Инструкция по участию в отборе
реклама
Инструкция по участию в Отборе Наименование Отбора: Открытый отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Организатор Отбора: филиал ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» Инициатор Отбора: служба главного механика филиала ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» Реестровый номер Отбора: 3-17195-081-16 г. Омск, 2016 год Содержание 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1 2.2. 2.3. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12 6.13 6.14 Раздел 1. Общие положения Термины и определения Порядок проведения Отбора Условия проведения Отбора Требования к участникам Отбора Условия допуска к участию в Отборе Вскрытие конвертов с Предложениями на участие в Отборе Обеспечение Предложения на участие в Отборе Раздел 2. Порядок предоставления Предложения Форма предоставления Предложения Требования к оформлению Предложения Требования к Предложению по порядку формирования стоимости Раздел 3. Информационная карта Отбора Раздел 4. Техническое задание (см. Приложение к Инструкции) Раздел 5. Проект формы договора (контракта) с приложениями (см. Приложение к Инструкции) Раздел 6. Образцы форм для заполнения (см. Приложение к Инструкции) Форма № 1. Предложение Форма № 2. Анкета претендента Форма № 3. Справка о наличии кадровых ресурсов Форма № 4. Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) Форма № 5. Техническое предложение. Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов Форма № 6. Коммерческое предложение Претендента. Порядок определения стоимости работ Форма № 7. План-график выполнения работ Форма № 8. График объемов финансирования Форма № 9. Перечень субподрядных организаций привлекаемых по предмету отбора Форма № 10. Подтверждение согласия с условиями договора (контракта) и приложениями Форма № 11. Квалификационно-технические требования и критерии оценки, предъявляемые к потенциальному Контрагенту Форма № 12. Опись документов Форма № 13. Доверенность Форма № 14. Письмо-запрос на дополнительную документацию 3 3 4 5 6 7 7 7 8 8 8 10 10 15 28 29 29 31 33 34 36 38 40 41 42 44 45 47 48 49 1. Общие положения. 1.1. Термины и определения 1.1.1 Отбор - процедура конкурентного выбора контрагента для выполнения работ/оказания услуг, проводимая посредством сравнительной оценки нескольких предложений в соответствии с внутренними корпоративными стандартами Компании. 1.1.2. Заказчик/Инициатор – служба главного механика филиала «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ», для нужд которого проводится Отбор. ООО 1.1.3. Организатор Отбора – филиал ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ». 1.1.4. Претендент по Отбору - любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения, претендующее на заключение договора (контракта), зарегистрированное на территории Российской Федерации. 1.1.5. Официальный сайт - официальный сайт ОАО «Газпром нефть» в сети «Интернет» для размещения информации, в том числе, о проводимых Компанией процедурах конкурентного выбора контрагентов для поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг – www.gazprom-neft.ru. 1.1.6. Сайт - сайт ООО «Газпромнефть-СМ» в сети «Интернет» для размещения информации, в том числе, о проводимых Компанией процедурах конкурентного выбора контрагентов для поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг – www.gazpromneft-lubricants.ru. 1.1.7. Инструкция по Отбору – документация, утвержденная Организатором, содержащая сведения о порядке проведения и условиях участия в Отборе. 1.1.8. Предложение по Отбору – письменное подтверждение Участника Отбора его согласия участвовать в Отборе на условиях, указанных в Инструкции по участию в Отборе, поданное в срок и по форме, установленной Инструкцией. Предложение по Отбору должно включать полный комплект документов, являющихся его неотъемлемой частью, настоящей Инструкции по участию в Отборе, оформленных в соответствии с требованиями настоящей Инструкции по участию в Отборе. 1.1.9. Договор (контракт) – договор (контракт), заключенный Победителем Отбора в целях обеспечения собственных нужд. Заказчиком с 1.1.10. Предмет Отбора – право на заключение договора (контракта) выполнения работ для нужд Заказчика. 1.1.11. Лот – часть общей потребности Заказчика в работах, закупка которых осуществляется в результате проведения Отбора; самостоятельный предмет закупки. В отношении каждого лота отдельно могут определяться сроки и иные условия выполнения работ. В отношении каждого лота, как правило, заключается отдельный договор (контракт). 1.2. Порядок проведения Отбора. 1.2.1. Настоящий Отбор организации, проводится посредством рассмотрения предложений, полученных от организаций (далее «Претендент») в ответ на информационное письмо о проведении Отбора на основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Отборе (далее «Инструкция»). 1.2.2. Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в установленные сроки в информационном письме документацию, предусмотренную настоящей Инструкцией (далее «Предложение») по адресу, указанному в п. 3.6. настоящей Инструкции. 1.2.3. Отбор проводится в следующем порядке: Претендент извещает письмом/письмом в эл. виде в адрес Организатора отбора (п. 3.1.) по Форме № 14 о намерениях принять участие в Отборе. Организатор отбора информирует Претендента письмом/письмом в эл. виде о способе получения дополнительного комплекта документов (проектная документация) для подготовки предложения. Претендент направляет Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с настоящей Инструкцией, в составе которого предоставляет всю необходимую информацию в соответствии с форматом перечня, определенным в Форме №12. Организатор Отбора проводит процедуру вскрытия поступивших от Претендентов конвертов с Предложениями. Организатор Отбора получает необходимые разъяснения, уточнения, подтверждения, осуществляет квалификационную оценку Претендента и поступившего Предложения Претендента, проводит конкурентные переговоры с Претендентами (при необходимости), а также осуществляет иные мероприятия для целей выявления организации способной выполнить работы по предмету Отбора. Организатор Отбора с привлечением профильных специалистов после получения подтверждения от Претендента по участию в Отборе имеет право провести технический аудит Претендента на предмет соответствия его производственных мощностей и кадрового потенциала требованиям Отбора. 1.2.4. Предложения Претендентов оцениваются исходя из критериев указанных в п. 3.12. 1.2.5. По результатам оценки и сопоставления Предложений на участие в Отборе, победителем Отбора признается участник, предложивший лучшие условия выполнения работ, являющиеся предметом Отбора. 1.2.6. Победитель Отбора определяется отдельно по каждому лоту (в случае распределения предмета Отбора на лоты), при этом по каждому лоту Победителем может быть признан только один участник Отбора. 1.2.7. Договор (контракт) заключается на условиях, указанных в поданном Победителем Отбора предложении на участие в Отборе и в настоящей Инструкции по Отбору. 1.3. Условия проведения Отбора. Подавая Предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент, тем самым, соглашается со следующими условиями: 1.3.1. Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки Предложения, являются затратами Претендента и не подлежат компенсации Организатором Отбора ни при каких обстоятельствах. 1.3.2. Организатор Отбора примет к рассмотрению все предоставленные в срок предложения, отвечающие условиям и требованиям настоящей Инструкции. 1.3.3. Конверты с Предложениями, полученные после окончания срока приема Предложений, Организатором не вскрываются. Такие конверты с Предложениями направляются Организатором в адрес заявителей, представивших указанные Предложения. 1.3.4. Подача предложения Претендентом не должна быть истолкована как намерение или обязательство ООО «Газпромнефть-СМ», выраженное или подразумеваемое, считать себя заключившим договор (контракт) на основании информационного письма, настоящей Инструкции, а также на основании направления Претендентом в адрес Организатора Отбора Предложения. 1.3.5. Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящей Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора (контракта) с таким Претендентом, право, на заключение которого может быть присуждено по итогам Отбора в случае признания такого Претендента победителем Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего Отбора должен содержать все существенные условия, представленные в Предложении Претендента. 1.3.6. Претендент имеет право в ходе подготовки Предложения обращаться с просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес Организатора Отбора. 1.3.7. В рамках рассмотрения Предложений Организатора Отбора вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении, предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений Предложения Претендента. 1.3.8. Организатор Отбора вправе вносить изменения и уточнения в настоящую Инструкцию как в рамках рассмотрения Предложений Претендентов, так и до момента поступления Предложений Претендентов в адрес Организатора Отбора. 1.3.9. При открытых процедурах Отбора, в случае если Организатор Отбора сочтет необходимым внести такие изменения/уточнения в настоящую Инструкцию, информация о таких изменениях/уточнениях будет размещена на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» www.gazprom-neft.ru в разделе «Конкурсы и Отборы» и дополнительно на сайте www.gazpromneft-lubricants.ru в разделе «Тендеры». С момента опубликования информации об изменении/уточнении настоящей инструкции в изложенном выше порядке, такие изменения/уточнения считаются неотъемлемой частью Инструкции. 1.3.10. Организатора Отбора вправе отказаться от проведения Отбора, а также имеет право отказаться от всех предложений по любой причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Претендентами. 1.4. Требования к участникам Отбора. 