Проект договора ДОГОВОР N____ Капитальный ремонт

Проект договора
ДОГОВОР N____
Капитальный ремонт помещений МАДОУ Детского сада «Ладушки»
с. Оймур МО «Кабанский район» Республики Бурятия
_____
«___»______________2015 г.
Муниципальное автономное
дошкольное общеобразовательное
учреждение
Детский сад «Ладушки» Муниципального образования
«Кабанский район» Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице заведующей Лапиной Любови Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________ , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
________________________,действующего
на
основании
_______________________, с другой стороны, на основании результатов
осуществления закупки
способом проведения
запроса котировок в
электронной форме, зафиксированных в протоколе от «__» _____ 2015 года
№_____, заключили настоящий договор на выполнение работ (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на капитальный ремонт
помещений МАДОУ Детского сада «Ладушки» с.Оймур MО «Кабанский
район» РБ расположенного по адресу: 671242, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 6бв по заданию Заказчика с
использованием своих материалов (далее – работы), а Заказчик обязуется
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять
результат и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Объем работ, оказываемых Подрядчиком, требования к
выполняемым работам, требования к результатам работ определены в
Техническом задании, Локальным сметным расчетом являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы по настоящему договору производятся на основании
предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджету
муниципального образования, далее детскому саду «Ладушки» (на
модернизацию региональных систем дошкольного образования).
1.4. Содержание и сроки выполнения Работ определяются в соответствии
с условиями настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному
ремонту помещений МАДОУ Детского сада «Ладушки» с.Оймур
МО «Кабанский район» РБ надлежащего качества, в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать
работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех
работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями(ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.),а также с настоящим
договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Заказчик также вправе по согласованию с
Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое
оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате
Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и
материалов. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком
материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить
Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его
остаток либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом
стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в течение 10 дней со дня приемки
подписания акта выполненных работ принадлежащие Подрядчику
оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а
также произвести уборку помещения и прилегающей территории.
2.1.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по
настоящему договору субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до
получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных
Заказчиком материалов или оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять
указания последнего, если это может привести к нарушению действующих
норм.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение,
указанное в п. 1.1.
Все работы должны выполняться с учетом
установленного режима работы МАДОУ Детского сада «Ладушки» с.Оймур
МО «Кабанский район» РБ.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в
сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению
настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить
Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении
Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора, не входящей в сумму аванса.
Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные
прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за
всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются
Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ: "___"____________ _____ г.
- окончание работ: "___"_____________ _____ г.
- общая продолжительность работ составляет _____________________.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ.
4.1.
Стоимость
работ
по
настоящему
Договору
составляет___________________ () рублей 00 копеек.
4.2. Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.Стоимость и виды работ отражаются в
смете, утвержденной Заказчиком.
4.3. Оплата выполненных Работ осуществляется в форме безналичного
расчета в течение 15 рабочих дней с момента подписания Подрядчиком и
Заказчиком Акта приема - сдачи выполненных работ (форма КС-3, КС-2) и
получения счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в настоящем Заказчик. В случае изменения
расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме
сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика
несет Подрядчик.
4.4. Заказчик производит оплату Подрядчику без аванса.
4.5. Работа должна быть выполнена Подрядчиком в соответствии с
графиком выполнения работ (Приложение № 3).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы надлежащего
качества, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от
исполнения договора.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта
приемки, согласно графика выполнения работ (Приложение № 3).
5.2. Промежуточные работы оформляются актами по форме КС-2 и КС3, которые составляются ежемесячно.
5.3. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания
акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для
отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется
отдельный документ.
5.4. Датой выполнения работ по договору считается дата подписания
Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ в целом по договору
или акта устранения недостатков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ.
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне
причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление
материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом
случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за
их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и
несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине
несохранность предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, а
также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом
случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или
при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями
от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными
недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок.
6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения
установленной за работу цены.
6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их
устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на
Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик
вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в
помещение.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные
недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были
устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть
предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение
гарантийного срока.
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы
составляет _____месяцев с момента подписания Акта о приемке
выполненных работ.
6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения
работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен
вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов
или оборудования несет предоставившая их сторона.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить
Подрядчику пеню в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
6.10. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить
Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости невыполненной работы за
каждый день просрочки.
6.11. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают
сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие
которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины
только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от
настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа
предусмотрена законом или настоящим договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением
сторон.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии
с действующими нормами и техническими условиями, своевременное
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в
период гарантийного срока эксплуатации объекта;
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору
Работы составляет____________месяцев с момента подписания Акта о
приемке выполненных работ.
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока.
9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в
пункте 6.3 настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить о них
Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.
В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об
обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются
обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь
экспертную организацию - независимого эксперта в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от
составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить
соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной
организации - независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик,
за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие
нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинно-следственной
связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
9.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте
6.3. настоящего договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие
недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные
недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в
разумный срок.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения
недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10
(десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта
Подрядчиком не получено письменного отказа от устранения дефектов и
недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих
дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов
и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет
Подрядчика.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ
11.1. Исполнение договора обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами,
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора
определяется участником закупки, с которым заключается договор,
самостоятельно.
11.2. Договор заключается только после предоставления участником, с
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
11.3. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере
5% от начальной (максимальной) цены договора, составляет 36615,00
(Тридцать шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей) 00 копеек.
11.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Банковская гарантия, выданная банком должна соответствовать
требованиям:
1. В качестве обеспечения исполнения договоров принимаются
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий
в целях налогообложения.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на три месяца.
11.5. Обеспечение исполнения договора Заказчиком не возвращается в
случае:
- нарушение Поставщиком сроков выполнения работ;
- неисполнения Поставщиком обязательств по договору.
Договор заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.
11.6. Средства внесенные поставщиком для обеспечение исполнения
договора возвращаются поставщику в течении 1 месяца после подписания
акта выполненных работ.
11.7. В случае не предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения договора, такой участник считается
уклонившимся от заключения договора.
11.8. В случае, если участником закупок выбран способ обеспечения
исполнения договора - внесение денежных средств, внесение денежных
средств должно осуществляться на счет заказчика по банковским
реквизитам:
МАДОУ Детский сад «Ладушки» с.Оймур МО «Кабанский район»
Республики Бурятия,
ИНН 0309009560 КПП 030901001
ОАО АК Байкалбанк
р/сч 40703810000004001235
к/сч 30101810200000000736
БИК 048142736
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями
сторон.
12.3.Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному
согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением,
являющимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
12.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
12.6. В случае изменения объема работ, не изменяющих проект, Заказчик
обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для
Подрядчика, с указанием:
-увеличить или сократить объем некоторой указанной работы,
включенной в настоящий Договор;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы.
При этом стоимость работ согласовывается между Заказчиком и
Подрядчиком до начала выполнения этих работ;
12.7. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается
действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в
виде дополнительного соглашения или протокола
12.8. Приложения указанные в настоящем договоре, являются его
неотъемлемой частью:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Локально – сметный расчет (Приложение № 2).
3. График выполнения работ (Приложение № 3).
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Заведующий___________/Лапина Л.В./
_______________ /
М.П.
Подрядчик:
__________________/
М.П.