Договор № на оказание услуг мойки окон фасада АБК РНУ «Дальнереченск»

Договор №
на оказание услуг мойки окон фасада АБК РНУ «Дальнереченск»
г. Дальнереченск
___________________ 2012 г.
____________________
именуемого
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
________________________, действующего на основании_______________________, с одной
стороны и___________________________________(далее ____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующее на основании
_______________, с другой стороны, заключили между собой Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и порядок оказания услуг
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по мойке окон фасада
АБК РНУ «Дальнереченск», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
Задание на оказание услуг по мойке окон фасада указано в Приложении № 1 к настоящему договору.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить профессиональный уровень мастерства работников и знание ими требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм;
2.1.2. Обеспечить собственным транспортом доставку технологического оборудования,
уборочного инвентаря, химических средств, персонала, иной техники и оборудования, необходимой для оказания услуги, до места нахождения Заказчика;
2.1.3. Обеспечить наличие нормативных и технологических документов на оказываемые
услуги по мойке окон.
2.1.4. Обеспечить наличие безопасных для здоровья человека хим. средств для мойки
окон;
2.1.5. Предоставлять Заказчику первичные бухгалтерские документы (акты об оказании
услуг, счета-фактуры, счета на оплату и проч.) не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
2.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику информацию относительно всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами: списком участников
(в соответствии со ст. 31.1. ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ), списком аффилированных лиц (по
форме Приложения 30 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н), выпиской из ЕГРЮЛ.
В случае изменения информации обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений с предоставлением подтверждающих документов.
В случае отказа предоставить Заказчику информацию, Заказчик вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления соответствующей Стороной, если в уведомлении не указана более поздняя дата.
2.1.5. В процессе оказания услуги принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы оказания услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет _______ руб. с учётом НДС
3.2. Расчет за оказанные Исполнителем услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 15 календарных дней с даты подписания акта об оказании услуг на основании выставленного Исполнителем счёта.
Основанием для оплаты является подписанный сторонами акт об оказании услуг и счет на
оплату.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения условия настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения сроков оказания услуг и/или требований к качеству оказанных
услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости
несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки до полного выполнения их с
надлежащим качеством.
4.3. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени из расчета 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за
каждый день просрочки.
4.4. Сторона не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось не возможным в следствии непреодолимых сил (форс-мажор), т.е. чрезвычайных обстоятельств при конкретных условиях, конкретного периода времени.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента получения
претензии.
5.2. Споры, неразрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Передача прав и обязанностей по договору третьим лицам без письменного согласования сторон запрещается.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5. В остальном, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение:
Приложение № 1, Задание на оказание услуг по мойке окон фасада АБК РНУ «Дальнереченск»
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
Приложение №1
к Договору № ___________
от «___» __________2012г.
Задание Заказчика № от «_____» ________ 2012 г.
на оказание услуг мойки окон фасада АБК РНУ «Дальнереченск»
Цель услуги:
Поддержание внешнего вида фасада здания в эстетически опрятном, чистом состоянии.
Объем работ:
Наименование услуг
Мойка окон фасада здания АБК РНУ «Дальнереченск»
Единица
измерения
м2
Количество
Для оказания выполнения услуг мойки окон обязательными условиями являются:
- профессиональный уровень мастерства исполнителя и знание им требований безопасности,
правил обслуживания и санитарных норм;
- наличие технологического оборудования, уборочного инвентаря, химических средств;
- наличие нормативных и технологических документов на оказываемые услуги по уборке.
- безопасные для человека хим. средства для мойки окон;
- использование при необходимости технологий промышленного альпинизма;
- применение профессионального оборудования
Требования при проведении мойки окон:
Химические средства (моющие, полирующие, пятновыводные, дезинфицирующие, шампуни,
антистатики, защитные составы), применяемые при оказании услуг по мойке окон, а также инвентарь (протирочный материал, швабры, щетки, губки) должны использоваться в соответствии
с требованиями инструкций фирм-изготовителей.
При выполнении уборочных операций по мойке окон и других зеркальных поверхностей запрещается использовать порошкообразные синтетические моющие средства и абразивные
очистители. Тонированные, дымчатые и зеркальные поверхности чистят согласно инструкции
предприятия-изготовителя.
Мойку окон фасадов зданий, сооружений следует производить при температуре не ниже 0
градусов С.
Срок оказания услуги
№
пп
Наименование
услуг
Ед.
изм.
Количество
Сроки выполнения работ, услуг
Начало
1 Мойка окон фа- М2
сада здания АБК
РНУ «Дальнереченск»
Заказчик ______________
Окончание
01.09.2012 30.09.2012
июль август сентябрь октябрь ноябрь
х
Исполнитель _______________
декабрь