Приложение №1 к извещению от 12.12.2012 г. Проект Муниципальный контракт

Приложение №1 к извещению от 12.12.2012 г.
Проект
Муниципальный контракт
на поставку бортового камня БР 100.30.15
п. Пионерский
«___» _____________2012 г.
Администрация городского поселения Пионерский, именуемая в дальнейшем
«Муниципальный заказчик», в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры
Сагитовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
___________________________________________, действующего на основании
______________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на
основании решения единой комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом
единой комиссии № ___ от __________г. заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику бортовой камень
БР 100.30.15 – далее «товар»:
№
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во
п/п
1
Бортовой камень БР 100.30.15
шт.
318
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств).
1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки
силами и за счет Поставщика является доставка товара Муниципальному заказчику.
1.3. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой
товара (далее - сопутствующие услуги):
1.3.1. доставка товара до места назначения – п. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 10.
1.3.2. погрузочно-разгрузочные работы в момент передачи;
1.3.3. уборка и вывоз упаковочного материала в момент передачи;
1.3.4. таможенное оформление и страхование товара (в случае поставки импортного
товара).
1.4. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом
порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.
Цена
Контракта
является
твердой,
составляет
___________
руб.
(______________________), в том числе НДС –18%, (далее - Цена Контракта).
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость товара и сопутствующих услуг,
уплачиваемую Муниципальным заказчиком Поставщику, за полное выполнение Поставщиком
своих обязательств по поставке товара и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.
2.4. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, включая применение
грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного
материала, таможенному оформлению и страхованию (в случае поставки импортного товара)
включены в цену Контракта.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств
бюджета городского поселения Пионерский. В случае изменения своего расчетного счета
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом
Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае
все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Муниципального заказчика по оплате Цены Контракта считаются
исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с
банковского счета Муниципального заказчика, указанного в ст.12 настоящего Контракта.
2.6. Оплата цены муниципального контракта производится Муниципальным заказчиком в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета-фактуры на
оплату товара. Счет-фактура выставляется после получения полностью всего количества
поставляемого по муниципальному контракту товара на основании накладной.
2.7. В случае поставки товаров отдельными частями, оплата товара производится
Муниципальным заказчиком только после поставки последней части.
Статья 3. Сроки поставки
3.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента подписания
Контракта.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству" N П-7 от 25 апреля 1966 г.;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству" N П-6 от 15 июня 1965 г.
4.2. Поставщик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком точное время и дату
поставки.
4.3. Поставщик поставляет товары Муниципальному заказчику собственным транспортом
или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ,
включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком
собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.5. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика в день поставки товаров
и/или за его счет.
4.6. В день доставки товара Поставщик обязан передать Муниципальному заказчику
оригиналы накладных и счета-фактуры, сертификаты обязательные для данного вида товара.
4.7. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить
недостатки товара в течение 3 календарных дней с момента заявления о них Заказчиком, либо по
требованию Заказчика заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям
Контракта.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных
документов, указанных в ст. 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщика по настоящему Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.
5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых
экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемого товара, в том числе в части количества,
ассортимента, комплектности и стоимости этого товара, по результатам проведенных
уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета городского
поселения Пионерский.
5.2. Муниципальный Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями
Контракта.
5.2.2. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки
(штрафа, пени) от Поставщика направить Поставщику претензионное письмо с требованием
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Контракта.
5.2.3. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое
заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.4. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать
оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком
неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с
соответствующими требованиями.
5.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания
соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Поставщиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение
обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Поставщика
оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту:
5.2.7.1. Направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты неустойки
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки (штрафа, пени),
направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения.
5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта
вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении
поставленных товаров.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2
Контракта.
5.3.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение
субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему
Контракту.
5.3.3. Запрашивать у Муниципального заказчика предоставления разъяснений и уточнений
по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями
Контракта.
5.4.2. Представить по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.3. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Контрактом.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать
исполнению обязательств по настоящему Контракту.
Статья 6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов,
обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским
законодательством.
6.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 24 месяца с момента подписания
получения товара.
6.3. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по оплате
Цены Контракта Поставщик вправе потребовать от Муниципального заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия
бюджетного финансирования.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в
срок, указанный в п. 3.1. Контракта, на срок до 10 дней Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости товаров, подлежащих поставке по
Контракту, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров, начиная со
дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного в п. 3.1. Контракта.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства по поставке на срок более 10
дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырех) процентов от стоимости товаров,
подлежащих поставке по Контракту, за каждый день просрочки.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости поставленного некачественного
товара за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего
требование о безвозмездном устранении недостатков товара (либо возмещении своих расходов на
устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего
качества).
В случае непредставления Поставщиком надлежащего исполнения соответствующего
обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на
банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки
Заказчиком качественного товара, поставленного взамен товара ненадлежащего качества) в
течение 10 дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырех) процентов от стоимости
поставленного некачественного товара, за каждый день до момента надлежащего исполнения
Поставщиком соответствующего обязательства.
7.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Муниципальному заказчику
неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленного товара,
предусмотренного Контрактом.
7.6. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки
товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Муниципальному
заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с
требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 10 календарных дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего
Контракта.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов)
балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего
Контракта, указанного в п. 11.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре контрактов в течение 3
(трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные
соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в
п. 11.3 Контракта.
Статья 12. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон
12.1. Муниципальный заказчик:
Администрация городского поселения
Пионерский: 628250, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округЮгра, п. Пионерский, ул.
Железнодорожная, 10, ИНН 8622012126,
р/сч 40204810000000000054 в РКЦ
Ханты Мансийск г.Ханты-Мансийск,
БИК 047162000, КПП 861501001,
телефон/факс (34675)4-07-62.
Глава городского поселения Пионерский
_____________В.С. Зубчик
12.2. Поставщик