящим документам и
настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя. Для технического надзора, согласования и решения прочих вопросов Заказчик
назначает своего представителя.
3.11.
Заказчик обязуется принять работу в течении 5 (пяти) дней со дня получения
Акта выполненных работ и направить Исполнителю подписанный Акт приемки, либо
мотивированный отказ в приемке работ. Если в течении 5 (пяти) дней Заказчик не направит
Исполнителю подписанный Акт приемки, либо мотивированный отказ в приемке работ,
работы по настоящему Договору считаются выполненными.
3.12.
В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и
сроков их выполнения.
4.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТам, иной
нормативно-технической документации, технической документации компаниипроизводителя.
20
4.2. Исполнитель обязуется осуществлять поставку Оборудования, снабженного паспортом
и индивидуальным гарантийным талоном с указанием условий гарантийного ремонта.
4.3.В случае возникновения между Сторонами разногласий о причинах неисправности
Оборудования, Стороны вправе привлечь для проведения экспертизы независимых
экспертов, имеющих соответствующие навыки и лицензии. Расходы по оплате
экспертизы, как и ремонт Оборудования, производят за счет виновной стороны.
4.4. Гарантийный ремонт Оборудования производится в сервисном центре фирмыизготовителя.
4.5.Гарантийный срок оборудование составляет не менее ________ месяцев, на
выполненные работы составляет не менее _________ месяца.
5.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Оборудование должно быть не взрывоопасно, не токсично, не оказывать в процессе
эксплуатации опасного и вредного влияния на человека и окружающую среду.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договор Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Одна Сторона по Договору обязана возместить другой Стороне по Договору убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае нарушения сроков поставки по настоящему Договору Исполнитель
выплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки в
течение первых 3 (трёх) недель задержки и 0,5% от цены Договора за каждый последующий
день просрочки.
6.4. Условия п.6.2 настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае
направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего
письменного требования. Если неустойка не была предъявлена, то её сумма составляет 0
(Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.5. Заказчик имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при
окончательном расчёте по Договору. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от
исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае задержки поставки по Договору на срок свыше 1 (одного) месяца, Заказчик
имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно
письменно уведомив Исполнителя за 15 (пятнадцать) рабочих дней до расторжения. Договор
считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком в письменном уведомлении.
6.7. Если отступления в сроке поставки от условий настоящего Договора или иные
недостатки в согласованный Сторонами срок не были устранены, либо являются
существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора. При этом Исполнитель возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх
неустойки.
7.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или
разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров между собой.
21
7.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору, будут рассматриваться Арбитражным
судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными
и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю. В этом
случае срок выполнения договорных обязательств может быть продлен на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу
наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует
другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае
не позднее 3 (Трех) календарных дней после начала их действия. Не уведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных
обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается соответствующими организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчеты.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения к Договору оформляются путем заключения дополнительного
соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами.
9.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в
отношении поставляемого Оборудования.
9.3. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и
обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без
письменного на то согласия другой Стороны.
9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
 Техническое задание (Приложение №1)-на 1 листе.
9.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон и вместе с приложениями содержит ( ) листов.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
ФГУП «Морсвязьспутник»,
Адрес местонахождения: 127055, г. Москва,
22
ул. Сущевская д. 19, строение 7
Почтовый адрес: 107564, г. Москва,
Краснобогатырская, 2, строение 2,а/я 28.
Р/с: 40502810500700245012 в ЗАО
КБ«Ситибанк»
г. Москва,
к/с: 30101810300000000202,
БИК 044525202
ИНН 7707074779, КПП 770701001
ОКПО 04778669
ОКВЭД 64.20, 64.20.12, 51.65.5, 52.48.15.
Дальневосточный филиал ФГУП
«Морсвязьспутник»
Адрес филиала: 699960, Приморский край,
Партизанский район, в 1800 м по направлению
на юго-восток от ориентира (мыса Елизарова)
расположенного за пределами участка;
Почтовый адрес: 692904, г.Находка-4, а/я 89;
ИНН 7707074779 / КПП 252443002,
р/сч 40502810612021011691 в филиале ОАО
Банк ВТБ г. Хабаровске, БИК 040813727, к/с
30101810400000000727,
ОКПО 10237973 ОГРН 1027700354285.
Тел: (4236)69-42-01, 69-42-02, 69-42-17, 69-4212;
Факс: (4236)69-42-02, 69-42-17, 69-42-12.
Заказчик:
Директор Дальневосточного филиала
ФГУП "Морсвязьспутник"
Г.И. Мазур
23
Приложение 1
К Договору №_______от «____» __________2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Географическое
расположение
объекта
Основание для
выполнения работ
Сроки выполнения
работ
Предмет поставки,
состав работ
Особые требования
699960, Приморский край, Партизанский район, в 1800 м по
направлению на юго-восток от ориентира (мыса Елизарова)
расположенного за пределами участка.
Правила технической эксплуатации установок потребителей
Проектная документация
Два месяца со дня заключения договора
Поставка оборудования и материалов, комплекс работ по
реконструкции трансформаторной подстанции:
1. Демонтаж существующего трансформатора ТМ-1000/6/0.4кВ;
2. Монтаж трансформатора силового ТМГ-400/6/0.4 кВ;
3. Изготовление и монтаж станины (с окраской) под установку ячеек
КСО-366М;
4. Установка высоковольтных ячеек КСО-366М-2шт;
5. Переукладка кабелей 6 кВ ААБл -3*50-6,0-18 м;
6. Установка концевых муфт на кабель 6 кВ – 3 шт.;
7. Выполнить магистраль заземления в помещении высоковольтных
ячеек;
8. Произвести монтаж рабочего и аварийного освещения в помещении
высоковольтных ячеек, трансформатора Т2.
9. Выполнить необходимые электроизмерительные лабораторные
испытания (с предоставлением протоколов испытаний):
- испытание обмотки трансформатора силового, трансформаторного
масла;
- проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными
элементами;
- высоковольтные испытания ячеек КСО-366М;
- высоковольтные испытания кабелей 6 кВ; кабелей 6 кВ;
- фазировка электрической линии или трансформатора с сетью
напряжением 6 кВ;
- измерение сопротивления изоляции мегомметром.
10. Произвести закупку и доставку необходимого оборудования и
материалов для выполнения работ, согласно спецификации.
Работы производятся в условиях действующего технологического
процесса, согласно проектной документации.
Гарантийный срок:
- на выполнение электромонтажных работ- 24(двадцать четыре) месяца;
- на оборудование и материалы- 12 (двенадцать) месяцев.
Прочие условия:
-возможность обеспечения поставки сменно-запасных частей
(предохранители и пр.);
-инструкция по эксплуатации на русском языке;
-сертификаты соответствия на устанавливаемое эл.оборудование.
24