Договор - Аэропроект

Договор подряда № ______________
г. Москва
«_____»___________ 2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный
проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации
«Аэропроект» (ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Генерального директора Титова Алексея Вадимовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»
(свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________
от ______________, выданное ______________), в лице _______________________________,
действующего на основании ________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках договора подряда №6675
от 14.12.2012 г. между ФГУП «Администрация аэропорта ДОМОДЕДОВО» (далее Генеральный заказчик) и ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по разработке раздела «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»
(далее – Работы) по объекту «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово».
Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)» (далее –
Объект).
1.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Заданием, именуемым в
дальнейшем - Задание (Приложение №1 к настоящему Договору), требованиями СНиП и
другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
1.3. Исполнитель передает Заказчику предусмотренные Заданием результаты
выполненных Работ (далее - Документация) для их дальнейшего использования.
1.4. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения
Работ, вытекающих из настоящего Договора, принять их в порядке, предусмотренном
Договором, и оплатить их при условии получения оплаты от Генерального заказчика.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Предоставляет Заказчику Документацию в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
2.1.3. В рамках настоящего Договора выполняет указания Заказчика, представленные
в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если
они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству
Российской Федерации и требованиям ИКАО в установленные Заказчиком сроки.
Исполнитель не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание.
2.1.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком Документацию до представления в
ФАУ «Главгосэкспертиза России», а в случае получения отрицательного заключения ФАУ
1
«Главгосэкспертиза России» по представленной Документации – предварительно
согласовывает с Заказчиком корректировку Документации.
2.1.5. Исполнитель участвует совместно с Заказчиком в согласовании Документации
с ФАУ «Главгосэкспертиза России» и при необходимости, за свой счет, устраняет
несоответствия в Документации.
2.1.6. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по представленной Документации Исполнитель обязан за свой
счет выполнить корректировку Документации в разумные сроки, установленные Заказчиком.
2.1.7. В случае обнаружения недостатков в Документации Исполнитель, по
требованию Заказчика в разумный срок, обязан за свой счет устранить недостатки
Документации, переделать Документацию.
2.1.8. В разумный срок, установленный Заказчиком, и за свой счет устраняет
недостатки Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе
строительства/реконструкции Зданий / Сооружений, предусмотренных Документацией, а
также в процессе эксплуатации Зданий / Сооружений, созданных на основе Документации.
2.1.9. Выполняет предусмотренные Договором Работы в сроки, установленные в
Графике выполнения работ.
2.1.10. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса
Заказчика, предоставляет информацию, относящуюся к предмету настоящего Договора.
2.1.11. Назначает в трехдневный срок с момента заключения настоящего Договора
представителей Исполнителя, ответственных за выполнение Работ по настоящему Договору,
официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им
полномочий и подтверждающих документов.
2.1.12. Не позднее следующего рабочего дня уведомить Заказчика о следующих
обстоятельствах:
- возбуждение арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве)
Исполнителя;
- принятие решения о ликвидации или реорганизации Исполнителя;
- принятие уполномоченным органом решения о прекращении членства в
саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- изменение фирменного наименования или места нахождения, или платежных
реквизитов Исполнителя;
- арест имущества Исполнителя;
- приостановление операций по счетам Исполнителя;
- другие обстоятельства, способные повлиять на надлежащее исполнение
Исполнителем принятых на себя обязательств по Договору.
В случае возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве)
Исполнителя или принятие решения о ликвидации или реорганизации Исполнителя Заказчик
вправе потребовать досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору.
2.1.13. Работы по настоящему Договору считаются выполненными Исполнителем
надлежащим образом с момента их приемки Заказчиком.
Обязательства Исполнителя по Договору считаются надлежащим образом
исполненными после получения на Документацию положительного заключения ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
2.1.14. Исполнитель обязуется надлежащим образом исполнить все свои
обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик:
2
2.2.1. В целях выполнения Работ содействует в обеспечении специалистам
Исполнителя необходимый доступ в зону (аэропорта) аэродрома.
2.2.2. Принимает выполненные Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________________, в том числе НДС
18% - _________________________, в соответствии со Сметой (Приложение № 3 к
Договору).
Цена Договора является твердой, достаточной для возмещения всех возможных
убытков и расходов Исполнителя, которые могут возникнуть в целях и в связи с
исполнением Договора, и может изменяться только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерацией.
3.1.1. Сумма авансового платежа определяется в размере 30 % от цены настоящего
Договора, но не более 30 % лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, и составляет _______________, в том числе НДС 18 % __________________.
Предоставление авансового платежа осуществляется в соответствии с настоящей
статьей Договора на основании счета на оплату аванса.