1.4.1. В Отборе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы. 1.4.2. В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено нотариально заверенной копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. 1.4.3. В случае если Претендент является нерезидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства, что должно быть подтверждено свидетельством (сертификатом) о регистрации иностранного юридического лица. 1.4.4. В случае если Претендент является Представительством, либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами (Разрешение на открытие представительства, Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр). 1.4.5. Претендент по Отбору для того, чтобы принять участие в отборе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.4.6. 1.4.6. Обязательные требования к Претендентам по Отбору: 1.4.6.1. соответствие Претендента по Отбору требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, производящим работы, являющиеся предметом Отбора. Претенденты должны обладать всеми необходимыми разрешительными документами, позволяющими выполнять работы согласно предмету Отбора. 1.4.6.2. не проведение ликвидации Претендента по Отбору - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента по Отбору юридического лица банкротом; 1.4.6.3. не приостановление деятельности Претендента по Отбору в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в Отборе; 1.4.6.4. деятельность Претендента по Отбору должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах; 1.4.6.5. Претендент по Отбору должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей; 1.4.6.6. Претендент по Отбору должен быть платежеспособным; 1.4.6.7. Претендент по Отбору должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора (контракта). 1.4.7. Претендент по отбору вправе привлечь к исполнению договора (контракта) соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено п. 3.5. 1.5. Условия допуска к участию в отборе. 1.5.1. По усмотрению Организатора Отбора, Претендент по Отбору может быть отстранен от участия в Отборе в случае: 1.5.1.1. непредставления Претендентом обязательных документов, входящих в состав предложения на участие в Отборе по п. 3.13.; 1.5.1.2. наличия в обязательных документах, входящих в состав предложения на участие в Отборе (п. 3.13.), недостоверных сведений о Претенденте по Отбору; 1.5.1.3. несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.4.6; 1.5.1.4. несоответствия Предложения на участие в отборе требованиям Инструкции по Отбору, в том числе в случае наличия в таких Предложениях предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену предмета отбора при условии, если такая начальная (максимальная) цена установлена в соответствии с информацией п. 3.4; 1.5.1.5. установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента по Отбору – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Претендента по Отбору – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 1.5.1.6. установления факта приостановления деятельности Претендента по Отбору юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 1.5.1.7. установления факта несоответствия Претендента по Отбору/Предложения Претендента на участие в Отборе прочим условиям настоящей Инструкции по Отбору. 1.6. Вскрытие конвертов с Предложениями на участие в Отборе 1.6.1. Если в п. 3.11 указано, что процедура вскрытия конвертов с Предложениями является открытой, то во время и в месте, указанные в извещении о проведении Отбора и пункте 3.11, Организатором Отбора вскрываются конверты с Предложениями на участие в Отборе. Вскрытие конвертов с Предложениями на участие в Отборе осуществляется в один день. 1.6.2. Присутствующие участники отбора при вскрытии конвертов с Предложениями на участие в Отборе, должны предоставить доверенность, выданную от имени участника Отбора /иные документы, подтверждающие право представителя участника Отбора осуществлять действия от имени участника Отбора (для лиц, наделенных правом осуществлять действия от имени участника Отбора без доверенности) непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов. 1.7. Обеспечение Предложений на участие в Отборе 1.7.1. Если в пункте 3.9. установлено требование о представлении в составе Предложения обеспечения Предложения на участие в Отборе, Претенденты по Отбору представляют в составе своих Предложений на участие в Отборе обеспечение исполнения обязательств в форме и на сумму, указанную в пункте 3.10. 1.7.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, или иной кредитной организацией, о которой достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично. 1.7.3. Непредставление обеспечения Предложения по Отбору в случае, если требование о предоставлении обеспечения Предложения установлено пунктом 3.9., считается существенным отклонением от требований и условий Инструкции по Отбору. Организатор Отбора вправе отклонить Предложения по Отбору, не содержащие соответствующее обеспечение. 1.7.4. Участнику Отбора, Предложение на участие в Отборе которого не было признано выигравшим, обеспечение Предложения по отбору возвращается по запросу Претендента в течение семи рабочих дней после подписания договора (контракта), право на заключение которого является предметом Отбора, объявления Отбора несостоявшимся или истечения срока действия Предложения на участие в Отборе (в зависимости от того, какое из перечисленных обстоятельств наступит ранее). 1.7.5. Участнику Отбора, Предложение на участие, в Отборе которого было признано выигравшим, обеспечение Предложения по Отбору возвращается после подписания таким участником Отбора договора (контракта) на выполнение работ, являющихся предметом Отбора. 1.7.6. Организатор Отбора имеет право удержать обеспечение Предложения по Отбору, если участник Отбора, Предложение на участие, в Отборе которого было признано выигравшим, после получения соответствующего уведомления отказывается от подписания договора (контракта) или не подписывает договор (контракт) в сроки и в порядке, указанные в соответствующем уведомлении. 2. Порядок предоставления предложений 2.1. Форма предоставления Предложения 2.1.1. Все предложения должны быть представлены в оригинале с приложением одной копии документов на электронном носителе информации (в формате pdf и/или doc/xls (excel/word) в соответствии с требованиями п. 3.13. столбца «форма предоставления»). Оригинал и электронный носитель информации с Предложением должны быть надежно запечатаны в конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с п. 2.1.2. настоящей Инструкции. 2.1.2. На конверте с Предложением указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора, указанные в пункте 3.7. 2.2. Требования к оформлению Предложения 2.2.1. Предложение на участие в Отборе должно содержать документы, указанные в пункте 3.13. и должно быть представлено в том же порядке с обязательным приложением Описи документов по Форме №12. 2.2.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 3.13., Претендент, по усмотрению Организатора Отбора, может быть не допущен к участию в Отборе. 2.2.3. Представление Предложения на участие в Отборе с отклонением по форме, установленной Инструкцией по Отбору, может быть расценено Организатором как несоответствие Предложения требованиям Инструкции по Отбору. 2.2.4. Все документы, входящие в состав предложения Претендента, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и Организатор Отбора, составляются на русском языке либо предоставляется нотариально заверенный перевод документов. 2.2.5. Все документы, входящие в состав Оригинала Предложения, должны быть сшиты в единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены Претендентом - физическим лицом (в том числе на прошивке). При этом при брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа, выданного Претенденту третьими лицами и содержащий печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии), помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при брошюровании Предложения, оригиналы официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами, не были повреждены. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и скреплена печатью. 2.2.6. При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на оригиналах официальных документов, выданных Претенденту третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу. 2.2.7. Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена требованиями настоящей Инструкции. 2.2.8. При подготовке Оригинала Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных подписей. 2.2.9. Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 2.2.10. Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам. 2.2.11. При описании условий и предложений Претендент должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано требованиями настоящей Инструкции. 2.2.12. Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.2.13. Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Организатором Отбора принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 2.2.14. Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Отборе и приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не возвращаются Претенденту, кроме отозванных Претендентами Предложений. 2.3. Требования к Предложению по порядку формирования стоимости 2.3.1. Претендент производит расчет стоимости Предложения и предоставляет его итог в Форме № 1. Итоговая стоимость работ, указываемая в Форме № 1 формируется с учетом НДС, с учетом всех возможных дополнительных затрат (транспортных расходов, возможных платежей, предусмотренных действующим законодательством и т.д.) в рублях Российской Федерации и должна соответствовать итоговой сумме, указываемой в Протоколе договорной цены. 2.3.2. Информация о решении Организатора Отбора установить/не устанавливать начальную (максимальную) цену договора (цену лота, а также информация о размере такой начальной (максимальной) цены в случае её установления, указана в п. 3.4. 