Аукционная документация - Официальный сайт администрации

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения Пионерский
__________В.С. Зубчик
«____» декабря 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе
в электронной форме среди субъектов малого
предпринимательства
на право заключения муниципального контракта на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения Пионерский в 2014 г.
Пионерский, 2013 г.
Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого
предпринимательства (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также –
Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение
заказов
№
пункта
1.
2.
3.
4.
Наименование
Наименование
Наименование: Администрация городского поселения Пионерский
заказчика, контактная Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628250, ул.
информация
Железнодорожная, 10, п. Пионерский, Советский район, ХантыМансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 4-07-62,
эл. адрес: www.pioneradm.ru; Е-mail: pioneradm@mail.ru
Контактное лицо по техническим вопросам:
Заместитель главы муниципального образования г.п. Пионерский –
Литвинова Ольга Ивановна, телефон, (34675) 4-05-44;
Контактное лицо по организационным вопросам:
Заведующий юридическим сектором – Лисицина Наталия Геннадьевна,
(34675) 4-06-86, Е-mail: pioneradm@mail.ru
Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru
Наименование
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
оператора
электронной
площадки
Адрес электронной
http://sberbank-ast.ru/
площадки в сети
«Интернет»
Наименование
Не привлекается
специализированной
организации,
контактная
информация
Вид
и
предмет
Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого
открытого аукциона в предпринимательства на право заключения муниципального контракта
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
электронной форме
значения городского поселения Пионерский в 2014 г.
5.
Предмет контракта
6.
Место, условия и
сроки
(периоды)
поставок
товара,
выполнения
работ,
оказания услуг
7.
Информация
Начальная
(максимальная)
контракта
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского поселения Пионерский в 2014 г. (для субъектов
малого предпринимательства)
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ —
Югра, п. Пионерский, улично-дорожная сеть городского поселения
Пионерский.
Срок выполнения работ:
начало выполнения работ: с момента подписания муниципального
контракта
окончание работ: 31.12.2014 г.
- 2 470 370 (два миллиона четыреста семьдесят тысяч триста
цена семьдесят) рублей 50 копеек.
Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ,
стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы,
расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.
8.
Порядок формирования В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые
цены контракта
для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и
надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.
Источник финансирования: бюджет городского поселения Пионерский
9.
Источник
финансирования
заказа
10.
Форма,
сроки
и Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится
порядок
оплаты после подписания акта приемки выполненных работ и справки о
товара, работ, услуг
стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных
средств на счет подрядчика в течение 30 календарных дней на
основании справки о стоимости выполненных работ и затрат в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
Сведения о валюте, Российский рубль
используемой
для
формирования цены
контракта и расчетов
с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
Порядок применения не применяется
официального курса
иностранной валюты
к рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской
Федерации
и
используемого
при
оплате заключенного
муниципального
контракта
Обязательные
В настоящем открытом аукционе в электронной форме, могут
требования
к участвовать только субъекты малого предпринимательства. Статус
участникам
субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с
размещения заказа
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1)
непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие
в аукционе;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный
период.
Участник
размещения
заказа
считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1.
Дополнительные
требования к
участникам
размещения заказа
Дата
и
время
окончания
срока
подачи заявок на
участие в открытом
аукционе
в
электронной форме
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей
заявок
на
участие в открытом
аукционе
в
электронной форме
Дата
проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Требования
к
содержанию и составу
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме,
подаваемой
участником
размещения заказа
Установлены:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участниках размещения заказа
Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут
«24» декабря 2013 года
«25» декабря 2013 года
«30» декабря 2013 года
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из
двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это
предусмотрено пунктом 17.1. настоящей документацией об
аукционе;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются
крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется
в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не
превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением
об
одобрении
или
о
совершении
сделок,
предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на
электронной площадке.
Перечень документов, Не требуется
подтверждающих
соответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам,
осуществляющим
поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг,
являющихся
предметом аукциона.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Инструкция
по
заполнению заявки на
участие в открытом
аукционе
в
электронной форме
1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме,
подготовленная участником размещения заказа, должна быть
составлена на русском языке. Использование других языков для
подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие
заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям,
установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме документы,
оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими
лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при
условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В
случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь
перевод.