Сумма выплаченного Исполнителю аванса засчитывается в счет оплаты выполненных
этапов работ согласно Графику выполнения работ (Приложение №2 к Договору), путем
удержания части выплаченного аванса пропорционально стоимости этапов работ
соответствующего года до полного его погашения.
3.2. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в
следующем порядке:
- предварительная оплата (аванс) в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ,
подлежащих выполнению в 2013 году, что составляет _____________________, в том числе
НДС 18% - _________________________, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
получения средств от Генерального заказчика.
- оплата за выполненные этапы Работ осуществляется по факту выполненных этапов
Работ, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа
Работ и выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
получения средств от Генерального заказчика.
3.3. Документом, являющимся основанием для оплаты выполненных Работ и
подтверждающим выполнение Работ Исполнителем, является Акт сдачи-приемки
выполненного этапа Работ, подписанный уполномоченными на то представителями
Заказчика и Исполнителя.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В течение двух рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненного этапа Работ Исполнитель предоставляет оформленный в установленном
порядке счет-фактуру.
3.6. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчетов по настоящему
Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении
финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по Договору, а также в
случае досрочного расторжения настоящего Договора.
4. Сроки и порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится Исполнителем путем передачи
Заказчику Документации в соответствии с Заданием в сроки, установленные Графиком
выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору).
3
Начальный и конечный сроки выполнения Работ по Договору определяются
Графиком выполнения работ.
Исполнитель обязан не позднее последнего дня срока выполнения этапа Работ,
предусмотренного в Графике выполнения Работ, передать Заказчику результаты Работ,
предоставив ему Документацию в составе, соответствующем Заданию.
4.2. В целях надлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных
Договором, Заказчик по запросу Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет
необходимые пояснения к Заданию.
4.3. В соответствии с Графиком выполнения Работ Исполнитель передает Заказчику
Документацию по накладной или сопроводительному письму в сопровождении Акта сдачиприемки выполненного этапа Работ и исполнительных смет, составленных на дату
предъявления выполненных Работ.
Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия выполненных Работ
Генеральным заказчиком или получения от него мотивированного отказа обязан:
4.3.1. принять результат выполненных Работ путем подписания Акта сдачи-приемки
выполненного этапа Работ.
4.3.2. либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта
сдачи-приемки выполненного этапа Работ.
Отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ направляется
Исполнителю по почте заказным письмом или путем вручения соответствующего
уведомления Исполнителю или его уполномоченному представителю под роспись.
В случае отказа Заказчика от приемки выполненного этапа Работ Сторонами в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа
составляется двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения (акт
доработки).
4.4. На основании подписанного Сторонами акта доработки Исполнитель обязан
откорректировать Документацию и представить ее Заказчику к приемке по накладной или
сопроводительному письму.
Приемка выполненного этапа Работ после доработок осуществляется в порядке,
установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненного этапа Работ.
4.5. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ,
Исполнитель обязан приостановить Работы, поставив об этом в известность Заказчика
немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении
Работ.
4.6. Нарушение Исполнителем сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных
Договором, включая Дополнительные соглашения, является существенным нарушением
Договора и является основанием для начисления и взыскания неустойки, расторжения
Договора в судебном порядке по требованию Заказчика.
4.7. Заказчик приобретает право собственности на созданную Документацию после
подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут
ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель, по
требованию Заказчика, выплачивает ему неустойку.
5.3. При нарушении Исполнителем сроков сдачи Работ, Заказчик вправе потребовать
4
от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
исчисленной от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его
исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Исполнитель вправе
потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
исчисленной от стоимости неисполненного обязательства.
5.5. В случае, если Исполнитель не устранил недостатки Документации в
установленный Договором или требованием Заказчика срок, включая, но не ограничиваясь
недостатками, которые указаны ФАУ «Главгосэкспертиза России» в отрицательном
заключении к Проектной документации, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает
штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.
5.6. В случае, если Исполнитель своевременно не устранил недостатки в
Документации Исполнитель, по требованию Заказчика, возмещает Заказчику причиненные
убытки.
5.7. В случае, если в разумный срок, установленный Заказчиком, Исполнитель не
устранил недостатки Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в
ходе строительства/реконструкции Зданий / Сооружений, предусмотренных Документацией,
а также в процессе эксплуатации Зданий / Сооружений, созданных на основе Документации,
а также в случае, если дефекты Документации повлияли на стоимость и объемы
строительно-монтажных работ либо на необходимость выполнения дополнительных
строительно-монтажных работ по Объекту строительства/реконструкции, Исполнитель, по
требованию Заказчика, возмещает Заказчику причиненные убытки.