3. Информационная карта Отбора В Разделе 3 «Информационная карта Отбора» содержится информация для данного конкретного Отбора, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1 «Общие положения» и Раздела 2 «Порядок предоставления Предложения». №, п. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Наименование Информация Наименование Отбора: Открытый отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Организатор Отбора: филиал ООО «Газпромнефть – СМ» «ОЗСМ» в г. Омске Реестровый номер Отбора: 3-17195-081-16 Адрес Организатора Отбора: 644040, г. Омск, пр. Губкина д.1 Контактный телефон: +7 (3812) 69-07-88 Адрес электронной почты: Sakhonchik.OV@omsk.gazprom-neft.ru Контактные лица: Сахончик Олеся Викторовна, Андреева Татьяна Александровна Предмет Отбора: право на заключение договора на оказание Предмет Отбора услуг по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Официальный источник www.gazprom-neft.ru www.gazpromneft-lubricants.ru объявления Отбора: Информация о начальной Начальная максимальная стоимость договора (контракта) не (максимальной) стоимости установлена договора (контракта) Привлечение Не допускается. соисполнителей Объем выполнения работ собственными силами по предмету (субподрядчиков) к отбора - 100%. исполнению договора (контракта), условия их привлечения. Наименование Отбора, Организатор Отбора, реестровый номер Отбора, адрес Организатора Отбора, контактный телефон, факс, адрес эл. почты, контактное лицо №, п. Наименование Информация 3.6. Срок и место подачи Предложения на участие в Отборе, контактное данные лица по приему Предложений 3.7. Порядок оформления конверта с Предложением по Отбору 3.8. Требования о предоставлении копий Предложения. Количество и порядок оформления копий Предложения на участие в Отборе Предложения на участие в Отборе принимаются по адресу: 644040, г. Омск, пр. Губкина д.1, АБК КФМ, каб.216 Контактное лицо: Секретарь Конкурсной Комиссии Сахончик Олеся Викторовна Телефон: +7 (3812) 69-07-88 e-mail: Sakhonchik.OV@omsk.gazprom-neft.ru Дата и время начала подачи Предложений на участие в Отборе: «12» февраля 2016 года, 10 часов 00 минут (время местное, г. Омск). Предложения принимаются Организатором в сроки и в порядке, определенные настоящим пунктом в рабочие дни. В первый день приема Предложений – с 10.00ч. до 17.00ч.; в остальные дни: понедельник – четверг - с 08.30ч. до 17.00ч.; пятница – с 08.30ч. до 16.00ч.; в последний день приема Предложений – с 8.30ч. до 15.00ч. Дата и время окончания подачи Предложений на участие в Отборе: «02» марта 2016 года, 15 часов 00 минут (время местное, г. Омск) Наименование Отбора: Открытый отбор организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Реестровый номер процедуры: 3-17195-081-16 Претендент: _______________ Адрес Претендента: _______________ В тендерный комитет ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ»; 644040, г. Омск, пр. Губкина д.1. Все Предложения должны быть представлены в оригинале, с приложением одной копии (на CD диске, согласно п.3.13). Оригинал и копия должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами, входящими в состав оригинала и информацией копии, Организатор Отбора при рассмотрении Предложения будет принимать решения на основе документов оригинала. Оригинал Предложения помечается на первой странице «ОРИГИНАЛ». Оригинал и копия должны быть надежно запечатаны в один общий конверт, на котором указывается: наименование Отбора, на участие в котором подается Предложение; реестровый номер Отбора; наименование и адрес Претендента, предоставившего Предложение на участие в Отборе; наименование и адрес Организатора Отбора, указанные в пункте 3.1. 3.9. Обеспечение Предложения на участие в Отборе 3.10. Форма, размер Обеспечение не требуется обеспечения Предложения на участие в Отборе, срок обеспечения Обеспечение не требуется №, п. Наименование 3.11. Порядок вскрытия конвертов с Предложениями, дата, время и место вскрытия конвертов с Предложениями на участие в Отборе 3.12. Критерии оценки Предложений на участие в Отборе 3.13. Перечень документов входящих в состав Предложения по Отбору и форма их предоставления Информация Публичное вскрытие конвертов с Предложениями: 04 марта 2016 года, 11 часов 00 минут, время местное. Место вскрытия конвертов с Предложениями: предварительно уточнить у секретаря Конкурсной комиссии Сахончик Олеси Викторовны, Контактный телефон: +7 (3812) 69-07-88. О присутствии представителя Участника отбора на процедуре вскрытия конвертов необходимо уведомить секретаря Конкурсной комиссии не менее, чем за 5 рабочих дней до дня вскрытия конвертов * Стоимость услуг; * Наличие технических ресурсов и квалифицированного персонала (соответствие Квалификационно-технических требований, предъявляемых к участникам отбора); * Опыт реализации аналогичных предмету отбора услуг на нефтеперерабатывающих предприятиях, в т.ч. на предприятиях ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Газпромнефть-СМ»; * Условия оплаты – по факту выполненных работ в течение 30 банковских дней. Претендент должен представить на Форма участие в Отборе следующие документы: предоставлен ия Предложения (помимо оригинала) На СD диске Форма № 1. Предложение PDF Форма № 2. Анкета претендента PDF Форма № 3. Справка о наличии кадровых ресурсов Форма № 4. Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) Форма № 5. Техническое предложение. Справка о фактическом наличии материальнотехнических ресурсов Форма № 6. Коммерческое предложение Претендента Форма № 7. План –график выполнения работ Форма № 8. График объемов финансирования Форма № 9. Перечень субподрядных организаций привлекаемых по предмету отбора Форма № 10. Подтверждение согласия с условиями договора (контракта) и приложениями Форма № 11. Квалификационно-технические требования и критерии оценки, предъявляемые к потенциальному Контрагенту на выполнение строительномонтажных работ Форма № 12. Опись документов PDF, XLS /DOC PDF PDF, XLS /DOC PDF PDF PDF PDF PDF PDF, XLS /DOC Форма № 13. Доверенность PDF, XLS /DOC DOC Форма № 14. Запрос на предоставление PDF №, п. Наименование Информация дополнительной документации по отбору Заверенная руководителем предприятия копия сертификата системы контроля качества в соответствии со стандартом ISO 9000 и другие имеющиеся лицензии, патенты, свидетельства Заверенные копии удостоверений специалистов, привлекаемых для оказания услуг в рамках отбора Заверенные копии Сертификатов официального дилера/партнера на оборудование, являющееся предметом отбора Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Нотариально заверенная копия Устава Выписка из решения общего собрания учредителей о назначении руководителя Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет Справка из налоговых органов РФ об отсутствии/наличии задолженности по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей Справка из банка о том, что Участник Отбора имеет/не имеет задолженности по картотеке по внебалансовому счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок» Информация об организационно-штатной структуре компании (схематично) Справка о возрасте компании с момента регистрации с учетом правопреемственности Справка об аффилированности с компаниями нефтегазового комплекса Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой – за 2014 год, (по форме №№ 1, 2) с отметкой налоговых органов об их приеме Копии писем с официальными отзывами от Заказчиков, в т.ч. входящих в группы крупных НК (Газпром нефть, Лукойл, ТНК-ВР, Роснефть, СНГ и др.) Справка по опыту работы с ООО «Газпром нефть» и дочерними обществами компании Справка об участии в судебных и арбитражных процессах по банкротству/ликвидации/не состоятельности Справка о загруженности текущими проектами Справка по промышленной безопасности, экологии и охране труда в компании Письмо о возможности выполнять работы сверхурочно и в выходные дни – в свободной форме PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF №, п. Наименование Информация Уставная, учредительная документация, Свидетельство о допуске к работам субподрядной (ых) организации (й) Положительные отзывы и благодарственные письма Прочая информация, предоставляемая по усмотрению участника, разъясняющая и дополняющая содержание сути представленного Предложения PDF PDF PDF 4. Техническое задание ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг: сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства в филиале ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ" 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 1.1. Услуги осуществляются на основании графика ППР и сметы затрат на 2016г. 1.2. На объектах филиала предполагается оказание услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ". 1.3 Технологические объекты филиала предназначены для производства базовых и товарных масел. 2. РАЙОН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 2.1 Объекты филиала ООО «Газпромнефть – СМ» «ОЗСМ» расположены по адресу г. Омск, проспект Губкина 1, территория ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 3.1 Начало оказания услуг – 01.04.2016г. 3.2 Окончание оказания услуг – 25.11.2016г. 3.3 Детальный график оказания услуг претендент разрабатывает перед началом оказания услуг и согласовывает его с Заказчиком. 3.4 По требованию Заказчика, в рамках заключения Договора, детальный график оказания услуг должен быть выполнен в программе календарно-сетевого планирования Microsoft Project. 4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 4.1 Общие требования 4.1.1 Планирование и организация оказания услуг по выполнению настоящего задания должны включать в себя: 4.1.2 Разработка плана организации работ на оказание услуг. 4.1.3 Комплектация материалами и оборудованием согласно разработанной проектносметной документации (разделительной ведомости МТР). 4.1.4 . Оказание услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ". 