2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных
толкований.
4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
направляется участником размещения заказа Оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих
требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведения о проводимом
аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
Обеспечение заявок Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены
на участие в аукционе контракта.
Размер обеспечения
заявок на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в
следующем размере:
- 49 407 (сорок девять тысяч четыреста семь) рублей 41 копеек
НДС не облагается.
Срок
подписания В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от
контракта
оператора электронной площадки
победителем
Уменьшение
цены Производится
контракта на размер
налоговых платежей
при
победе
физического лица
Обеспечение
Не требуется
исполнения контракта
Размер обеспечения
______
исполнения
контракта, срок и
порядок
его
предоставления
Реквизиты счета для __________
26.
27.
28.
29.
внесения обеспечения
исполнения
государственного
контракта (в случае,
если
участник
размещения
заказа
выбрал обеспечение
исполнения контракта
в
виде
залога
денежных средств)
Обязательства
по
муниципальному
контракту,
которые
должны
быть
обеспечены
Возможность
заказчика увеличить
количество
поставляемого товара
при
заключении
контракта
в
соответствии с ч.6.5
ст.9
Федерального
закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ
Возможность
заказчика
изменить
количество
поставляемого товара
в ходе исполнения
контракта
в
соответствии с ч.6 ст.9
Федерального закона
от 21.07.2005 № 94ФЗ
Требование о
соответствии
поставляемого товара
образцу или макету
либо изображению
товара, на поставку
которого размещается
заказ, в трехмерном
измерении
(допускается только
в случаях проведения
аукциона на право
заключить контракт
на поставку
полиграфической
продукции,
геральдических
знаков, официальных
символов, знаков
отличия и различия,
наград, форменной
одежды, жетонов и
удостоверений,
сувенирной
продукции)
_____________
не допускается
не допускается
не установлено
30.
Возможность
заказчика принять
решение об
одностороннем отказе
от исполнения
контракта в
соответствии с
гражданским
законодательством.
предусмотрено
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ,
требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика.
Работы должны быть выполнены в соответствии с российским законодательством, согласно
строительным нормам и правилам, прочим нормативным документам, регламентирующим
производство строительных работ, с использованием материалов соответствующих ГОСТам и ТУ.
Выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с
действующим законодательством и должны производиться с соблюдением техники безопасности и
порядка на строительной площадке.
Работы должны быть выполнены согласно условиям государственного контракта без недостатков и
дефектов (Раздел II.«Техническое задание» - предоставляется отдельными файлами и является
неотъемлемой частью документации об аукционе).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Пионерский в 2014 году
Подрядчику в период с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2014 г. года
надлежит осуществлять комплекс работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с
ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения» и обеспечить «допустимый» на всем протяжении
уровень содержания участков дорог соответствующих категорий, применительно к требованиям
«Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог», утвержденного Приказом
Минтранса России от 08.06.2012г. №163. Характеристика дорог для оценки уровня содержания - в
соответствии с Приложением № 1.
В зависимости от сезона года Заказчиком устанавливаются два последовательных периода
содержания автомобильных дорог: зимний и летний. Ориентировочный срок начала и окончания
зимнего периода определяются с 21 октября по 7 апреля текущего года, с учетом природноклиматических условий территорий.
Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств
организации дорожного движения):
3.1. участки, которые на момент оценки уровня содержания и приёмки выполненных работ
переданы соответствующими актами для производства работ по реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту;
3.2. конструктивные элементы дороги и (или) их составляющие, не отвечающие требованиям
нормативных документов и Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог,
утвержденного Приказом Минтранса России от 08.06.2012 г. №163, в случае, если приведение их в
нормативное состояние не предусмотрено действующей классификацией работ и не может быть
осуществлено за счёт средств содержания.
4. Перечень работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений
определяется на основании действующей «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»,
утверждённой приказом Министерства транспорта РФ от 12.11.2007г. № 160 (приложение 2).
5. Виды, объемы, цикличность выполнения и количество работ, указанные в приложении,
являются обязательными для выполнения.
6. Расчёт затрат по содержанию производится в текущих ценах (прилагается отдельным файлом)
с учётом всех затрат, налогов, сборов и отчислений и представляет полную компенсацию затрат
Подрядчика на весь период производства работ по настоящему Контракту.
7. Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствие с
требованиями ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожных ограждений и
направляющих устройств». О ДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной
дорожной разметки безвоздушным способом» (утвержден распоряжением Росавтодора № ОС-450-р
от 01.11.2001 г). Материалы для разметки должны соответствовать требованиям ГОСТ 52575-2006
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические
требования», ГОСТ 52576- 2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Методы испытаний», ГОСТ Р 53172-2008 «Автомобильные дороги общего
пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования»,
ГОСТ Р 53173-2008 «Автомобильные дороги общего пользования. Изделия для дорожной разметки.
Микростеклошарики. Методы контроля».

Горизонтальная дорожная разметка по геометрическим параметрам должна соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51256-2011.

Для разметки дорог необходимо использовать отечественные и зарубежные краски,
прошедшие сертификацию, согласованные с Заказчиком. Применяемые краски должны
удовлетворять требованиям нормативно-технической документации. Основные показатели по
характеристикам применяемой краски приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Цвет
Плотность, г/см3
Содержание нелетучих веществ, %
Вязкость при применении вискозиметра
ВЗ-4 при 20°С, с
ВЗ-246 при 20°С, с
Время высыхания при 20°С и влажности
65%, мин
Степень перетира, мкм
Условия нанесения разметки:
Температура, °С
Гарантийный срок хранения, мес.
Характеристики краски
(эмали)
Класс по ГОСТ Р 52575-2006
Белый, желтый
Не менее 1,5
Не менее 70
ПК 2
HB 2
140-170
Не более 15
УВ 2
ВВЗ
Не более 60
СП 1
ОДМ № ОС-450-р от
01.11.2001 года
ОДМ № ОС-450-р от
01.11.2001 года
АС 3
ОДМ № ОС-450-р от
01.11.2001 года
+5 - +35
12
Адгезия к стеклу, усл. балл
Срок эксплуатации, мес.
1
Не менее 12
Стойкость к статическому воздействию 3 %
раствора NaCl, ч
Стойкость к статическому воздействию
воды, ч
Коэффициент яркости pv %
Укрывистость, г/м2
Не менее 48
Не менее 48
Не менее 48
Не менее 48
Не менее 70-79
Не более 200
В6
ОДМ № ОС-450-р от
01.11.2001 года

Краска должна поставляться в готовом виде, не требующем применения растворителей.

В качестве минерального наполнителя, в применяемой краске для нанесения разметки,
должен использоваться микромрамор.

Толщина слоя наносимого лакокрасочного материала в сыром состоянии определяется
методом «гребенки» в соответствии с ОДМ Методические рекомендации по устройству
горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом.

При возникновении спорных ситуаций между Заказчиком и Подрядчиком, в отношении
толщины слоя дорожной разметки, осуществляется отбор образцов асфальтобетона с нанесенным
слоем краски для лабораторного определения толщины лакокрасочного материала. Образцы
выпиливаются из асфальтобетонного покрытия спорного участка. Толщина нанесенного слоя
краски определяется в лабораторных условиях методом микроскопирования ГОСТ Р 51694-2000
«Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия». В случае получения
неудовлетворительного результата Подрядчик обязан исправить несоответствие, путем повторного
нанесения слоя краски до проектного значения. После этого приемочный контроль осуществляется
повторно. Места отбора проб закладываются силами Подрядчика не позднее 1 суток с момента
отбора пробы.
8.7 В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке
необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и
ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные с ГИБДД схемы
организации движения в местах краткосрочных работ в соответствии с ВСН 37-84.
У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен
находиться журнал производства работ с результатами операционного контроля, схемы
производства работ по нанесению разметки, согласованные с ГИБДД в установленном порядке;
копии паспортов и сертификаты (санитарно - эпидемиологические заключения) на используемые, в
ходе выполнения работ, разметочные материалы. У подрядной организации на месте производства
работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния
погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.
8.8
Если в период гарантийного срока обнаружится износ разметки, то Подрядчик обязан
его устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.
8.9
Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы
работ:
ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с
ГИБДД;
очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его
подготовка к нанесению разметки;
загрузка и заправка техники разметочным материалом;
предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;
нанесение осевой линии горизонтальной разметки;
нанесение краевых линий горизонтальной разметки;
нанесение разметки пешеходных переходов
снятие ограждения места производства работ.
Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала
включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.
Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 и СНиП 3.06.03-85,
быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки
при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок
инфракрасного излучения или другого специального оборудования.
Демаркировку сохранившейся на покрытии старых линий дорожной разметки Подрядчик
выполняет за счет собственных средств в следующих случаях:
при изменении схемы организации дорожного движения;
при восстановлении поврежденной разметки для удаления лишних линий;
при нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной
разметки и высокой степени сохранности старой разметки;
при удалении неверно нанесенной горизонтальной дорожной разметки;
Решение о демаркировке дорожной разметки принимается Заказчиком на основании
результатов обследования (эксплуатационного контроля), осуществляемого силами Заказчика.
Оставшиеся после демаркировки элементы дорожной разметки не должны влиять на
безопасность движения.
Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по схеме, согласованной с
ГИБДД. Снятие ограждения места производства работ.
К работе по нанесению горизонтальной разметки допускаются лица, прошедшие специальный
инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и,
при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.
Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ВСН 37-84.
Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской
Федерации) и иметь соответствующую раскраску и оснащены фронтальными демпфирующими
системами.
Не допускать движения разметочной техники в одном направлении по пути встречного
движения потоку автомобильного транспорта.
Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо
осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов.
Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами
безопасности.
В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное
положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура
или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.
Нанесение линий горизонтальной разметки должно осуществляться с использованием
специализированной техники и разметочного оборудования. Самоходные машины для нанесения
дорожной разметки должны быть оснащены датчиками расхода материалов с контрольным блоком
управления разметкой, предоставляющим специальную информацию о результатах разметки, в том
числе по расходу разметочных материалов, в виде распечатки при подключении к персональному
компьютеру.
Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным
ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при
сухом покрытии должен соответствовать значениям, согласно ГОСТ Р 52289- 2004, с учетом
характеристики дороги.
Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при
дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, согласно ГОСТ Р 52289-2004, с
учетом характеристики дороги.
Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом
состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий согласно ГОСТ Р 52289-2004.
Указанные требования к коэффициенту яркости и коэффициенту световозвращения дорожной
разметки должны сохраняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256- 2011.
Нанесение микростеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят в
автоматизированном режиме специальным пневматическим распределителем, входящим в комплект
разметочных машин.
При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Подрядчик
выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества
материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований.
Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.
При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся
повторные испытания, результаты которых являются окончательными.
По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется
Заказчику по его требованию.
К выполнению работ на объекте Заказчиком не должны допускаться организации, у которых не
подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям.
До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным
требованиям работы на объекте не выполняются. В случае отсутствия у Подрядчика на выполнение
разметочных работ аккредитованной, в установленном порядке, лаборатории он должен
представлять предварительный договор на проведение контроля качества разметочных материалов
и операционный контроль качества разметочных работ с привлекаемой организацией.
Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых
параметров в процессе производства работ. Результаты операционного контроля должны быть
отражены в журнале производства работ.
Контроль качества работ на различных его стадиях должен включать в себя несколько
комплексов измерений. Количество комплексов измерений устанавливается согласно
Рекомендациям по контролю качества горизонтальной дорожной разметки. В случае выявления
нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение
работ, при этом срок окончания работ по государственному контракту для Подрядчика остается
неизменным.
8.10 .Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки завершить до 15 июля текущего
года.
9. В целях обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автотранспорта в
зимний период по обслуживаемой сети автомобильных дорог Подрядчику необходимо произвести
подготовку предприятия к работе в зимний период и обеспечению зимнего содержания
закрепленных участков дорог в соответствии с действующими нормативными документами.
Сроки определяются в соответствии с планом контрольных и организационных мероприятий по
подготовке к зимнему периоду, утверждаемых Заказчиком ежегодно.
Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог организовывать в
соответствии с требованиями «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных
дорогах» утвержденных распоряжением Минтранса от 16.06.03 № ОС-548р
Работы по устранению зимних локальных деформаций и разрушений покрытия
автомобильных дорог и обочин завершить до 15 июня.
11.
