Котировочная документация

Муниципальное образование
«Биробиджанский муниципальный район»
Еврейской автономной области
Муниципальное учреждение
«Централизованное хозяйственное управление»
УТВЕРЖДАЮ
комплект котировочной документации
на 8 листах
_______________________ А.Н. Лаврентьев
Директор МУ «ЦХУ»
«01» октября 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК
на размещение заказа на выполнение работ
по ремонту крыши гаража администрации
Биробиджанского муниципального района
Согласовано:
__________________________ Н.О. Попова
__________________________ О.Е. Буряк
__________________________ Ю.В. Селиванов
Размещено на сайт
«____» ____________ 2010 г.
__________________________ Т.П. Ершова
2
Муниципальное учреждение
«Централизованное хозяйственное
управление»
679016 г. Биробиджан,
ул. Школьная, 13, тел.: 67317
ИЗВЕЩЕНИЕ № 53
о проведении запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование "Биробиджанский
муниципальный район" - муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное
управление»
Почтовый адрес: 679016, г. Биробиджан, ул. Пушкина, 5 б.
Адрес электронной почты: E-mail brbr@on-line.jar.ru.
2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Биробиджанский
муниципальный район".
3. Форма котировочной заявки: Согласно Приложению № 1.
4. Наименование, объем и требования к выполняемым работам:
4.1. Наименование работ: выполнение работ по ремонту крыши гаража администрации
Биробиджанского муниципального района.
4.2. Объем выполненных работ: согласно дефектной ведомости (Приложение № 2);
4.3. Требования к выполняемым работам: согласно строительным нормам и правилам.
4.4. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
5. Место выполнения работ: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 13.
6. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с даты подписания муниципального
контракта.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах: Цена выполняемых
работ должна быть указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов и
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена муниципального контракта: 493600,00 рубля (Четыреста
девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
9. Место и срок подачи котировочных заявок:
Место подачи заявок: г. Биробиджан, ул. Пушкина 5 «б», отдел по муниципальным
закупкам, каб. 310, в рабочие дни с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час
(время местное) с 04 октября 2010 г.
Ответственный исполнитель: Юровская Татьяна Леонидовна, телефон / факс:
(42622) 6-98-56 / 6-06-76.
Срок подачи, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок не менее
7- ми рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т.е. до 17-00 час. 12 октября
2010 г.
10. Срок и условия оплаты:
10.2. Срок оплаты: по факту выполнения работ в течение месяца следующего за отчетным
периодом.
10.3.Условия оплаты: основанием для оформления счета является подписанный Заказчиком
акт выполненных работ.
10.4. «Заказчик» предоставляет предоплату в размере 30 % от цены муниципального
контракта в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.
11. Срок подписания муниципального контракта:
В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок Победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект
контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта,
предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок, и цены предложенной
Победителем запроса котировок в котировочной заявке.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта
не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и
3
оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
указанного протокола.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям установленным в извещении
о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена контракта.
4
Приложение № 1
к извещению № 53 от 01.10.2010 г.
о проведении запроса котировок
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
«_____» _________________ 20__ г.
(Заполняется Заказчиком)
№ _______
(Заполняется Заказчиком)
ЗАЯВКА
1. Наименование, место нахождение
(для юридического лица), ФИО, место
жительства (для физического лица)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты участника размещения заказа:
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________________________
ИНН ________________
2. Цена поставляемых товаров с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанную выше поставку товаров в
указанном количестве по указанным ценам и в соответствии с условиями, изложенными в
извещении № ____________ от _____________.
В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам
настоящего запроса котировок, в период с даты получения протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок и проекта контракта до момента подписания контракта,
настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного между нами и
заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях проекта
муниципального контракта, приложенного заказчиком к котировочной документации.
_____________________
Должность
М.П.
______________________
Подпись
_______________________________
Ф.И.О.
5
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
г. Биробиджан
«______» _________ 20__ г.
Муниципальный
Заказчик:
муниципальное
образование
"Биробиджанский
муниципальный район" – Муниципальное учреждение «Централизованное хозяйственное
управление» (далее «Заказчик»), действующее на основании постановления администрации
муниципального района в лице директора МУ «ЦХУ» А.Н. Лаврентьева, действующего на
основании ___________________, с одной стороны, и ______________________________, в
лице ___________________________________________, действующего на основании _________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в соответствии с проведенным
запросам котировок (Протокол №__
от «___»__________20__ г.) заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем
Раздел 1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Подрядчик» принимает на себя: выполнение
работ по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального
района, в объеме указанном в заявке «Подрядчика», являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
1.2 Срок выполнения работ: в течение 30 дней с даты подписания муниципального
контракта.