4.1.5 . Технические условия на подключения выдаются Заказчиком после получения нагрузок от подрядчика к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям (электроснабжения, теплофикационной воды, водяного пара, водоснабжения, канализации). 4.1.6 . Применяемые технические средства измерений должны быть допущены к применению на территории Российской Федерации (иметь сертификаты федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений) и иметь разрешение на применение Ростехнадзора (сертификат соответствия о взрывозащищенности о системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России). 4.1.7 . Объемы оказания услуг могут быть изменены по результатам ревизии, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 4.1.8 . Выполнение подготовительных работ по оказанию услуг – ограждение места производства работ. 4.1.9 . Уборка территории площадки после окончания работ по оказанию услуг. 4.2 Стадия «Рабочая документация» 4.2.1 Разработать план организации работ по оказанию услуг, в соответствии с требованиями ПБ, ОТ и ООС. 4.2.2 При разработке технических решений и документации руководствоваться требованиями действующих норм и правил ПБ и другой НТД 4.3 Стадия «Комплектация оборудованием и материалами» 4.3.1 Выполнить комплектацию объектов в соответствии с проектно-сметной документацией (разделительной ведомостью МТР). 4.3.2 По согласованию с заказчиком выполнить входной контроль поставляемого оборудования. 4.3.3 Перечень документов, передаваемых Заказчику на данном этапе: - Паспорта на материалы - Сертификаты соответствия требованиям ГОСТов 4.4 Стадия «Техническое обслуживание». 4.4.1 На основании рабочей документации оказать услуги по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ". После проведения работ по оказанию услуг предоставить исполнительную документацию. 4.4.2 При проведении работ по капитальному ремонту ступеней сжатия, электродвигателей, замене редуктора, капитальному ремонту частотного преобразователя персонал должен иметь доверенность завода-изготовителя на проведение работ, использовать оригинальные материалы и агрегаты, предоставить гарантию на материалы и работу не менее одного года. 4.4.3 При проведении работ по капитальному ремонту ступеней сжатия, электродвигателей, замене редуктора, капитальному ремонту частотного преобразователя персонал должен иметь доверенность завода-изготовителя на проведение работ, использовать оригинальные материалы и агрегаты, предоставить гарантию на материалы и работу не менее одного года. 4.4.4 После проведенного технического обслуживания проводится тестирование, на основании которого составляется «акт технического обслуживания» 4.5 Требования к носителям информации и формату электронных документов 4.5.1 Документы, являющиеся результатом работы по оказанию услуг по настоящему заданию (п. 4.2) должны быть переданы Исполнителем Заказчику в соответствии со следующими требованиями: - на бумажном носителе информации – по 4 экземпляра каждого документа; - на электронном носителе информации (компакт-диски CD/DVD с файлами документов) – по одному файлу каждого документа на диске, два комплекта дисков в формате «pdf». - диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. - состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP/Vista/7. Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается дополнительно. - спецификации на оборудование и материалы предоставляются в формате “xls”, данные документы должны быть защищены от записи. - формат заказной документации, передаваемой в электронном виде, должен быть согласован с Заказчиком. 4.5.2 Предпочтительными форматами файлов являются: - для текстовых документов – формат «Документ Word» – «doc», версия Microsoft Word 2003; - для табличных документов – формат «Документ Excel» – «xls», версия Microsoft Excel 2003; - для графических документов – формат «Рисунок Visio» – «vsd», версия Microsoft Visio 2003, или формат «Чертеж Autocad – «dwg». 4.5.3 Сметная документация - в базовом уровне цен 2000 года (ТЕР 2001 для Омской области) в программе «Гранд Смета» в формате Гранд Смета версия 5.0 и ниже. 4.5.4 Если применяемые Исполнителем средства для создания документов не позволяют создать электронные документы в предпочтительных форматах, то электронные документы передать в двух комплектах: комплект в исходных форматах и комплект в форматах, доступных для просмотра без применения специализированного программного обеспечения, например: - для текстовых документов - формат «Файлы TIF» - «tiff», «Adobe Acrobat Document» - «pdf»; - Для графических документов – формат «Файлы TIF» - «tiff», «Adobe Acrobat Document» - «pdf». 4.5.5 Файлы, являющиеся результатами оказания услуг по настоящему заданию (п. 4.2), должны быть переданы Исполнителем Заказчику, на бумажном носителе. - 5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ МТР 5.1. Материалы (оборудование) поставляются подрядчиком (по согласованию с заказчиком) в полном объеме, согласно разделительной ведомости МТР и формы расчета стоимости с перечнем запасных и изнашиваемых деталей. 6. СОСТАВ ОБЪЕКТА. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМОВ РАБОТ Услуги включают в себя: 6.1. Оказание услуг включают в себя: оказание услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ". № п/п Сроки вид услуг Ед. изм. Кол-во начало окончание 2 3 4 5 6 7 1 УЗЛСиИТ Техническое обслуживание компрессора Е-18 GA-11-10F Atlas Copco шт. 1 01.10.2016 г. 25.10.2016 г. 2 УФМ Техническое обслуживание компрессора ВК-1 GA-90FF Atlas Copco (УФМ) шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. 3 УФМ Техническое обслуживание компрессора ВК-2 GA-90FF Atlas Copco (УФМ) шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 г. 4 УФМ Техническое обслуживание рефрижераторного осушителя воздуха ОВ-1 модели FX 18 (УФМ) шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. 1 уст-ка 5 УФМ Техническое обслуживание компрессора ВК-1 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) шт. 1 01.10.2016 г. 25.10.2016 г. 6 УФМ Техническое обслуживание компрессора ВК-2 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) шт. 1 01.11.2016 г. 25.11.2016 г. 7 УФМ Техническое обслуживание компрессора ВК-3 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. 8 УФМ технического обслуживания тепло-регенерационного осушителя воздуха ОВ-1 модели BD 150+CE 400W50HZ (ТГ-1) шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 г. 9 УФМ технического обслуживания тепло-регенерационного осушителя воздуха ОВ-2 модели BD 150+CE 400W50HZ (ТГ-1) шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 6.2. Перечень услуг и материалов 6.2.1. Компрессор Е-18 GA-11-10F Atlas Copco Зав. № AII228828, 1997г.в., УЗЛСиИТ Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажного клапана Проверка состояния охладителя, конденсатора встроенного осушителя - при необходимости очистка Замена элементов воздушного фильтра, отсека преобразователя частоты Замена компрессоргного масла Замена масляного фильтра Замена маслосепаратора Очистка охладителей Осмотр и очистка воздушного фильтра Осмотр, очистка фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Замена термостата Переборка дренажного клапана WSD Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка показания давления и температуры Проверка светодиодов/экрана Проверка предохранительного клапана Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Проверка работы охлаждающих вентиляторов преобразователя частоты Проверка продувочного электромагнитного клапана после останова и нажатия кнопки аварийного останова Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901000000 Набор фильтров (воздушный/масляный) 2901034301 Элемент маслосепаратора 2901000600 Набор для переборки клапана минимального давления 2901161600 Набор термостата 2901000201 Набор для переборки разгрузочного клапана 2904500069 Набор для переборки дренажного клапана WSD25-40 1089057470 Датчик температуры 1089062114 Клапан соленоидный Масло компрессорное Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco 6.2.2. ВК-1 GA-90FF Atlas Copco Зав. №611999, 2011 г.в., участок фасовки масел (УФМ) Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажных клапанов Проверка работы охладителей (воздух/масло), очистка сжатым воздухом Замена элемента воздушного фильтра Замена компрессорного масла Замена фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Замена масляного фильтра Замена элемента маслосепаратора Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Переборка маслоотсечного клапана Переборка обратного клапана Переборка циклонного влагоотделителя WDS Замена термостатического клапана Проверка состояния контактных групп электроконтакторов К21, К22, К23 Замена соединительного гибкого элемента (муфты) Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901194402 Набор фильтров (воздушный и масляный фильтр) 2901056622 Набор для замены элемента маслосепаратора 2901145300 Набор для переборки клапана минимального давления 2901145400 Набор для замены термостатического клапана 2901108401 Набор для переборки маслоотсечного клапана 2901146300 Набор для переборки разгрузочного клапана 2901063320 Набор для переборки влагоотделителя WDS - 2 шт. 1089057554 Датчик давления 1089057543 Датчик перепада давления 1089057470 Датчик температуры 1089070213 Клапан соленоидный Масло Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco Набор для переборки обратного клапана Набор картриджей фильтров DD и PD Соединительный гибкий элемент (муфта) 6.2.3. ВК-2 GA-90FF Atlas Copco Зав. №611998, 2011 г.