ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Киров (обл.) «__» ______ 2015
реклама
ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Киров (обл.) «__» _____________ 2015 Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петропавловского Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № ___ Заседания центральной закупочной комиссии по оценке заявок и выбору Победителя на заключение договора от __________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик принять и оплатить следующие работы: - изготовление и монтаж металлических дверей и ворот с заземлением створок ТП-144, ТП-170, ТП-349, ТП-488, ТП-1125, ТП-1156, ТП-1220, ТП-1224, ТП-1352, ТП-1355, ТП-1358, ТП-1421, ТП-1605, ТП-1607 по адресу: г. Киров, ТП-144 – ул. Герцена, 25; ТП-170 – ул. Свердлова, 15; ТП-349 – ул. Е. Бабушкина, 11; ТП-488 – д. Б. Гора, 2а; ТП-1125 – ул. Тимирязева, 10; ТП-1156 – сл. Шкляевская, ул. Тихая, 1; ТП-1220 – ул. К. Маркса, 139; ТП-1224 – ул. К. Маркса, 138; ТП1352 – ул. Верхосунская, 19; ТП-1355 – ул. Ленина, 134; ТП-1358 - ул. Блюхера, 1; ТП-1421 ул. Монтажников, 18; ТП-1605 - сл. Дымково, ул. Луначарского ,4; ТП-1607 – пос. Макарье, ул. Мусоргского ,11. 1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего договора работы выполняются из материалов Подрядчика в соответствии с утвержденной локальной сметой (Приложение №1 к проекту Договора). 1.3. Изготовленные и установленные двери и ворота должны соответствовать следующим требованиям: - двери и ворота необходимо выполнить из цельного стального листа; - дверные шарниры должны быть обслуживаемые; - стыкуемые изделия должны быть ровные без щелей; - края изделий должны быть ровными, без наплывов сварки; - швы должны быть ровными, зачищены; - край дверного полотна должен перекрывать щель между полотном и рамой; - установленные полотна дверей и ворот должны плотно примыкать к раме ворот и друг к другу; - установленные замки должны плотно закрывать дверь. 1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. 2. Цена договора 2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, определяется локальной сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к проекту Договора). 2.2. Цена настоящего Договора в соответствии с локальной сметой _________ составляет ________________, в том числе НДС (18%) _____________________ (если Подрядчик использует общепринятую систему налогообложения). 3. Порядок оплаты 3.1. Оплата выполненных работ согласно п. 1.1. производится по их фактической стоимости согласно подписанному сторонами Акту выполненных работ, не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты его подписания при условии предоставления Подрядчиком счета-фактуры (если Подрядчик использует общепринятую систему налогообложения). 1 3.2. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 3.3. Расчет за материалы производится по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком в смете. 4. Срок исполнения обязательств 4.1. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств. 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, на следующий день после заключения Договора и выполнит их в течение 2 (двух) месяцев. Указанные сроки включают в себя время согласования и подписания сторонами Акта выполненных работ, акта по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 5. Обязанности Сторон 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своими силами и материалами, выполнить согласно заданию Заказчика все работы, предусмотренные п. 1.1., и сдать результат работ в сроки, предусмотренные п. 4.2. настоящего договора. 5.1.2. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 5.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 5.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. 5.1.5. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. 5.1.6. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и действующими Строительными нормами и правилами. 5.1.7. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком. 5.1.8. Согласовать с Заказчиком привлечение тех или иных субподрядчиков и нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. Работы, выполненные привлеченными субподрядчиками, не согласованными с Заказчиком, оплате не подлежат. 5.1.9. Не использовать какие-либо вышеперечисленные документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика. 5.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах Договора. 5.1.11. При фактическом завершении работ письменно известить об этом Заказчика. 5.1.12. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест от остатков мусора и отходов. 5.1.13. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п. 5.2 Заказчик обязан: 5.2.1. Принять результат работы в течение десяти рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика или дать мотивированный отказ от приема результата работ. 5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 2 5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора. 6. Права Сторон 6.1. Подрядчик имеет право: 6.1.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения своих обязательств. 6.2. Заказчик имеет право: 6.2.1. Требовать от Подрядчика документы, указанные в п. 6.3.2. 6.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 6.2.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 6.3. Иные права и обязанности Сторон: 6.3.1. Подрядчик не имеет права на получение от Заказчика процентов на сумму долга в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ за период срока оплаты работ, установленного пунктом 3.1 настоящего Договора (180 календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ). 6.3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на момент заключения договора все необходимые документы, а именно: копию документа, подтверждающего полномочия руководителя действовать от имени организации без доверенности (копию распоряжения/приказа о назначении директора); копию доверенности на представителя, если договор подписывается лицом, уполномоченным директором; копии учредительных документов организации; копию свидетельства о постановке на налоговый учет; копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к определенному виду или видам работ. Документы, предоставленные в копиях, должны быть надлежащим образом заверены подписью уполномоченного лица. 6.3.3. Иные права и обязанности Сторон вытекают из условий Договора и действующего законодательства Российской Федерации. 7. Производство работ 7.1. Подрядчик перед началом работ назначает своих представителей, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить дополнительным соглашением (протоколом) организацию всех работ. 7.2. Заказчик производит технический надзор и контроль над производством и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов, осуществляет приемку выполненных работ. Заказчик имеет право вносить изменения в объемы, характер выполняемых работ и номенклатуру поставляемых материалов и оборудования. 7.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам. 7.4. Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. 7.5. Подрядчик письменно за 2 рабочих дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 3 только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 7.6. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены настоящего Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику. 7.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 7.7, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии, - разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 7.10. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 7.7., в разумный срок не заменит техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 7.11. Еженедельно Подрядчик должен представлять Заказчику отчет о выполнении работ. 8. Порядок сдачи и приемки работ 8.1. По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику по акту приема-передачи исполнительную документацию по выполненным подрядным работам. 8.2. Приемка выполненных работ (этапов работ) производится с участием Подрядчика и уполномоченного представителя Заказчика и оформляется Актом выполненных работ, который подписывается сторонами после согласования и подписания акта по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по каждому из этапов. 8.3. В случае обнаружения при приемке недостатков в выполненных работах акт выполненных работ, акт по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписываются сторонами после их полного устранения. 