Договор поставки - Министерство здравоохранения самарской

Договор поставки №___
г.о. Тольятти
«__»___________2013г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Тольяттинское бюро судебно-медицинской экспертизы», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника Хорева Юрия Васильевича, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику канцелярские товары (далее – Товар) в
количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в сроки,
установленные настоящим договором, а Заказчик принять Товар и оплатить его.
1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату Товара в установленном договором порядке
и сроки.
1.3. Адрес поставки Товара – 445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Лесная 1 А.
2.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Договора составляет __________() рублей, в том числе НДС:___. Цена
по настоящему договору является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Источник оплаты – субсидии на выполнение государственного задания ______(____) рублей;
приносящая доход деятельность _____(____) рублей.
2.2. Цена договора включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг,
уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по
поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по договору.
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы,
расходы по уборке и вывозу упаковочного материала включены в сумму договора.
2.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение 7 (семи)
банковских дней после подписания Акта приемки-передачи Товара путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании товарно-транспортно
накладных и счетов-фактур.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения договора в
полном объеме.
3.2. Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
4. Порядок приемки товаров
4.1. Заказчик обязан принять Товар и проверить его по количеству и качеству в
соответствии с правилами приемки, предусмотренными нормативными актами.
4.2. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются
Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать
Спецификации (Приложение № 1 к договору).
4.4. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарнотранспортно накладных и счетов-фактур, акт приемки-передачи товара, подписанный
Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.5. В случае поставки некачественного товара Заказчик вправе потребовать от
Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента
заявления о них Заказчиком либо возместить расходы на устранение недостатков товара.
4.6. В случае нарушения требований к качеству товара Заказчик вправе требовать замены
некачественного товара товаром, соответствующим условиям договора.
4.7. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать
доукомплектования товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления такого
требования.
4.8. В случае, если Поставщик не доукомплектовал товар в течение 1 (одного) дня с
момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены
некомплектного товара на комплектный.
4.9. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего
договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента,
комплектности и других характеристик товара Заказчик подписывает акт приемкипередачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в п. 4.9 договора, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями договора.
5.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями
договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.14 настоящего договора Заказчиком
акта приемки-передачи товаров по настоящему договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с п. 2.4.
договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями
договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательств. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательства по оплате суммы по договору,
Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате суммы по договору начиная
со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательства по оплате суммы договора. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством
порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку
эти обстоятельства влияют на исполнение настоящего договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты их возникновения уведомить письменно другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из договора
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами, передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Самарской области с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) дней с
момента её получения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2013
года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к договору.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Техническое задание;
- Спецификация.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
____________ «________________»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Самарской области
«Тольяттинское бюро судебномедицинской экспертизы»
Юр. Адрес:
_________________________________
Почтовый адрес:
_________________________________
Тел./факс: _______________________
ИНН/КПП _______________________
ОГРН ___________________________
В филиале ОАО Банк_______________
р/с ________________________________
К/С _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЕД ___________________________
Юр. Адрес: 445001, Самарская обл., г.
Тольятти. Ул. Лесная, 1 «А».
Почтовый адрес: 445001, Самарская обл.,
г. Тольятти. Ул. Лесная, 1 «А».
Тел./факс: 22-48-41,36-39-79
ИНН 6323038059; КПП 632401001
ОГРН 1036300990384
МУФ СО (ГБУЗ СО «ТБСМЭ» л/с
612.01.109.0)
р/сч. 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской обл. г.Самара
БИК 043601001
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
________________/________________/
Начальник_________________ Ю.В. Хорев
м.п.
м.п.