в., участок фасовки масел (УФМ) Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажных клапанов Проверка работы охладителей (воздух/масло), очистка сжатым воздухом Замена элемента воздушного фильтра Замена компрессорного масла Замена фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Замена масляного фильтра Замена элемента маслосепаратора Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Переборка маслоотсечного клапана Переборка обратного клапана Переборка циклонного влагоотделителя WDS Замена термостатического клапана Проверка состояния контактных групп электроконтакторов К21, К22, К23 Замена соединительного гибкого элемента (муфты) Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901194402 Набор фильтров (воздушный и масляный фильтр) 2901056622 Набор для замены элемента маслосепаратора 2901145300 Набор для переборки клапана минимального давления 2901145400 Набор для замены термостатического клапана 2901108401 Набор для переборки маслоотсечного клапана 2901146300 Набор для переборки разгрузочного клапана 2901063320 Набор для переборки влагоотделителя WDS - 2 шт. 1089057554 Датчик давления 1089057543 Датчик перепада давления 1089057470 Датчик температуры 1089070213 Клапан соленоидный Масло Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco Набор для переборки обратного клапана Набор картриджей фильтров DD и PD Соединительный гибкий элемент (муфта) 6.2.4. Рефрежираторный осушитель воздуха ОВ-1 модели FX 18 Зав. № CAI 468126, 2011 г.в., участок фасовки масел (УФМ) Перечень услуг Проверка и запись текущих параметров работы (давление хладагента, температуру и давление воздуха) Проверка работы и настройка регулятора производительности (байпасного клапана системы хладагента), расширительного клапана Проверка и протяжка электрических соединений электрошкафа Инспекция на предмет утечек хладагента, при необходимости пайка и дозаправка Проверка работы дренажного клапана Проверка работы охладителей (воздух/хладагент), очистка сжатым воздухом Проверка функционирования вентилятора охладителя (воздух/хладагент) Проверка настройки реле включения вентилятора Переборка дренажного клапана Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания Набор для переборки дренажного клапана 6.2.5. ВК-1 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco Зав. №658182, 2011 г.в., участок фасовки масел (ТГ-1) Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажных клапанов Проверка работы охладителей (воздух/масло), очистка сжатым воздухом Замена элемента воздушного фильтра Замена компрессорного масла Замена фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Замена масляного фильтра Замена элемента маслосепаратора Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Переборка маслоотсечного клапана Переборка обратного клапана Переборка циклонного влагоотделителя WDS Замена термостатического клапана Проверка состояния контактных групп электроконтакторов К21, К22, К23 Замена соединительного гибкого элемента (муфты) Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Проверка работы охлаждающих вентиляторов преобразователя частоты Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901194402 Набор фильтров (воздушный и масляный фильтр) 2901056622 Набор для замены элемента маслосепаратора 2901145300 Набор для переборки клапана минимального давления 2901145400 Набор для замены термостатического клапана 2901108401 Набор для переборки маслоотсечного клапана 2901146300 Набор для переборки разгрузочного клапана 2901063320 Набор для переборки влагоотделителя WDS - 2 шт. 1089057554 Датчик давления 1089057543 Датчик перепада давления 1089057470 Датчик температуры 1089070213 Клапан соленоидный Масло Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco Набор для переборки обратного клапана Набор картриджей фильтров DD и PD Соединительный гибкий элемент (муфта) 6.2.6. ВК-2 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco Зав. №658183, 2011 г.в., участок фасовки масел (ТГ-1) Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажных клапанов Проверка работы охладителей (воздух/масло), очистка сжатым воздухом Замена элемента воздушного фильтра Замена компрессорного масла Замена фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Замена масляного фильтра Замена элемента маслосепаратора Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Переборка маслоотсечного клапана Переборка обратного клапана Переборка циклонного влагоотделителя WDS Замена термостатического клапана Проверка состояния контактных групп электроконтакторов К21, К22, К23 Замена соединительного гибкого элемента (муфты) Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Проверка работы охлаждающих вентиляторов преобразователя частоты Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901194402 Набор фильтров (воздушный и масляный фильтр) 2901056622 Набор для замены элемента маслосепаратора 2901145300 Набор для переборки клапана минимального давления 2901145400 Набор для замены термостатического клапана 2901108401 Набор для переборки маслоотсечного клапана 2901146300 Набор для переборки разгрузочного клапана 2901063320 Набор для переборки влагоотделителя WDS - 2 шт. 1089057554 Датчик давления 1089057543 Датчик перепада давления 1089057470 Датчик температуры 1089070213 Клапан соленоидный Масло Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco Набор для переборки обратного клапана Набор картриджей фильтров DD и PD Соединительный гибкий элемент (муфта) 6.2.7. ВК-3 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco Зав. №658184, 2011 г.в., участок фасовки масел (ТГ-1) Перечень услуг Проверка показаний регулятора Elektronikon и текущих параметров работы компрессора, сброс счетчика сервисных часов Проверка электрических соединений электрошкафа компрессора - при необходимости протяжка Проверка на предмет утечек масла, воздуха, воды Проверка работы дренажных клапанов Проверка работы охладителей (воздух/масло), очистка сжатым воздухом Замена элемента воздушного фильтра Замена компрессорного масла Замена фильтрующих элементов отсека преобразователя частоты Замена масляного фильтра Замена элемента маслосепаратора Переборка разгрузочного клапана Переборка клапана минимального давления Переборка маслоотсечного клапана Переборка обратного клапана Переборка циклонного влагоотделителя WDS Замена термостатического клапана Проверка состояния контактных групп электроконтакторов К21, К22, К23 Замена соединительного гибкого элемента (муфты) Проверка состояния воздушного впускного шланга между воздушным фильтром и элементом Проверка функции аварийного отключения при перегреве Проверка и очистка узла вентилятора охлаждения Очистка охлаждающих ребер электродвигателя Проверка дросселя в линии пневмоуправления Проверка работы охлаждающих вентиляторов преобразователя частоты Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания 2901194402 Набор фильтров (воздушный и масляный фильтр) 2901056622 Набор для замены элемента маслосепаратора 2901145300 Набор для переборки клапана минимального давления 2901145400 Набор для замены термостатического клапана 2901108401 Набор для переборки маслоотсечного клапана 2901146300 Набор для переборки разгрузочного клапана 2901063320 Набор для переборки влагоотделителя WDS - 2 шт. 1089057554 Датчик давления 1089057543 Датчик перепада давления 1089057470 Датчик температуры 1089070213 Клапан соленоидный Масло Roto-Inject Fluid компании Atlas Copco Набор для переборки обратного клапана Набор картриджей фильтров DD и PD Соединительный гибкий элемент (муфта) 6.2.8. тепло-регенерационный осушитель воздуха ОВ-1 модели BD 150+CE 400W50HZ Зав. №АР1081248, 2011 г.в., участок фасовки масел (ТГ-1) Перечень услуг Комплексная диагностика работоспособности осушителя Замена элементов фильтров типа DDp, PD Замена глушителей Замена подшипников вентилятора продувки Замена мини-фильтра измерителя точки росы Замена мини-фильтра линии управления Замена дренажных клапанов магистральных фильтров Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания Элемент фильтра DDp Элементфильтра PD Глушитель Мини-фильтр измерителя точки росы Подшипники вентилятора подувки Мини-фильтр линии управления Набор для переборки дренажного клапана магистральных фильтров 6.2.9. тепло-регенерационный осушитель воздуха ОВ-2 модели BD 150+CE 400W50HZ Зав. №АР1081247, 2011 г.в., участок фасовки масел (ТГ-1) Перечень услуг Комплексная диагностика работоспособности осушителя Замена элементов фильтров типа DDp, PD Замена глушителей Замена подшипников вентилятора продувки Замена мини-фильтра измерителя точки росы Замена мини-фильтра линии управления Замена дренажных клапанов магистральных фильтров Перечень запасных и изнашивающихся деталей для технического обслуживания Элемент фильтра DDp Элементфильтра PD Глушитель Мини-фильтр измерителя точки росы Подшипники вентилятора подувки Мини-фильтр линии управления Набор для переборки дренажного клапана магистральных фильтров 7. ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ 6.1. Порядок определения стоимости работ 6.1.1. Расчет стоимости оказания услуг производится на основании предоставленных калькуляций расчета стоимости. 6.1.2. Расчет стоимости материалов при подаче коммерческого предложения подрядчик производит в полном объеме в соответствии с разделительной ведомостью поставки МТР и контролями работ. Замену материалов производить по результатам проведения работ по техническому обслуживанию оборудования и рекомендациям завода – изготовителя. 7.2. Порядок расчета договорной цены в предложении претендента 7.2.1. Технико-коммерческое предложение (заполненное по форме 6 Инструкции на участие в отборе) заполняется применительно ко всем услугам, предлагаемым Претендентом для оказания услуг по сервисному обслуживанию холодильных машин филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ", в соответствии с техническим предложением Претендента; 7.2.2. При подготовке технико-коммерческого предложения участник отбора может указать любые прочие затраты, необходимые по его мнению, для производства данных услуг (в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию, в соответствии с Порядком определения стоимости услуг (п 7.1 Технического задания)). 7.2.3. