Договор на поставку азота жидкого 2014 СП

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
азота жидкого
г. Москва
«___» ___________20__ г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице
__________________________________________, д е й с т в у ю щ е г о
н а о с н о в а н и и __________________________________________ , с о д н о й с т о р о н ы , и
Федеральное государственное унитарное предприятие « О б ъ е д и н е н н ы й
экологотехнологический и научно -исследовательский центр по обезвреживанию РАО
и о х р а н е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы » ( ФГУП «РАДОН»), именуемое в дальнейшем
« П о к у п а т е л ь » , в л и ц е ____________________
_______________, действующего на
основании _________________, с другой стороны, на основании протокола заседания Единой
комиссии №__________________ от______________________ заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить азот жидкий (далее по тексту - «Товар») в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар наименование, количество и
стоимость которого определяется в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2. СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Товара осуществляется на основании Заявок Покупателя в течение срока действия
настоящего Договора в переделах общего объема и номенклатуры товара, указанного в Спецификации
(Приложение №1 к настоящему договору).
2.2. Заявка на поставляемый товар оформляется в соответствии с Формой Заявки, приведенной в
Приложении №2 к настоящему Договору.
2.3. Заявка Покупателя должна содержать наименование, количество, период поставки Товара и
подписывает её уполномоченное должностное лицо Покупателя.
2.4. Поставка Товара осуществляется в течение периода, указанного в Заявке.
2.5. Если Покупатель не выбрал Товар на общую сумму договора, то данное обстоятельство не
является причиной для предъявления ему претензий со стороны Поставщика.
2.6. Право собственности на Товар, риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к
Покупателю в момент непосредственной передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем
товарной накладной.
3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком на склады Покупателя,
расположенные по адресам: ФГУП «РАДОН», Московская область, Сергиево Посадский район,
сельское поселение Шеметово, село Шеметово, микрорайон Новый, промплощадка.
3.2. Сдача и приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствие с
законодательством РФ.
3.3. Приемка продукции осуществляется с 1 по 25 число отчетного месяца с 09:00 до 11:30 и с
12:30 до 16:00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
Поставщик обязан согласовать с Покупателем точное время и дату поставки.
3.4. Поставщик поставляет Товар Покупателю собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или
за свой счет.
3.5. В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарных
накладных, подписанных Поставщиком, в двух экземплярах, оригиналы счетов-фактур, сертификаты,
обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае недопоставки или поставки некачественного Товара Поставщик обязан
безвозмездно устранить данные недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента заявления о них
Покупателем либо возместить расходы Покупателю на устранение недостатков Товара.
3.7. Покупатель вправе потребовать проверки качества поставляемых товаров в экспертной
организации по выбору Поставщика, согласованной с Покупателем.
3.8. Если покупателем предъявлены требования, связанные с обнаружением недостатков в
товаре, а Поставщик возражает, считая товар качественным, последний обязан подтвердить это в
экспертной организации по выбору Поставщика, согласованной с Покупателем.
1
3.9. Все расходы по экспертизе товара, транспортировке и монтажу/демонтажу товара для
экспертизы несет Поставщик.
3.10. Покупатель имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества
поставляемого товара по своему усмотрению.
3.11. Для проведения выборочной проверки качества товара Покупатель вправе дать
Поставщику распоряжение о направлении до отгрузки в адрес грузополучателя образцов товара из
каждой партии для проверки качества путем проведения дополнительной лабораторной экспертизы в
согласованной с Поставщиком (указанной Покупателем) профильной организации по проверке
контролю качества товара.
3.12. Экспертиза товара с привлечением экспертных организаций и (или) частных экспертов
проводится за счет средств Поставщика.
3.13. При проведении выборочной проверки, в случае выявления в тестируемых образцах
несоответствия требованиям договора, Покупатель вправе забраковать всю партию товара, при этом
объем поставки, и цена договора остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить
забракованную партию. Забракованная партия удерживается Покупателем до момента поставки новой
партии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов,
указанных в п. 3.5. Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями
Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Поставщика по настоящему Договору.
4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии со статьей 5
Договора.
4.3.2. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам
поставки Товара в рамках настоящего Договора.
4.4. Поставщик обязуется:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями
Договора.
4.4.2. Предоставить Покупателю декларацию о стране происхождения Товара и/или документы,
подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого
документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в
соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.
4.4.3. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня государственной регистрации соответствующего изменения. В случае
непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим
местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Договором.
4.4.6. Поставщик обязан за сутки до поставки сообщить следующие сведения для оформления
пропуска въезда на территорию ФГУП «РАДОН»
- Фамилия Имя Отчество водителя
- Фамилия Имя Отчество ответственного лица, сопровождающего груз.
- Марка и государственный регистрационный номер машины.
Поставщик также должен сообщить номер сотового телефона ответственного лица, сопровождающего
груз.
Пропуск на предприятие – строго по паспорту.