8.4. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента подписания Заказчиком «Акта приемки в эксплуатацию объекта». 9.2. Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами; устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. 4 9.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией. 9.4. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит ремонт собственными силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения допущенных нарушений. 9.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок (установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов. 10. Изменение условий реализации договора Изменение внутренних условий строительства 10.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи работ. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчика, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения. 10.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика. 10.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Подрядчику. 10.4. Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств вызвано забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае. Изменение внешних условий Форс-мажорные условия 10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 10.6. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими уполномоченными органами. 10.7. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. 10.8. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х - дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента 5 его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора согласно п. 14.2. Прочие изменения 10.9. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, существующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 11. Ответственность сторон и санкции 11.1. Стороны по настоящему Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 11.2. Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 11.3. В случае несвоевременного завершения работ (этапа работа) по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 11.4. За задержку Заказчиком акцепта (оплаты) счетов Подрядчика за выполненные работы он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. 11.5. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) в соответствии с разделом 9 Договора и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки. 11.6. В случае невывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания соответствующего этапа работ на территории проведения работ Подрядчик уплачивает штраф в трехкратном размере от стоимости вывоза мусора. 11.7. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2% от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства. 12. Внесение изменений в договор 12.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации и смете работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на своё сообщение в течение десяти дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 12.2. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п. 12.1. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 12.3. Превышение или уменьшение договорной цены, вызванное изменением объема работ в результате внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, не меняющих характера работ, оформляются дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом стороны вправе пересмотреть стоимость и сроки выполнения работ. 12.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 6 12.5. Изменение сроков поставки материалов и оборудования Подрядчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки строительства и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 12.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 12.7. Уступка прав требования по настоящему Договору без письменного согласования сторон не допускается. 13. Разрешение споров между сторонами 13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 15 календарных дней с момента ее получения. 13.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, и не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской области или в Третейском суде при Вятской Торговопромышленной палате по выбору истца. В случае передачи спора на рассмотрение в Третейский суд спор подлежит рассмотрению единолично третейским судьей, назначаемым председателем Третейского суда. Решение Третейского суда является окончательным. 13.3. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регламентируются действующим законодательством РФ. 13.4. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну. 14. Прекращение договорных отношений Условия расторжения договора 14.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях: - задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 дней; - систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; - если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в течение 10 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми; - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; - в соответствии с п. 6.2.2 Договора; - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 14.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в силу его экономической нецелесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, почему такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу расторжения. 14.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: - финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 10 дней; 7 - остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней; 14.4. При расторжении Заказчиком настоящего Договора по причинам, изложенным в п.14.1. Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. При расторжении настоящего Договора в соответствии с п. 14.2. и п. 14.3. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных на день расторжения работ. Суммы аванса, излишне выплаченные Заказчиком, подлежат возврату Заказчику в течение 30 дней со дня направления Подрядчиком уведомления о расторжении Договора согласно п. 14.3 Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика согласно п. 14.1. и 14.2. Договора или заключения соглашения о расторжении Договора Сторонами. 14.5. Стороны должны оплатить друг другу связанные с расторжением настоящего Договора обоснованные расходы при условии, что Подрядчик предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов. 15. Особые условия 15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. 15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 15.4. Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю. 15.5. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации и г. Кирова Кировской области. 15.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 15.7. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 15.8. Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют свою силу, то все остальные положения продолжают действовать. Стороны попытаются договориться о новом положении, которое по своему экономическому эффекту максимально соответствует заменяемому недействительному положению. 16. Перечень приложений, прилагаемых к настоящему Договору 17.1. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение №1 «Форма акта выполненных работ»; Приложение №2 «Локальная смета №__________________» 17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон Заказчик: МУП «Горэлектросеть» ул. Некрасова, д. 69, г. Киров, 610014 Тел./факс (8332)56-40-19, 56-42-10 (бух.) ИНН 4346001502 КПП 434501001 Р/с 40602810900000000098 ОАО КБ «Хлынов» г. Киров БИК 043304711 К/с 30101810100000000711 ОКОНХ 11170 ОКПО 10932928 ОГРН 1024301332550 Директор ___________/К. М. Петропавловский/ 8 9 Приложение №1 Акт выполненных работ № _________от _______________ __________________________________________________________________________________ Подрядчик: Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», ул. Некрасова, д. 69, г. Киров, 610014, тел./факс (8332)56-40-19, 56-42-10 (бух.), ИНН 4346001502, КПП 434501001, Р/с 40602810900000000098 ОАО КБ «Хлынов» г. Киров, БИК 043304711, К/с 30101810100000000711, ОКОНХ 11170, ОКПО 10932928, ОГРН 1024301332550 Основание: договор подряда №_____________от___________ № Наименование работ Кол-во Ед. Цена Сумма 1 Итого:_________________ В том числе НДС:_________________ Всего выполнено работ___, на сумму ______________ ПОДРЯДЧИК __________________________ ЗАКАЗЧИК Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть» _______________________________ 10