Подрядчик ведет производственно- техническую документацию в полном объеме и в
соответствии с требованиями нормативных документов и установленных форм. Все объёмные
работы, выполняемые в рамках настоящего Контракта, предъявляются к оплате исключительно при
наличии исполнительной документации. Подрядчик несет полную ответственность за ведение
производственно - технической документации и представляет ее по первому требованию Заказчика.
12.
Подрядчик обязан осуществлять входной контроль качества используемых при
исполнении настоящего Контракта материалов собственными силами и (или) с привлечением
независимых лабораторий, обладающих соответствующими сертификатами, лицензиями и иными
разрешительными документами. По первому требованию Заказчика предъявлять все необходимые
материалы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю качества используемых
материалов и конструкций.
10.
Приложение №1
к техническому заданию
Общие характеристики
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
Пионерский
Категории автомобильных дорог
№ п/п
Характеристики автомобильных дорог
Ед.изм.
IV
Интенсивность движения
транспортных средств
менее 2000
1
2
Протяженность автомобильных дорог
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Строителей
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Первомайская
Комсомольская
Вокзальная
Южная
Зеленый
Лесной
Безымянная
Таежная
Восточная
Шевченко
Одесская
Теневая
Кирова
Калинина
Лесозаготовителей
Молодежный
Быковца В.А.
П. Морозова
Заречная
Сосновый
Новый
Линейная
Новоселов
Спортивный
Кедровый
Березовый
Октябрьская
Озерная
Солнечная
Родниковый
Полевая
Луговая
Дорожные одежды
Площадь дорожного полотна (с твердым покрытием)
Железнодорожная
км
28,015
1,310
0,600
1,750
0,610
1,595
0,400
0,600
1,500
1,000
1,000
0,395
0,800
0,290
0,690
1,750
0,750
1,575
0,450
0,300
0,370
0,890
0,900
0,910
0,310
0,700
0,850
0,870
0,150
0,450
0,900
0,195
0,220
0,230
0,165
0,700
0,190
0,750
0,100
0,200
0,600
м2
33371
6552
13
2.2
2.3
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Комсомольская
Вокзальная
Зеленый
Площадь дорожного полотна (грунтовые)
Железнодорожная
Коммунистическая
Строителей
Советская
Мира
Заводская
Первомайская
Комсомольская
Южная
Лесной
Безымянная
Таежная
Восточная
Шевченко
Одесская
Теневая
Кирова
Калинина
Лесозаготовителей
Молодежный
Быковца В.А.
П. Морозова
Заречная
Сосновый
Новый
Линейная
Новоселов
Спортивный
Кедровый
Березовый
Октябрьская
Озерная
Солнечная
Родниковый
Полевая
Луговая
Площадь дорожного полотна (гравийное)
Ленина
Заречная
Площадь обочин
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Комсомольская
Вокзальная
Зеленый
Дворовые проезды, в том числе
с твердым покрытием
Коммунистическая
Ленина
м2
м2
м2
м2
м2
1200
10150
960
2400
1240
4512
2247
2370
1740
117144
1812
1800
3660
8610
1740
4488
6000
4074
3200
2760
10500
3000
9450
2700
1800
1480
5340
5400
5460
1860
2800
5100
2820
600
1800
3600
1170
880
920
660
2800
760
4500
400
800
2400
4200
1800
2400
8373,75
1350,00
450,00
2175,00
240,00
600,00
465,00
1825,50
240,75
592,50
435,00
11509,30
4984,50
595,00
595,00
14
2.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
Комсомольская
Больничный
Вокзальная
Таежная
Лесозаготовителей
Сосновый
с грунтовым покрытием
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Мира
Заводская
Вокзальная
П. Морозова
Быковца В.А.
Советская
Подъезды к пожарным водоемам, резервуару и скважине
Ленина
Вокзальная
Кирова
Таежная
Лесозаготовителей
Молодежный
Сосновый
Октябрьская
Советская
Система водотвода, в том числе по видам:
неукрепленные водоотводные канавы
Ленина
Мира
Советская
Заводская
Заречная
Восточная
Комсомольская
Лесозаготовителей
Безымянная
Первомайская
П. Морозова
Зеленый
Таежная
Южная
Искусственные и защитные дорожные сооружения
Водопропускные трубы, в том числе по видам: стальные
Линейная
Ленина
Строителей
Советская
Заводская
Зеленый
Восточная
П. Морозова
Заречная
Тротуары, в том числе по видам
асфальтобетонные
Комсомольская
бетонные
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Заводская
Комсомольская
м2
м2
595,00
1785,00
256,00
588,00
315,00
255,50
6524,80
1113,00
955,50
1215,80
315,00
1067,50
1088,50
199,50
350,00
220,00
742,50
202,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
м
5000,00
1000,00
150,00
450,00
450,00
150,00
600,00
150,00
300,00
300,00
300,00
150,00
150,00
400,00
450,00
шт/м
9/72
м2
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
11468,00
324,50
324,50
8440,10
342,00
205,00
3028,00
714,00
796,00
397,50
1451,60
м2
15
4.2.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
Вокзальная
Зеленый
Молодежный
Быковца В.А.
