договор - РосинтерБанк

Приложение №4 к Извещению о проведении конкурса
ДОГОВОР №____
г. Москва
«____» ___________ 2011 г.
______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего
на основании ______, с одной стороны, и ЗАО КБ «Росинтербанк», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя Правления Чернухи М. В., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель осуществляет работы по разработке ХХХ. Перечень работ
указан в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему договору.
1.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора с момента его
подписания Сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Во исполнение настоящего договора Заказчик обязуется:
2.1.1.
своевременно принимать и оплачивать работы Исполнителя в размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему;
2.1.2.
оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ по настоящему договору в объеме и в
порядке, предусмотренным настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему;
2.1.3.
Заказчик обязуется предоставлять исходные рабочие материалы в форме и порядке,
оговоренном в дополнительном соглашении.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1.
в любое время проверять ход и качество работ и услуг, выполняемых Исполнителем,
непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. В том числе Заказчик имеет право направлять
Исполнителю письменные запросы о ходе исполнения настоящего договора. Исполнитель обязан
предоставлять запрошенные Заказчиком сведения в срок, указанный в соответствующем запросе
Заказчика.
2.3. Во исполнение настоящего договора Исполнитель обязуется:
2.3.1.
выполнять работы по настоящему договору качественно, в порядке и в сроки, установленные
настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему;
2.3.2.
совместно с Заказчиком участвовать в приемке работ по настоящему договору;
2.3.3.
обеспечивать Заказчику возможность для осуществления контроля хода выполнения работ по
настоящему договору, в частности, предоставлять по запросам Заказчика письменную информацию о
ходе исполнения настоящего договора в срок, указанный в таких запросах;
2.3.4.
устранять недостатки результатов работ в порядке и в сроки, установленные настоящим
договором;
2.4.
Исполнитель вправе:
2.4.1. самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если иное не
предусмотрено заданием Заказчика, настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему;
2.4.2. для исполнения своих обязательств по настоящему договору привлекать третьих лиц. В этом
случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц, как за свои
собственные.
3. Приемка работ
3.1. По окончании выполнения работ Стороны оформляют акты сдачи-приемки работ.
3.2. В случае принятия результатов работ Заказчиком, последний совместно с Исполнителем
подписывает двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения результатов работ. В противном случае, письменно предоставляет Исполнителю
мотивированный отказ от приемки результатов работ с указанием перечня выявленных недостатков и
сроков их устранения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения результатов работ. В
случае если в течение этого срока Заказчик не направил Исполнителю утвержденный экземпляр акта
сдачи-приемки работ или мотивированный отказ, работа считается принятой.
3.3. Исполнитель устраняет выявленные недостатки за свой счет, в срок установленный Заказчиком.
3.4. Моментом выполнения работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по
Договору.
4. Творческий характер работ по Договору и права на
созданные объекты авторского права
4.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель может создавать различные
объекты авторского права (далее – Произведения).
4.2. Исполнитель гарантирует, что каждое Произведение является его оригинальной творческой
работой, не содержит неразрешенных заимствований, то есть при создании Произведений по
настоящему Договору не были нарушены права третьих лиц, включая неотчуждаемые личные
неимущественные права. Исполнитель гарантирует, что добросовестным использованием Произведений
Заказчик не нарушит никаких авторских прав третьих лиц. Исполнитель обязуется своими силами и за
свой счет урегулировать претензии/иски третьих лиц, основанные на неправомерности приобретения и
использования Заказчиком прав на Произведения переданные по настоящему договору, а также в
полном объеме возместить Заказчику причинённый такими претензиями/исками ущерб.
4.3. Вместе с Произведениями Исполнитель передает Заказчику все исключительные права на
использование Произведений, включая право на воспроизведение неограниченным тиражом, право на
распространение, право на импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, право
на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод, право
на переработку и другие способы использования Произведений. Указанные права принадлежат
Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору на
весь срок действия прав без ограничений по территории с правом передачи указанных правомочий
третьим лицам.
4.4.Исполнитель подтверждает право Заказчика как владельца исключительных прав регистрировать
Произведения в качестве товарных знаков и пр. объектов промышленной собственности, а также
предъявлять претензии и иски к нарушителям прав Заказчика.
5. Сроки и порядок расчетов
5.1. Заказчик производит оплату работ Исполнителя в соответствии с порядком оплаты, указанным в
Дополнительном соглашении к настоящему договору.
5.2. Платежи по настоящему договору производятся безналичным перечислением денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, в размере, соответствующем предварительно выставленному
Исполнителем счету. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5.3. Оплата производится Заказчиком в рублях в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
счета, выставленного Исполнителем.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель несет ответственность за невыполнение работ по настоящему договору на условиях и
в сроки, указанные в дополнительном соглашении.
6.3. Исполнитель за нарушение срока выполнения работ, предусмотренных в дополнительном
соглашении уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за
каждый день просрочки.
6.4. Заказчик за нарушение срока оплаты работ (за исключением авансовых платежей) уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.