5.8. В случае прекращения Работ по причине окончания у Исполнителя допуска к
работам, выполняемым по настоящему Договору и/или членства в саморегулируемой
организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, Исполнитель, по требованию Заказчика,
уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый день простоя.
5.9. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в
пределах фактически выполненных Работ, осуществляется в соответствии с требованиями
гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.
5.10. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по
оплате выполненных Исполнителем Работ в случае, если такая просрочка была вызвана
нарушением сроков доведения до Генерального заказчика Бюджетных инвестиций.
5.11. Оплата штрафных санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения
ими своих обязательств в натуре в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
6. Расторжение Договора
6.1. Во всех случаях расторжение настоящего Договора допускается по соглашению
сторон или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае
нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.
6.3. Основанием для расторжения Договора также является аннулирование допуска к
работам, предусмотренным Договором, вступление в силу нормативных и ненормативных
5
правовых актов органов государственной власти, препятствующих Сторонам или одной из
Сторон выполнить свои обязательства по Договору.
6.4. Исполнитель не вправе требовать расторжения Договора в силу невыполнения его
условий Заказчиком, если такое невыполнение возникло вследствие не включения Объекта в
федеральную адресную инвестиционную программу на соответствующий год.
6.5. Действие настоящего Договора может быть прекращено также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. При досрочном расторжении Договора Заказчик возмещает Исполнителю
стоимость выполненных и принятых Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
получения денежных средств за выполненные Работы от Генерального заказчика.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по
настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего Договора.
8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей
доступной в связи с настоящим Договором, и не допускать ее разглашения.
8.3. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной
признается информация, касающаяся другой Стороны или Сторон, содержания Договора,
хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.
8.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
иное разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению Сторон.
8.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего
Договора и сохраняют свою силу после его прекращения.
8.6. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или
касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть
по возможности урегулированы путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия,
возникающие в результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение принятых обязательств, если оно явилось следствием указанных ниже
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на их исполнение
(далее – Форс-мажор):
а) военные действия;
6
б) восстание или гражданская война;
в) радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее нормы,
установленные компетентными органами государственной власти Российской Федерации;
г) обстоятельства непреодолимой силы природного характера (стихийные бедствия
природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
д) принятие органами государственной власти Российской Федерации решений,
препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с
условиями Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону
в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10
(Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна
также без промедления, не позднее 10 (Десяти) дней, известить другую Сторону в
письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении Обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
10.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть
удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной
форме, содержат прямую ссылку на настоящий Договор и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. При изменении места нахождения, банковских реквизитов, возникновении
обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а
также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно
уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.
11.4. Любое обращение или уведомление, которое одна из Сторон направляет другой
в рамках исполнения настоящего Договора, может направляться в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим направлением оригинала такого
обращения.
11.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка по предмету и условиям настоящего Договора теряют силу.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7
12. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора
Приложение № 1 – Задание.
Приложение № 2 - График выполнения работ.
Приложение № 3 – Смета.
13. Место нахождения и реквизиты Сторон
Заказчик:
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
Адрес (место нахождения): 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 7
Адрес (почтовый): 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 7
ИНН 7712037050 КПП 774301001
Р/счет 40502810800010001137 в АКБ «ИРС» (ЗАО) г. Москва
Кор/счет 30101810000000000544
БИК 044583544
Р/счет 40502810200000000179 в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) г. Москва
К/счет30101810800000000777
БИК 044585777
Исполнитель:
Заказчик
Генеральный директор
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
Исполнитель
______________ А.В. Титов
м.п.
______________
м.п.
8
Приложение № 2
к договору подряда № ________
от ______________ 2013 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование работ
и основных этапов выполнения
Срок выполнения:
начало
передача на рассмотрение
и приемку
Расчетная цена
этапа
с НДС
(руб.)
Дата подписания договора
25.03.2013 г.
90% от
стоимости
работ
2 этап. Согласование документации с
Заказчиком и эксплуатирующей
организацией. Сопровождение
документации в государственной
экспертизе.
05.04.2013г.
20.06.2013г.
7 % от
стоимости
работ
3 этап. Подготовка окончательного
комплекта документации по результатам
прохождения государственной
экспертизы.
20.06.2013г.
27.06.2013г.
3 % от
стоимости
работ
Разработка
раздела
«Перечень
мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мероприятий
по противодействию терроризму»
в том числе:
1 этап. Разработка раздела «Перечень
мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий
по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, мероприятий по
противодействию терроризму».
Заказчик
Генеральный директор
ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект»
Исполнитель
______________ А.В. Титов
м.п.
______________
м.п.
9