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи включены в цену; 7.2.4. Претендент информирован о том, что те позиции, по которые в данном перечне не указаны, не будут оплачиваться заказчиком после оказания услуг, и будут покрываться за счет цены предложения Претендента; 7.2.5. Претендент информирован о том, что материалы, изделия и конструкции, используемые при оказании услуг, включаются в стоимость выше указанных услуг в соответствии с техническим предложением Участника; 7.2.6. Участник отбора должен предоставить полный перечень услуг, предложенных в техническом задании по данному отбору. Претендент приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание. Претендент должен предоставить полный перечень услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ", в соответствии с требованиями правил ПБ. Данное коммерческое предложение сопровождается таблицами коммерческих показателей. При наличии расхождения значения какого-либо показателя, приведенного в тексте и в формах и таблицах технических показателей, преимущество при рассмотрении предложений на участие в отборе будет отдано показателю, содержащемуся в технико-коммерческом предложении. Для ООО «Газпромнефть-СМ» предпочтительно предложение с фиксированной ценой для полного внедрения этапов. Контрагент должен учесть все допущения при разработке данного предложения с Фиксированной Ценой. ООО «Газпромнефть-СМ» оставляет за собой право потребовать более детальное определение предложения с фиксированным вознаграждением в ходе разъяснительных встреч с предварительно отобранными участниками тендера. Для ООО «Газпромнефть-СМ» требуется детальная разбивка затрат, в том числе затрат по приобретению оборудования (по согласованию), с предлагаемой фиксированной ценой. Цены, которые указываются в предложении, должны включать все основные и накладные расходы. Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Претендента; Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Претендента на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор. 7. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 8.1. Не требуется. 8. ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА 9.1. Въезд на территорию ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» через КПП-7,9. 10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛУГ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 10.1. Организация должна соответствовать квалификационно-техническим требованиям и критериям оценки, предъявляемым к потенциальному Контрагенту. 10.2. Квалификационно-технические требования и критерии оценки, предъявляемые к потенциальному к потенциальному Контрагенту на оказание услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ", в соответствии с требованиями правил ПБ. 10.3. Оказание услуг на объекте начинается после оформления Наряда-допуска о производстве работ на оказание услуг на территории предприятия, в котором указывается, какие подготовительные мероприятия необходимо выполнить для обеспечения безопасного начала оказания услуг на площадке. Выполнение намеченных в Наряде-допуске мероприятий подтверждается составлением Акта о выполненных подготовительных мероприятиях. 10.4. Подрядчик обязуется соблюдать и выполнять все установленные Заказчиком правила и регламенты. 10.5. Для оказания услуг, Подрядчик должен иметь в своём распоряжении или обязуется нанять достаточное количество руководящего, административного и рабочего персонала разного уровня и соответствующих профессий, квалифицированных и аттестованных в установленном законодательством порядке, способных правильно и своевременно оказывать услуги в соответствии с требованиями договора. 10.6. Подрядчик организует быстрое и своевременное перебазирование необходимого для оказания услуг персонала, в том числе персонала субподрядчиков, в случае их привлечения. 10.7. Подрядчик предоставляет всю технику, необходимую для оказания услуг. Техника должна быть в хорошем рабочем состоянии, пригодном для использования по предмету отбора и снабжена надлежащей формы действующими документами в соответствии с применяемым законодательством и требованиями договора. 10.8. Подрядчик может эксплуатировать технику только в пределах норм и правил эксплуатации, предписанных изготовителем. 10.9. Контроль за работами производится представителями Подрядчика и/или лицом, осуществляющим независимый технический надзор на объекте. Контролируются: сроки оказание услуг, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 10.10. При нарушении технологии производства работ на оказание услуг, отступлений от проекта производства работ на оказание услуг, требований ТУ, услуги прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 10.11. Заказчик имеет право на всех этапах, до и во время оказания услуг, инспектировать технику, а Подрядчик предоставляет представителю Заказчика или его уполномоченным лицам свободный доступ к технике для проверки его технического состояния, соблюдения норм безопасности и техники безопасности. 10.12. При выполнении работ Подрядчик обязан содержать территорию площадки и вокруг нее в чистоте, порядке и сохранности и, в разумных пределах, свободной от ненужных загромождений. Подрядчик своевременно очищает площадку и вывозит с нее любой лом или мусор, связанный с деятельностью Подрядчика и Субподрядчиков, по мере накопления и требований Заказчика. 10.13. После оказания услуг Подрядчик оставляет площадку в готовности к дальнейшему применению, очищенной, приведенной в полный порядок и освобожденной от техники, временных сооружений. 11. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 11.1. Объем выполнения работ собственными силами по предмету отбора (по каждому лоту отдельно, в случае лотовой закупки) должен составлять не менее 100% от общей стоимости оказание услуг по сервисному обслуживанию винтовых компрессоров и осушителей воздуха Atlas Copco на объектах Товарного производства филиала ООО "Газпромнефть-СМ" "ОЗСМ". 12.1 12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. РАСЧЕТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ Порядок контроля и приемки 12.1.1 Приемка работ осуществляется с предоставлением акта выполненных работ. 12.1.2 Расчет за выполненные работы производится по факту в течение 30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. 12.2 Требования к средствам измерений 12.2.1 Применяемые средства измерений должны быть допущены к применению на территории Российской Федерации (иметь сертификаты Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений) и иметь разрешение на применение Ростехнадзора (сертификат соответствия о взрывозащищённости по системе сертификации ГОСТ РГосстандарта России). 13 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 13.1 «Общие правила взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому и технологическому и атомному надзору от 11.03.2013г. №96; 5. Проект формы договора (контракта) с приложениями (см. Приложение к Инструкции) Примечание: Претендент соглашается с условиями договора подряда без замечаний или направляет в адрес Организатора отбора в составе предложения протокол разногласий к договору. Направлять подписанный договор подряда в адрес Организатора отбора по условиями отбора не требуется. 5.Образец договора (приложение №1 к Инструкции по участию в отборе) 6. Образцы форм для заполнения (см. Приложение к Инструкции) Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента. 6.1. Форма № 1. Предложение /должно быть составлено на фирменном бланке/ Название организации: Местонахождение Телефон Факс Эл. Почта Предложение №: Кому Уважаемые господа, Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. ___________________________________________________________________ (полное наименование и местонахождение Претендента) предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях: 1.1. Предлагаемые нами, работы будут соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов. 1.2. Общая цена предложения ____________________________ рублей с учетом НДС. (цифрами и прописью) 1.3. Сроки выполнения проекта _____________________________________________. 1.4. Условия оплаты работ - по факту выполнения работ (указать порядок платежей). 1.5. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение. 2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения. 3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации: а) общей и административной: ФИО Должность Телефон б) технической: ФИО Должность Телефон в) финансовой: ФИО Должность Телефон г) юридической: ФИО Должность Телефон Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия. Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего предложения в соответствии с требованиями п.2.3., п.3.2. настоящей инструкции). Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью. С уважением ФИО Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения) Должность Телефон Дата 6.2. Форма № 2. Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Анкета Претендента Наименование организации-претендента Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами) Краткое наименование организации Место нахождение (с указанием страны, индекса и т.п.) Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и т.п.) Адрес для корреспонденции Телефон / факс / e-mail организации ФИО и паспортные данные Руководителя организации ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера организации ОГРН ИНН КПП ОКВЭД (ОКОНХ) ОКПО ОКАТО Платежные реквизиты Российский банк (филиал иностранного банка в России) Полное наименование банка Город банка Расчетный счет организации рублевый валютный Корреспондентский счет БИК банка Иностранный банк Полное наименование банка Страна и город банка Получатель Валютный счет получателя Счет банка получателя Банк корреспондент SWIFT Подпись, печать организации 6.3. Форма № 3. Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Справка о наличии кадровых № п/п Фамилия, имя, отчество специалиста ресурсов1 Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) Должность (название организации, в которой работает) Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет Руководящее звено (генеральный директор, зам. генерального директора, гл. бухгалтер и т.д. директор главный инженер Главный бухгалтер 1. 2. 