Договор - Министерство здравоохранения самарской области

ДОГОВОР № _____
на поставку печатной продукции.___
г. Самара
« 04 » августа
2011 г.
Государственное учреждение здравоохранения «Самарское областное бюро судебномедицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Бюро
Ардашкина Анатолия Пантелеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице
___________________, действующего на основании _______, с другой стороны, (далее Стороны),
заключили настоящий договор о следующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях, предусмотренным настоящим договором, Поставщик обязуется поставлять
печатную продукцию_ количество и стоимость которых указаны в спецификации (Приложение №
1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принимать и
оплачивать товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Содержание, этапы и сроки выполнения поставок определяются в соответствии с
согласованными сторонами сроками.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
- обеспечить оплату товара в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Поставщик обязан:
- поставить товары надлежащего качества и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Обязательства какой-либо из Сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьей
стороне.
III. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1. Номенклатура и количество товаров, подлежащих поставке, определяется Заказчиком и
оформляется Заявкой. Заявка Заказчика передаётся Поставщику по телефону или же на бумажном
носителе.
3.2. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено заявкой, не
засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, и подлежит восполнению.
3.3. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по __сентябрь 2011г
3.4. Доставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика на склад Заказчика по
адресу: 443082, г. Самара, ул. Тухачевского, 51. Право выбора транспорта принадлежит
Поставщику.
3.5. Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными в момент подписания
Заказчиком накладной.
3.6. Досрочная поставка товара может производиться Поставщиком только с согласия Заказчика.
Товары, поставленные досрочно и принятые Заказчиком, засчитываются в счёт товара,
подлежащего поставке в следующем периоде.
IV. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. В товарно-транспортной накладной указывается кроме наименования, количества
поставляемого товара и даты его поставки номер серии, номер сертификата соответствия, дата его
оформления и наименование выдавшего его органа. Подлинники сертификатов хранятся у
Поставщика.
4.2. В случае поставки товара, не соответствующего государственным стандартам качества,
Поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный товар на качественный в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.
4.3. Поставщик отвечает за качество поставленного товара, если не докажет, что ухудшение
качества возникло по вине Заказчика, либо вследствие действий третьих лиц, либо вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.
V. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Общая цена настоящего договора включает стоимость всех партий товара, поставляемых
Поставщиком Заказчику, и составляет 46908 (_сорок шесть тысяч девятьсот восемь_) рублей _00_
копеек, в т.ч. НДС ______.
Источник оплаты по настоящему договору - _средства областного бюджета и средства, полученные
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности..,_.
5.2. Номенклатура и цена за единицу товара определяются спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора, и подписываемой Сторонами.
5.3. Цена настоящего договора и цена единицы продукции на период действия настоящего договора
является фиксированной и изменению не подлежит.
5.4. Цена товара включает расходы, связанные с упаковкой, доставкой, погрузкой, хранением,
таможенными пошлинами, производимыми Поставщиком, оформлением необходимой
документации, расходы по страхованию, транспортировке товара до места назначения,
налогообложение, а также все возможные иные расходы Поставщика, связанные с исполнением
настоящего договора, предусмотренные законодательством.
5.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки товара на основании счёт-фактуры и
товарной накладной по мере финансирования на указанные цели.
5.6. По требованию какой-либо из Сторон, Заказчик и Поставщик проводят выверку взаиморасчётов
по оплате за поставленный товар.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении сроков поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, предусмотренной заявкой, за каждый просроченный
день.
6.2. В случае систематической (свыше 2-х раз подряд) недопоставки товара более чем на 5% от
номенклатуры, предусмотренной заявкой, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика уплаты
штрафа за срыв поставок в размере стоимости недопоставленного товара. В случае невозможности
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, он может быть расторгнут по
соглашению сторон досрочно.
6.3. При несвоевременной оплате товара Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.4. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату поставляемого товара,
связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из областного бюджета.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
договору.
6.6. Ответственность Сторон по иным основаниям, прямо не предусмотренным настоящим
договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.
6.8. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.7., Сторона должна без промедления
известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
а также оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему
договору и срок исполнения обязательств.
VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему договору решаются путём переговоров. При недостижении согласия
споры решаются в Арбитражном суде г. Самара.
VIII. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения и действует по «30»
сентября» 2011 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств и
завершения всех взаиморасчётов по настоящему договору.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Стороны обязуются немедленно, по электронной почте или факсу, извещать друг друга об
изменении у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, почтовых
адресов, а также сообщить об этом письменно, не позднее 10 календарных дней с даты изменения.
8.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. К настоящему договору прилагаются:
- спецификация на поставку товара (Приложение № 1).
IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Государственное учреждение здравоохранения «Самарской областное бюро судебномедицинской экспертизы»
Юридический адрес: 443082, г. Самара, ул. Тухачевского, 51
Фактический адрес: 443066, г. Самара, ул. Запорожская, 26, тел./факс (846) 225-71-00
E-mail: bsme@samaramail.ru
ИНН 6311014399; КПП 631101001;
УФК по Самарской области (МУФ СО л/с 02422000010, ГУЗ СОБСМЭ л/с 212.01.007.0)
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, Р/с № 40201810500000108005
БИК 043601001 ОКПО 01929531; ОКОНХ 91540, 90310; ОКВЭД 85.14.6.
ОГРН 1026300526471
Поставщик:
Поставщик
Заказчик
Начальник Бюро
_____________________ /
_________________/Ардашкин
/
П./
М. П.
«_________»__________________» 2011 г.
М. П.
«_________»_______________»
2011 г.
А.