1.3. Гарантия качества выполняемых работ: 2 года.
Раздел 2. Цена контракта.
2.1.
Фиксированная
цена
работ
составляет
____________________
(___________________) рублей. Цена выполняемых работ должна указана с учетом расходов на
перевозку, страхование, уплату налогов и таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
Раздел 3. Условия оплаты:
3.1 «Заказчик» осуществляет предоплату в течение 10 рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта в размере 30 % от цены контракта на основании представленной
счет-фактуры.
3.2 «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» счет-фактуру и акт выполненных работ.
3.3 «Заказчик» перечисляет денежные средства на расчетный счет «Подрядчика» на
основании предоставленной счет-фактуры и акта выполненных работ, подписанные «Заказчиком»
в течение 10 банковских дней за отчетным периодом.
Раздел 4. Обязанности «Заказчика»
4.1. «Заказчик» обязан в течение 7 рабочих дней после предоставления акта выполненных
работ произвести приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества
4.2. «Заказчик» обязан произвести оплату выполненной работы в порядке, определенном
разделом 3 настоящего Контракта
Раздел 5. Обязанности «Подрядчика»
5.1. «Подрядчик» обязан предоставить на утверждение «Заказчика» смету на выполнение
работ в соответствии с дефектной ведомостью.
5.2. «Подрядчик» обязан выполнить работу в полном объеме и в сроки, установленные
разделом 1. настоящего Контракта.
5.3. «Подрядчик» обязан производить выполнение работ в соответствии со строительными
нормами и правилами.
Раздел 6. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем
переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению
контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматриваются в арбитражном суде.
6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств предусмотренных
настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03% ставки
6
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, установленных настоящим
контрактом.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, «Поставщик» оплачивает «Заказчику» штраф в размере
0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом.
Раздел 7. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой
силы и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
Раздел 8. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
9.2.
Настоящий Контракт составлен на двух листах, в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Раздел 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Подрядчик:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
___________
___________
(подпись)
М.П.
(подпись)
М.П.
7
Приложение № 2
извещению № 53 от 01.10.2010 г.
о проведении запроса котировок
Дефектная ведомость на выполнение работ
по ремонту крыши гаража администрации Биробиджанского муниципального района
№
п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
1
Разборка кладки стен из: кирпича
10 м3
2
Сжатый воздух
маш.-ч.
-19.25
3
Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
100 м2
7.68
4
Разборка: стропил со стойками и подкосами из
досок
100 м2
7.68
5
Разборка: обрешетки из брусков с прозорами
100 м2
7.68
6
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия
с промазкой битумными составами: с заменой 1
слоя
1.46.4
Кладка из кирпича конструкций: столбов
прямоугольных под элементы каркаса
100 м2
0.0774
1 м3
5.6
8
Установка стропил (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25)
1 м3
4.55
9
Пиломатериалы хвойных пород. бруски
м3
-0.728
10
Пиломатериалы хвойных пород. брусья обрезные
м3
-0.273
11
Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные
м3
-3.7765
12
Установка элементов каркаса: из брусьев (козп
1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25)
1 м3
13
Пиломатериалы хвойных пород. брусья
м3
-5.208
14
Толь
м2
-8.12
15
Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные
м3
-0.672
16
Пиломатериалы хвойных пород. доски
м3
-0.056
17
Устройство кровель из волнистых
асбестоцементных листов: обыкновенного
100 м2
7
0.7
5.6
8.32
8
профиля по деревянной обрешетке с ее
устройством (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25)
18
Раствор готовый кладочный цементный, марка
100
м3
19
Листы асбестоцементные волнистые
м2
20
Сталь оцинкованная листовая
т
21
Устройство: фронтонов (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм
1,25)
100 м2
22
Пиломатериалы хвойных пород. доски обрезные
м3
-1.02
23
Обшивка наружная и внутренняя из древесины
м3
-1.185
24
Сверление в железобетонных конструкциях
вертикальных отверстий глубиной 100 мм
диаметром: 20 мм (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25)
100
отверстий
25
Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
100 м2
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной
стали (козп 1,15;кмаш 1,25;кзм 1,25)
0.12
26
Изоляция плоских поверхностей матами
минераловатными прошивными (козп 1,15;кмаш
1,25;кзм 1,25)
1 м3
5
27
Погрузочно-разгрузочные работы при
автомобильных перевозках, мусор строительный
т
32.5
28
Перевоз навалочных грузов, перевозимых
автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км
т
32.5
-0.6656
-1123.2
-0.3328
0.75
2.5