3. n… Специалисты (инженерно-технические работники, в т.ч. мастера) 1 Мастер 2 Инженер по ОТ и ПБ Инженер-сметчик Инженер ОМТС …………… …………… инженер по качеству 3 4 5 6 7 n… не менее 3 лет Средний стаж работы ИТР Прочий персонал (механики, вспомог. персонал и т.д.) 1. Механик/сервисный менеджер 2. …………… 3. 4. Водитель n… не менее 3 лет Средний стаж работы Примечание: к справке о кадровых механики/сервисные менеджеры Подпись 1 ресурсах приложить удостоверения на следующий персонал: Печать организации В справке должно быть указано фактическое наличие кадровых ресурсов, т.е. весь персонал, который находится в штате организации 6.4. Форма № 4. Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Опыт выполнения аналогичных договоров (контрактов) за последние 5 лет. Используйте отдельный лист для каждого договора (контракта), если возможно, приложите подтверждение об успешном завершении 1. Название договора Страна 2. Название компании 3. Адрес компании 4. Типы работ 5. Вид договора (Выбрать один) Единичный подрядчик Субподрядчик 6. Общая стоимость договора (в указанных валютах при завершении или на день присуждения данного договора (ов). 7. Дата присуждения договора Планируемая дата завершения договора 8. Реальная дата завершения договора 9. Продолжительность договора месяцы / дни Опыт выполнения работ по проектам «под ключ» 1. Общее количество лет по выполненным работам ____. 2. Перечень основных договоров выполненных за последние пять (5) лет. No. Договор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подпись Печать организации Примерная стоимость проекта Контрагент Страна 6.5. Форма № 5. Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Техническое предложение Претендента по Отбору организации способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «ГазпромнефтьСМ» «ОЗСМ» в 2016г. Наименование и адрес организации-претендента: ___________________________ № Требования Заказчика п/п 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 3.1 3.2 4 5 6 Наличие свидетельств и удостоверений: Наличие свидетельства системы менеджмента качества ISO по ГОСТ Р9001-2008* Наличие удостоверений сервисных менеджеров* Наличие свидетельств/сертификатов официального дилера/партнера* Общий опыт работ (указать кол-во лет) Объем выполнения работ собственными силами В случае привлечения сторонних организаций, представить все необходимые документы согласно требованиям документации данного отбора (указать сторонние организации) Сроки оказания услуг: (требование Заказчика по графику с 01.04.2016 по 25.11.2016) Гарантийный срок на (указать): - услуги - материалы Условия оплаты (требование Заказчика по факту оказанных услуг в течение 30 банковских дней) ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия имя отчество подписавшего, должность) *Прим. Приложить подтверждающий документ Предложение Претендента Справка о фактическом наличии материально-технических ресурсов. Наименование и адрес Претендента: _________________________________ № п/п Наименование Заявленный вид услуг 1 2 1 услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «ГазпромнефтьСМ» «ОЗСМ» в 2016г. тех. средств, требуемых Заказчиком Наименование тех. средств, имеющихся у Претендента Кол-во, шт. 3 4 6 Производственная база Указать след. параметры: адрес, занимаемая S, собственность/аренда Инструменты 1. Набор инструментов механика/сервисного менеджера по обслуживанию винтовых компрессоров 2. Программатор/ноутбук Основные средства Автомобиль грузопассажирский ……….. __________________________ подпись, печать _____________________________ ФИО, должность подписавшего 6.6. Форма № 6 Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Коммерческое предложение Претендента по отбору организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «ГазпромнефтьСМ» «ОЗСМ» в 2016г. Наименование и адрес Претендента: _________________________________ № п/п Установк а (участок) Техно л. позиц ия Тип оборудования Марка компре ссора Производит ель Год выпус ка Зав. № Наработ ка на 01.10.20 15, час Периодичнос ть обслуживани я (кол-во в год) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 УЗЛСиИ Т Е-18 Компрессор винтовой GA1110F Atlas Copco, Бельгия 1997 AII 228828 56600 1 2 Участок фасовки масел (УФМ) ВК-1 Компрессор винтовой GA-90 FF Atlas Copco, Бельгия 2011 611999 3112 1 3 Участок фасовки масел (УФМ) ВК-2 Компрессор винтовой GA-90 FF Atlas Copco, Бельгия 2011 611998 3209 1 4 Участок фасовки масел (УФМ) ОВ-1 Осушитель воздуха FX-18 Atlas Copco, Бельгия 2011 CAI 468126 1416 1 5 Участок фасовки масел (ТГ-1) ВК-1 Компрессор винтовой GA-90 VSD1 3 TF Atlas Copco, Бельгия 2011 658182 7582 1 6 Участок фасовки масел (ТГ-1) ВК-2 Компрессор винтовой GA-90 VSD1 3 TF Atlas Copco, Бельгия 2011 658183 2049 1 7 Участок фасовки масел (ТГ-1) ВК-3 Компрессор винтовой GA-90 VSD1 3 TF Atlas Copco, Бельгия 2011 658184 13571 1 8 Участок фасовки масел (ТГ-1) ОВ-1 Осушитель воздуха Atlas Copco, Бельгия 2011 AP10812 48 7988 1 9 Участок фасовки масел (ТГ-1) ОВ-2 Осушитель воздуха Atlas Copco, Бельгия 2011 AP10812 47 15800 1 BD 150+ CE 400W 50HZ BD 150+ CE 400W 50HZ Стоимост ь обслужива ния без учета материало в тыс.руб. (без НДС) Стоимос ть материал ов тыс.руб. (без НДС) Суммарная стоимост ь обслужива ния с учетом материало в тыс.руб. (без НДС) Суммарная стоимость с учетом периодичнос ти обслуживан ия с учетом материалов тыс.руб. (без НДС) 11 12 13 14 ИТОГО, руб. без НДС Итого, руб. с НДС _______________________ ___________________________________ М.П. (Фамилия имя, отчество подписавшего) (Подпись) 1. Инструкция по заполнению: 1.1. Данная форма заполняется применительно ко всем работам, предлагаемым Претендентом для выполнения вышеперечисленных работ, в соответствии техническим предложением Претендента; 1.2. При заполнении таблицы участник отбора может указать любые прочие затраты, необходимые по его мнению, для производства данных работ (в соответствии с нормативными документами по сметному ценообразованию). 1.3. Все налоги (за исключением НДС России), сборы, отчисления и другие платежи включены в цену; 1.4. Претендент информирован о том, что те позиции, по которым в данном перечне не указаны, не будут оплачиваться заказчиком после выполнения работ, и будут покрываться за счет цены предложения Претендента; 1.5. Претендент информирован, что материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении данных работ включаются в стоимость выше указанных работ в соответствии с техническим предложением Участника; 1.6. Участник отбора должен предоставить полный перечень работ и услуг, предложенных в техническом задании по данному отбору. 1.7. Претендент приводит свое коммерческое предложение, опираясь на техническое задание. 1.8. Для ООО «Газпромнефть-СМ» предпочтительно предложение с фиксированной ценой для полного внедрения этапов. Контрагент должен учесть все допущения при разработке данного предложения с Фиксированной Ценой. 1.10. ООО «Газпромнефть-СМ» оставляет за собой право потребовать более детальное определение предложения с фиксированным вознаграждением в ходе разъяснительных встреч с предварительно отобранными участниками тендера. 1.11. Указанное значение суммы равно итоговой цене предложения Претендента; Коммерческое предложение может служить основой для подготовки приложений к договору (контракту). В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Претендента на подготовку договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор. 6.7. Форма № 7 Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ План-график выполнения работ Гарантирует сроки выполнения указанных в таблице видов работ по договору в соответствии с графиком выполнения услуг: N 1 Предложение Претендента Наимено вание объекта УЗЛСиИ Т 2 УФМ 3 УФМ 4 УФМ 5 УФМ 6 УФМ 7 УФМ 8 УФМ 9 УФМ 3 5 6 шт. Кол-во Условия Заказчика начало 2 1 индекс Ед. изм. Техническое обслуживание компрессора Е-18 GA-11-10F Atlas Copco Техническое обслуживание компрессора ВК-1 GA-90FF Atlas Copco (УФМ) Техническое обслуживание компрессора ВК-2 GA-90FF Atlas Copco (УФМ) Техническое обслуживание рефрижераторного осушителя воздуха ОВ-1 модели FX 18 (УФМ) Техническое обслуживание компрессора ВК-1 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) Техническое обслуживание компрессора ВК-2 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) Техническое обслуживание компрессора ВК-3 GA-90 VSD13 TF Atlas Copco (ТГ-1) технического обслуживания теплорегенерационного осушителя воздуха ОВ-1 модели BD 150+CE 400W50HZ (ТГ-1) технического обслуживания теплорегенерационного осушителя воздуха ОВ-2 модели BD 150+CE 400W50HZ (ТГ-1) окончание начало окончание 7 8 9 10 1 01.10.2016 г. 25.10.2016 г. шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 г. шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. шт. 1 01.10.2016 г. 25.10.2016 г. шт. 1 01.11.2016 г. 25.11.2016 г. шт. 1 01.04.2016 г. 25.04.2016 г. шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 г. шт. 1 01.07.2016 г. 25.07.2016 г. (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 6.8. Форма № 8. Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 20__г. №__________ График объемов финансирования Наименование и адрес Претендента: _________________________________ № п/п Наименование этапа/подэтапа (этапов видов работ, привязанных к объектам строительства) Период Ед изм. Месяц месяц 2016 месяц месяц месяц месяц ………. … … . . 1 2 3 n… ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению 1. График оплаты объемов финансирования работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ и должен содержать ссылки на отдельные этапы/ подэтапы, предусмотренные этим Графиком. 