ДОГОВОР № Р ___________

ДОГОВОР № Р ___________
г. Москва
«____» мая 2015 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по
поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»
(далее – ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________
–, действующего на основании
от 5 марта 2015 г. № 69, с одной стороны,
и ____________________________ (далее ____________________________),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на
основании части 23 подпункта 5.9.2 «Положения о закупках товаров, работ, услуг
для нужд ФГУП «ППП», утвержденного приказом Генерального директора
ФГУП «ППП» от 01 августа 2013 г. № 41.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель выполняет работы и оказывает
услуги по организации видеотрансляции в режиме реального времени
торжественного приема 9 мая 2015 г. в Большом Кремлевском дворце от имени
Президента Российской Федерации В.В. Путина по случаю празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с использованием
оборудования Исполнителя (далее – Оборудование) (далее – Работы, Услуги).
1.2. Настоящий Договор подписан во исполнение Контракта ________________.
1.3. «Государственный заказчик» –
1.4. «Объект» - Большой Кремлевский дворец.
1.5. Выполнение Работ, Услуг осуществляются Исполнителем в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Перечнем
выполняемых Работ, Услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.6. Исполнитель осуществляет выполнение обязательств по настоящему
Договору в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 3
к настоящему Договору).
1.7. Исполнитель осуществляет выполнение обязательств по настоящему
Договору своими силами и/или с привлечением сторонних организаций. В случае
привлечения сторонних организаций Исполнитель несет ответственность за
действия третьих лиц, как за свои собственные.
1.8. По согласованию Сторон возможна корректировка Перечня выполняемых
Работ, Услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору) в сторону увеличения или
уменьшения, как по количеству, так и по номенклатуре и составу выполняемых
Работ, Услуг.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора в соответствии с Перечнем выполняемых Работ, Услуг
составляет ___________________.
2.2. В цену настоящего Договора включаются все расходы Исполнителя по
исполнению настоящего Договора, в том числе стоимость материалов,
оборудования и их транспортировка, использование машин и механизмов, рабочей
силы для выполнения Работ, Услуг, а так же необходимые налоги, пошлины,
платежи и сборы.
2.3. Расчет с Исполнителем осуществляется после фактического выполнения
Работ, Услуг на основании счета и счета-фактуры, в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных
работ, оказанных услуг.
2.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг составляется
в 2 (Двух) экземплярах: 1 экз. – для Заказчика, 1 экз. – для Исполнителя.
2.5. Оплата производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)
по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя при условии поступления соответствующих
денежных средств от Государственного заказчика.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. С надлежащим качеством выполнить Работы, Услуги по настоящему Договору
в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору) и в установленные Договором сроки сдать их результат Заказчику по акту
сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.
3.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных
статьях настоящего Договора.
3.1.3. Выполнить требования сотрудников ФСО России по соблюдению
пропускного режима.
3.1.4. Приостанавливать выполнение Работ, Услуг на Объекте или сокращать их
дневную продолжительность по требованию Заказчика, Генерального подрядчика
и ФСО России на период проведения мероприятий и совещаний с оформлением
причины, сроков и времени приостановки Работ, Услуг в журнале производства
работ.
3.1.5. Нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками инструкций по
охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, поведение на
территории Государственного заказчика.
3.1.6. Не осуществлять хранение на территории Государственного заказчика,
легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ.
3.1.7. Использовать для выполнения Работ, Услуг, указанных в Приложении № 2 к
настоящему Договору, собственные приспособления, оборудование, инструменты,
транспорт, расходные материалы.
3.1.8. Немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или
повреждений имущества Государственного заказчика.
3.1.9. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им
контроля за выполненными Работами, Услугами по настоящему Договору.
3.1.10. Нести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба
Государственному заказчику в процессе выполнения Работ, Услуг.
3.1.11. Своевременно направлять своего представителя к Заказчику по его вызову
во всех случаях некачественного выполнения Работ, Услуг.
3.1.12. Назначать своего уполномоченного представителя для проведения
совместно с Заказчиком проверки качества выполнения Работ, Услуг по
настоящему Договору.
3.1.13. Получить при необходимости согласование ФСО на выполнение Работ,
Услуг и приступить к выполнению Работ, Услуг только при наличии такого
согласования.
3.1.14. Устранять выявленные недостатки по качеству выполненных Работ, Услуг
за собственный счет и в согласованные с Заказчиком сроки, в случае
возникновения претензий у Заказчика или Государственного заказчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить Исполнителю своевременный и беспрепятственный доступ к месту
выполнения Работ, Услуг.