6.5. В случае не выполнения обязательств предусмотренных разделом 1 настоящего договора, либо
нарушения сроков выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней Исполнитель
обязан вернуть Заказчику денежные средства, перечисленные в качестве авансового платежа в течение
трех рабочих дней с момента получения требования о возврате.
6.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы перечисленных в ст. 401 п. 3 ГК РФ.
6.7. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в результате наступления обстоятельств
непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую сторону о начале и прекращении
обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление
об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от
ответственности по причине указанных обстоятельств. Если указанные обстоятельства продолжаются
более 2-х (двух) месяцев, каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью ли
частично без обязательств по возмещению убытков, причиненных расторжением договора. При
расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты, которые будут включать в себя все платежи
за фактически выполненные работы.
7. Конфиденциальность
7.1. Документы и материалы, связанные с предметом настоящего договора, как оригиналы, так и
дубликаты, признаются сторонами строго конфиденциальными, сведения, содержащиеся в них,
рассматриваются как коммерческая тайна сторон. Режим сохранения коммерческой тайны включает в
себя обязательства сторон по обеспечению ознакомления с коммерческой тайной только тех
сотрудников, которые должны быть допущены к ней в силу служебных обязанностей. Стороны обязуются
принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения коммерческой тайны.
7.2. Режим конфиденциальности и неиспользования информации Сторонами не распространяется на
общедоступную информацию.
8. Разрешение споров и арбитраж
8.1. Все споры по настоящему договору, возникающие при его исполнении, подлежат разрешению путем
переговоров сторон, а в случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
9. Срок действия и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2. Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе любой из Сторон осуществляется при
условии соблюдения требований действующего законодательства РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Языком настоящего Договора, а также всей договорной документации и сопроводительной
переписки, является русский язык.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик:
_________________
ИНН ___________ / КПП __________
Юридический адрес: _____________________
____________________________________
Фактический адрес: ______________________
___________________________________
р/с _____________________________
к/с ____________________
БИК ________
Код по ОКОНХ ______
Код по ОКПО _______
ОГРН _____________
ЗАО КБ «Росинтербанк»
Адрес: 107045, Москва, Сретенка,16/2
К/с 30101810100000000521 в отделении №5
Московского ГТУ Банка России
ИНН 7744000736
БИК 044552521
ОКПО 09807359
ОКОНХ 96120
КПП 775001001
Подписи сторон:
От Исполнителя:
___________________/ ________
М.п.
От Заказчика:
__________________/ Чернуха М. В./
М.п.
Дополнительное соглашение №1
к Договору №____ от «___» ______ 2011 г.
г. Москва
«___» ___________ 2011 г.
____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на
основании __________, с одной стороны, и ЗАО КБ «Росинтербанк», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Председателя Правления Чернухи М. В., действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №____ от «__» _______
2011 г. о нижеследующем:
1. Предмет дополнительного соглашения:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке ХХХ , в том
числе:
Общая стоимость,
рубли
Cроки выполнения,
рабочие дни
#1. Разработка ___________________
Итого:
2. Обязанности сторон:
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Выполняет перечисленные в п.1.1. работы в соответствии с техническим заданием и сроками,
указанными в настоящем дополнительном соглашении.
2.1.2. Сдает результаты работ Заказчику в цифровом виде и предоставляет акт сдачи-приемки
выполненных работ в течение 3-х рабочих дней со дня окончания работ.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Производит оплату услуг Исполнителя в соответствии с п.п. 3.1.-3.2. настоящего Дополнительного
соглашения.
2.2.2. Выдает Исполнителю Техническое задание в письменном виде в течение 3 –х рабочих дней с
момента подписания настоящего дополнительного соглашения.
3.
Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению составляет ______________.
3.2. Оплата стоимости работ согласно п. 3.1. настоящего Соглашения производится поэтапно в
следующем порядке:
3.2.1. авансовый платеж в размере ________________, выплачивается Заказчиком в течение 10
(десяти) банковских дней с момента получения счета после подписания настоящего дополнительного
соглашения;
3.2.2. окончательный расчет в размере __________________, выплачивается Заказчиком в течение 10
(десяти) банковских дней с момента получения счета после подписания акта сдачи-приемки работ.
3.3. Обязанности Заказчика по п. 3.2. считаются исполненными с момента списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
3.4. Стоимость работ по настоящему Соглашению включает в себя стоимость исключительных прав на
созданные Исполнителем результаты интеллектуальной деятельности, которые передаются Заказчику.
Исполнитель гарантирует, что он вправе на законных основаниях осуществить отчуждение указанных
исключительных прав Заказчику и обязуется возместить в полном объеме убытки, причиненные
Заказчику в результате удовлетворения претензий и/или исков третьих лиц, связанных с неправомерным
использованием Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности, созданных Исполнителем.
4. Остальные условия Договора №________от ____2011 г., не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Договора №________от
___2011г., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4. Подписи сторон
От Исполнителя:
___________________/ __________
М.п.
От Заказчика:
__________________/ Чернуха М. В./
М.п.