2. График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и организациипретендента на подготовку Договора данный График объемов финансирования работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор. 6.9. Форма № 9 Приложение № ___ к Предложению для участия в Отборе _________________/Фирменное наименование Претендента/ от « » 201_г. №__________ Перечень субподрядных организаций привлекаемых по предмету отбора Наименование и адрес Претендента: _________________________________ Таблица 1. Перечень субподрядных организаций № Наименовани е работ п/ п Наименовани е организации, выполняющи й данный объем работ Стоимость работ в денежном выражении , руб. (без НДС) в % от общей стоимости работ Сроки выполнения (начало и окончание) ИТОГО 100% Х Таблица 2. Информация об опыте выполнения аналогичных работ привлекаемых субподрядных организациях СРО (№, дата) Наименование субподрядной организации Вид выполняемых работ Объем выполняемых работ (необходим о приложить копию) Опыт выполнения работ привлекаемых к работам организаций (количество договоров за последние 5 лет ) Примечание: Привлекаемые субподрядные организации согласовываются с Заказчиком ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) Инструкции по заполнению Сумма по заключенным договорам 1. Данная форма заполняется только в том случае, если предложение данного отбора подается генеральным подрядчиком. 2. В данной форме генеральный подрядчик указывает: -перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ; -стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов -сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ. - данные об опыте выполнения аналогичных работ субподрядной организацией. 3. Необходимо приложить копию аттестата аккредитации привлекаемой субподрядной организации. 6.10. Форма № 10 Приложение № ___ к Предложению на участие в Отборе ____________________________ от « » __________ 201_г. №__________ (должно быть составлено на фирменном бланке) Наименование организации: Местонахождение: Телефон: Факс: Эл. Почта: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) И ПРИЛОЖЕНИЯМИ К НЕМУ __________________________________ (полное наименование Претендента) ознакомилось с условиями договора (контракта) и приложениями к нему и готово выполнить работы по предмету Отбора в соответствии и на условиях изложенных в договоре (контракте) и приложениях к нему представленном в Инструкции по отбору / готово выполнить работы по предмету отбора в соответствии и на условиях изложенных в договоре (контракте) и приложениях к нему представленном в Инструкции по отбору с учетом замечаний изложенных в протоколе разногласий (Приложение № ___). (выбрать верный вариант) Участник процедуры/ уполномоченный представитель участника _________________ (должность – полностью) МП __________________ (подпись) ________________ (Ф.И.О.) 6.11. Форма № 11 Приложение № ___ к Предложению на участие в Отборе ____________________________ Квалификационно-технические требования и критерии оценки, предъявляемые к потенциальному к потенциальному Контрагенту на оказание услуг по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. №№ п/п Квалификационно-технические требования/Оцениваемые критерии Подтверждающие документы, представляемые организацией Потребность Заказчика (Инициатора отбора) ответ руководство для заполнения ст.5 1 2 3 4 5 6 Ответ претендента Общая информация 1. Копии документов, заверенные руководителем организации 1.1. Допуски и лицензии. 1.2. Опыт выполнения аналогичных предмету отбора работ за последние 3 года/ или иное, исходя из предмета отбора. Справка о выполнении аналогичных предмету отбора работ за последние 3 года Наличие необходимых удостоверений (механики, сервисные менеджеры) перечислить имеющиеся допуски Стоимость аналогичных работ не менее 6 млн. Ремонт и сервисное обслуживание компрессоров Наличие, отсутствие Кол-во договоров 1.3. Объем выполнения работ собственными силами по предмету отбора Справка о привлечении субподрядных организаций по предмету отбора не менее 100% %, от общей стоимости работ по лоту/отбору 1.4 Наличие свидетельства системы менеджмента качества ISO по ГОСТ Р9001-2008 Свидетельство системы менеджмента качества ISO по ГОСТ Р9001-2008 Свидетельство системы менеджмента качества ISO по ГОСТ Р9001-2008 Наличие, отсутствие №, дата Свидетельства Справка о предоставляемых гарантиях на оказанные услуги, материалы Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на результат работ сроком на 12 месяцев. В период приёмки выполненых работ и в период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами в согласованные заказчиком сроки. Срок гарантии Наличие сертификата официального представителя Atlas Copco Наличие, отсутствие (при наличии приложить копию) 1.5 Предоставление гарантии на оказанные услуги, материалы 1.6 Сертификаты официального дилера Atlas Copco Копия сертификата официального представителя Наличие производственных баз, технических ресурсов 2 Наличие в организации стационарных производственных баз, основных технических средств. При оценке учитывать собственные и арендуемые производственные базы, технические средства только фактически принадлежащие организации, а также находящиеся в ее распоряжении (только лизинг и арендованные). Из оценки исключать технику, привлекаемую на условиях субподряда. 2.1. Обеспеченность вспомогательными техническими ресурсами для выполнения работ по предмету отбора в том числе по технике: автомобиль ГАЗ либо УАЗ грузопассажирский ПТС 1 2.2. Итого: 1 показатель, шт. Обеспеченность персонала инструментом и переносными средствами измерений и контроля для выполнения работ по предмету отбора в том числе: Справка о Набор инструментов для материальносервисного обслуживания (ключи, и технических ресурсах 3 пр.) за подписью руководителя Итого: 3 показатель, шт. Наличие квалифицированного персонала 3 3.1. Наличие персонала в организации. При оценке учитывать весь персонал, имеющейся в организации (в т.ч. привлеченный). Из оценки исключать персонал, привлекаемый на условиях субподряда Обеспеченность в рабочем персонале для выполнения работ по предмету отбора человек , в том числе: 3 показатель, чел. 3 Ф.И.О. 1 Ф.И.О. не менее 5 лет показатель человек, в том числе: 6 показатель, чел. Мастер участка по сервисному обслуживанию 1 Механик/ сервисный менеджер Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем Водитель Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем 3.2. Средний стаж работы 3.3. Обеспеченность АУП, ИТР и МОП для выполнения работ Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем инженер ОТ и ПБ инженер-сметчик инженер ПТО инженер ОМТС 1 1 1 инженер по качеству 3.4. 1 1 Средний стаж работы линейных ИТР Справка о наличии кадровых ресурсах заверенная отделом кадров и руководителем не менее 3 лет ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) ВНИМАНИЕ: форма является обязательной к заполнению. В форме указывается общее количество имеющихся ресурсов организации. В данной Форме заполняется только столбец 5 показатель 6.12. Форма № 12 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ представляемых для участия в отборе организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Настоящим _______________________________________________________________ (наименование Претендента) подтверждает, что для участия в отборе организации, способной оказать услуги по техническому обслуживанию винтовых компрессоров и компрессоров осушителей воздуха Atlas Copco в филиале ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ» в 2016г. Реестровый номер процедуры: 3-17195-081-16 направляются нижеперечисленные документы: №№ п\п Страницы с __ по __ Наименование документов Количес тво страниц 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ВСЕГО листов: Претендент/уполномоченный представитель Претендента (должность – полностью) (Ф.И.О.) ___________________ (подпись) _________________ 6.13 Форма № 13 Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ Город _____________ __________________________________________________________________________ (название города) (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Юридическое лицо – участник отбора № _________________(указать реестровый номер отбора): (реестровый номер процедуры) __________________________________________________________ (далее – Доверитель) (наименование участника отбора) в лице_________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность) действующий (ая) на основании___________________________________________________, (устава, доверенности, положения и т.д.) доверяет ________________________________________________(далее – Представитель) (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» _____________ представлять интересы доверителя на отборе _______________________ (далее – Отбор), (указать наименование предмета отбора) проводимом _________________________________________________________________________ (указать название Организатора отбора). Представитель уполномочен от имени Доверителя подавать Организатору отбора необходимые документы, получать и подписывать от имени Доверителя документы, включая Предложение на участие в отборе, совершать иные действия, связанные c участием Доверителя в отборе. Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. Руководитель (должность – полностью) МП _________________ (подпись) _________________ (Ф.И.О.) 6.14. Форма № 14 _______________________________ _______________________________ от _______________________________ _______________________________ № ____________________ «_____»__________20__ г. Запрос на предоставление дополнительной документации по отбору _______________ _______________________! Информирую Вас о том, что компания __________________________________________, (наименование организации) планирует принять участие в отборе организации на выполнение работ по объекту __________________________________ Прошу Вас предоставить в адрес ______________________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование организации, почтовый адрес, телефон, электронный адрес) дополнительный комплект документации по отбору (при необходимости). Участник процедуры/уполномоченный представитель участника (должность – полностью) МП _________________ (подпись) _________________ (Ф.И.О.)