3.2.2. Оплатить Исполнителю стоимость выполненных Работ, Услуг по настоящему
Договору, в размерах и сроки, установленные в разделе 2 Договора.
3.2.3. Предоставить Исполнителю информацию, документацию и иные сведения,
необходимые для выполнения им своих обязательств по Договору.
4.
Порядок сдачи-приемки выполненных Работ, Услуг
4.1. Приемка выполненных Работ, Услуг осуществляется по результатам проверки
на соответствие Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору),
Перечню выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение № 2 к настоящему
Договору).
4.2. Сдача-приемка выполненных Работ, Услуг оформляется соответствующим
актом сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, составленным
Исполнителем и переданным Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
после исполнения соответствующих обязательств по Договору.
4.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачиприемки выполненных работ, оказанных услуг обязан передать Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг или
направить мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, Услуг. В случае
неподписания акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг и не
направления мотивированного отказа от приемки выполненных Работ, Услуг в
вышеуказанный срок работы и услуги считаются принятыми без замечаний и
подлежат оплате.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ,
Услуг Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4.6. Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней своими силами или
привлеченными и за свой счет устраняет допущенные по его вине недостатки.
4.7. После устранения недостатков стороны подписывают акт сдачи-приемки
выполненных работ, оказанных услуг.
5.
Качество и количество
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие используемого оборудования и
материалов техническим характеристикам, указанным в Техническом задании
(Приложение №1 к настоящему Договору), а также стандартам, существующим
для данного вида оборудования.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязательств, если их неисполнение, ненадлежащее
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся: стихийные бедствия, ветер более 20 м/с, военные действия, акты
терроризма, запретительные меры со стороны государственных органов, при
условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств по Договору.
6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую Сторону о начале и окончании действия
обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют выполнению
настоящего Договора.
6.3. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы,
обязана представить другой Стороне (по ее запросу) документы, подтверждающие
наступление указанных обстоятельств и срок их действия.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнителем вправе требовать уплату
неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. В
случае
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в соответствии с
«Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1063 (далее Правила).
Заказчику размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы –
2,5 процента от цены настоящего Договора, что составляет ___________________.
7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. В
случае
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, начисляется неустойка (пени). Пени
начисляется
за
каждый
день
просрочки
исполнения
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, и устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора,
уменьшенной
на
сумму,
пропорциональную
объему
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором и
фактически исполненных
Исполнителем, и определяется по формуле в соответствии с Правилами.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Договором, начисляется штраф в соответствии с
«Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1063.
Исполнителю размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы
– 10 процентов цены настоящего Договора, что составляет ____________________.
7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
7.10. При нарушении Исполнителем сроков выполнения Работ, Услуг по Договору,
Заказчик имеет право произвести вычет начисленных сумм неустойки, штрафа
путем уменьшения размера платежа при оплате выполненных Работ, Услуг. При
этом в документе, удостоверяющем приемку выполненных работ, указывается
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора,
размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок
расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате.
8. Расторжение Договора
8.1. Расторжение настоящего Договора допускается:
по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;
по решению суда;
в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора
в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. В случае расторжения Договора, в связи с односторонним отказом
Стороны от исполнения Договора, другая Сторона вправе требовать возмещение
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами,
являющимися
основанием
для
принятия
решения
об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору надлежащим образом.
10. Особые условия
10.1. При изменении наименования,
местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в
двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они
посланы заказным письмом с уведомлением или доставлены лично по адресам
Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.3. Все приложения, дополнения и изменения являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10.4. Вся информация, полученная Сторонами, является конфиденциальной и
разглашению третьим лицам, без согласия другой Стороны, не подлежит.
10.5. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора или
связанные с ним в случае невозможности их урегулирования путем переговоров,
подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10.6. Для решения всех возникших вопросов и принятия выполнения Работ,
Услуг по настоящему Договору, Стороны назначают своих ответственных
представителей.
10.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Другие условия Договора
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
11.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Перечень выполняемых Работ, Услуг.
Приложение № 3 – Календарный план.
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик
Исполнитель
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам продукции
Управления делами Президента
Российской Федерации» (ФГУП
«ППП»)
Юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16.