Водители должны быть гражданами РФ, имеющими регистрацию, а также должны свободно общаться
на русском языке.
4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
2
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать
исполнению обязательств по настоящему Договору.
4.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо
погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
4.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар в споре и
под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц.
5. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Общая сумма поставляемого по настоящему Договору Товара составляет
_________________(______________________________________________________________________
______)
рублей_____копеек,
в
том
числе
НДС
18%
_____________(_______________________________) руб_____коп.
Сумма Договора не подлежит увеличению в течение всего срока действия Договора.
5.2. Расчет за фактически поставленный Товар по Заявке, производится Покупателем путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после поставки месячной партии Товара,
предусмотренного Заявкой, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления
Поставщиком счета, при условии предоставления оформленных в соответствии с законодательством
РФ оригиналов товарных накладных и счетов-фактур.
5.3. Оплата на основании выставленного счета производится Покупателем по
безналичному расчету в рублях на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. В случае изменения своего расчетного
счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом
Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски,
связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счет
Поставщика, несет Поставщик.
5.4. В случае исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Покупатель производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера
неустойки, предусмотренной в статье 7 настоящего Договора.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с
действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием
сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим
российским законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку Товаров,
являющихся предметом договора, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.
6.2. Поставщик несет ответственность за
выполнение гарантийных обязательств,
предусмотренных действующим законодательством PФ. Гарантийный срок хранения отсутствует.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате поставляемого
Товара Покупатель обязан уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства по оплате Товара начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного настоящим договором срока оплаты.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
неоплаченной стоимости поставленного Товара.
7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по поставке товаров в том или ином
периоде поставки, установленном в заявке, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней
после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить Покупателю неустойку в
размере 1%, от стоимости Товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый
день просрочки исполнения обязательства по поставке Товаров в соответствующем периоде поставки,
начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного в заявке.
3
7.4. В случае поставки некачественного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Покупателя соответствующего уведомления уплатить
Покупателю неустойку в размере 1%, от стоимости поставленных некачественного Товара,
определенной в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (приложение №1 к
настоящему Договору), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления,
содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товара (либо возмещении своих
расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром
надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего
обязательства (устранения недостатков Товара ненадлежащего качества/поступления на банковский
счет Покупателя суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Покупателем
качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества).
7.5. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон в связи с
ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Покупателю
неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы не поставленного Товара, предусмотренных
договором.
7.6. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Покупатель вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих
случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле и в п.1.1.
настоящего Договора.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или
наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного
производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товаров, переданных Поставщиком.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
4
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую
Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в досудебном порядке.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного
согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в
течение 1 (одного) года , а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами взятых на себя
обязательств.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего
Договора, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.
14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки
собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика,
предоставленные Поставщиком в рамках закупки (далее Сведения), являются полными, точными и
достоверными.
При изменении сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких
изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий
подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом
Поставщика.
Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или
причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на
раскрытие покупателем сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной
власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу,
правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее
– Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с раскрытием, в
том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю
5
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены
таким раскрытием.
Поставщик и Продавец подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставления
Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего
Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное
предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими
документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и
предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных
прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком
соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет
установлена в уведомлении.
12.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Приложение №1 – Спецификация (на 1 листе в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон)
13.2. Приложение №2 – Форма Заявки (на 1 листе в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон)
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
ФГУП «РАДОН»
ИНН 7704009700, КПП 770401001
ОГРН 1037739303612
Юридический и почтовый адрес:
119121 Москва, 7-ой Ростовский переулок, д.2/14
Банковские реквизиты:
Р/счет 405 028 106 014 000 000 13
В ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044 525 593
К/с 301 018 102 0000 0000 593
ОКПО 05083841
Телефон (факс) 248-19-11, 248-19-41
Генеральный директор
___________________________
_________________
________________________ /_______________/
6
Приложение № 1
к Договору № __________
от «____»__________ 2014 года.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на приобретение азота жидкого
№
п/п
1
Наименование
Азот жидкий
Ед.
изм.
тонн
Кол-во
Цена за единицу
продукции с
НДС 18 % руб
Сумма с
НДС 18%
руб
35
ИТОГО
в т.ч. НДС18%
Итого:
________________________________
________________________________
______________________
ФГУП «РАДОН»
________________ /_______________/
________________/________________/
7
Приложение № 2
к Договору №__________
от « » _____________ 2014 года.
ФОРМА
ЗАЯВКА №______
на приобретение азота жидкого
№
п/п
1
Наименование
Ед. изм.
Поставщик
Кол-во
__________________________________
Покупатель
Технический директор
ФГУП «РАДОН»
___________________ /_______________/
____________________
Период поставки
Директор ЦМТО
ФГУП «РАДОН»
____________________ В. Ю. Марютин
Поставщик
__________________________________
Покупатель
Генеральный директор
ФГУП «РАДОН»
___________________ /_______________/
____________________ /________________/
8