Банковские реквизиты:
ИНН 7710142570, КПП 771001001
р/с 40502810838040100038
Московский банк ОАО «Сбербанк
России», г. Москва, БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
________________________
_______________
Приложение № 1
к Договору № _________
от «____» мая 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
______________
М.П.
_______________
М.П.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на организацию видеотрансляции в режиме реального времени
торжественного приема 9 мая 2015 года в Большом Кремлевском дворце от имени
Президента Российской Федерации В.В. Путина по случаю празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с использованием
оборудования Исполнителя (далее – Оборудование) (далее – Работы, Услуги):
№
п/п
1.
2.
Перечень основных
данных и требований
Сроки выполнения
Работ, Услуг
Состав Работ, Услуг
Содержание
Начало Работ, Услуг – с момента заключения Договора.
Окончание Работ, Услуг – 09.05.2015
Представить,
осуществить
монтаж/демонтаж,
выполнить
настройку и
техническое
обслуживание
оборудования
(аппаратуры) и кабеля, организовать видеотрансляции в режиме
реального времени торжественного приема 9 мая 2015 года в
Большом Кремлевском дворце от имени Президента Российской
Федерации В.В. Путина по случаю празднования 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 14
телевизионных панелей, устанавливаемых в Александровском и
Андреевском залах Большого Кремлевского дворца. Подключить
6 телевизионных панелей, установленных в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца, к системе видеотрансляции.
Осуществить прокладку силовой и сигнальной коммутации для
подключения 20 телевизионных панелей, установить конвертер
SDI-HDMI. Осуществить монтаж комплекса видеокоммутации.
Выполнить
техническое
обслуживание
оборудование
видеоинженером 7 мая 2015 года во время генеральной
репетиции и 9 мая 2015 года во время видеотрансляции.
6 мая 2015 года с 900 до 2000 (время московское) требуется
организовать доставку оборудования в Большой Кремлевский
дворец (в т.ч. с предоставлением его для проведения досмотра
сотрудникам ФСО России), выполнить монтаж и настройку
оборудования, организацию кабельного хозяйства, а по
окончании приема (9 мая 2015 года) осуществить демонтаж и
вывоз оборудования с территории Московского Кремля.
Все оборудование и кабель должен быть надлежащего качества
(сертифицированы), технически исправны, в рабочем состоянии.
Приложение № 2
к Договору № _________
от «_____» мая 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
______________
М.П.
_______________
М.П.
ПЕРЕЧЕНЬ
выполняемых Работ, Услуг
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование выполняемых Работ, Услуг с
использованием Оборудования Исполнителя
2
Плазменная панель 65 дюймов
Диагональ 65 дюймов (165 см), формат экрана 16:9,
разрешение 1920х1080, комплект 14 шт.
Стойка напольная высотой 2 метра
Для установки плазменных панелей, комплект 14 шт.
Конвертер
SDI-HDMI, комплект 1 шт.
Комплект видео коммутации
Приемники-передатчики по витой паре, сплиттеры,
конвертеры, удлинители, комплект 1 шт.
Коммутационные работы
Прокладка силовой и сигнальной коммутации.
Доставка
Оборудования согласно п.п. 2-6
Техническое сопровождение
3 человека, на период прохождения мероприятий.
ИТОГО:
В указанную стоимость Работ, Услуг также вошли следующие
издержки Исполнителя:
- настройка и техническое обслуживание оборудования и
кабеля;
- монтажные/демонтажные работы, включая погрузоразгрузочные работы;
- монтаж комплекса видеокоммутации;
- транспортные расходы (доставка и вывоз оборудования);
- накладные расходы.
Стоимость Работ,
Услуг в т.ч. НДС 18%
3
Приложение № 3
к Договору № _________
от «_____» мая 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
______________
М.П.
____________
М.П.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
Содержание Работ, Услуг
Доставка оборудования на территорию Московского
Кремля, проведение досмотра сотрудниками ФСО России.
Выполнение работ по монтажу и настройки оборудования,
организация кабельного хозяйства в Александровском,
Андреевском, георгиевском залах Большого Кремлевского
Дворца.
Срок выполнения
2
Выполнение технического обслуживания оборудования во
время генеральной репетиции
3
Видеотрансляция торжественного приема
реального времени.
Демонтажные работы и вывоз оборудования
07.05.2015
(с 900 и до окончания
генеральной репетиции)
09.05.2015
00
(с 8 и до окончания
торжественного приема)
1
в
режиме
06.05.2015
(с 900 до 2000)