Сосновый
из тротуарной плитки
Комсомольская
Ленина
Элементы обустройства автомобильных дорог
Дорожные знаки в том числе по типоразмерам:
I - малого
II - нормального
III - большого
Барьерные ограждения, в том числе по видам:
габаритные ворота
Заводская
барьеры принудительного снижения скорости
Железнодорожная
Ленина
Вокзальная
Зеленый
Разметка в том числе по видам:
горизонтальная
Остановки общественного транспорта, в том числе по
видам
остановка
Коммунистическая
Ленина
Советская
Заводская
площадка
Коммунистическая
Ленина
Советская
Заводская
Торговый центр "Ванка"
Кирова
Комсомольская
Первомайская
Восточная
Солнечная
м2
ед
ед
ед
ед
294,00
600,00
196,00
140,00
276,00
2703,40
1351,7
1351,7
431
83
300
48
км
км
2
2
6
2
2
1
1
5,378
5,378
ед
19
ед
5
1
2
1
1
14
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
16
Приложение 2
к техническому заданию
Перечень и периодичность (объем работ)
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Пионерский в 2014 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вид работ
Планировка откосов насыпей и выемок, исправление
повреждений с добавлением грунта и укрепление
засевом трав
Срезка и планировка неукрепленных обочин *
Восстановление, прочистка и профилирование
неукрепленных куветов и водоотводных канав
Противопаводковые мероприятия
Механизированная очистка дорожных покрытий от
мусора, пыли и грязи на участках дорог с
бордюрным камнем*
Восстановление ровности проезжей части гравийных
и щебеночных покрытий*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий дворых проездов*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий подъездов к пожарным водоемам,
гидрантам и скважине*
11
Восстановление поперечного профиля проезжей
части гравийных и щебеночных и грунтовых
покрытий без добавления нового материала
Нанесение вновь горизонтальной разметки
12
Распределение противогололедных материалов
13
Механизированная очистка покрытия и обочин от
снега
14
Механизированная очистка дворовых проездов от
снега
10
Периодичность
выполнения работ
в год
Объем выполнения работ
8,5% от
площади
8,5*8373,75/100
4 (6*0,75)
4*5,378*2
2
2*5000
По расчету
7(10*0,75)
7*33 371
9(12*0,75)
9*4200
9(12*0,75)
9*117144
9(12*0,75)
9*4984,5
9(12*0,75)
9*742,50
15 % от
площади
15*4 200/100+15*117144/100
100%
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости )
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
(Количество
дней
образования
зимней
5,378
64*33371
64*(33371+117144+4200)+64*8373,75
64*11509,30
17
скользкости
64 х 1,0)
15
Механизированная очистка проездов к пожарным
водоемам, резеруарам и скважине от снега
16
Очистка от снега и льда и обработка
противогололедными материалами автобусных
остановок, площадок , тротуаров
17
Вывоз снега из населенного пункта, площадокстоянок, автобусных остановок и с участков дорог
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
1. Количество
осадков в
зимний
период (СНиП
23-01-99*
Строительная
климатология)
х 0,0025 (куб.
м на 1 кв.м
площади
дорог). 2.
Количество
осадков в
зимний
период (СНиП
23-01-99*
Строительная
климатология)
х 0,001 ( т на
1 кв.м
площади
дорог).
64*742,5
64*11468
300 м3 или 450 т
Примечание :
* Коэффициенты (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом
обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000 - 7000 автомобилей
в сутки. При отличной интенсивности движения вводится корректирующий коэффициент: менее 2000 - 0,75.
18
Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № __
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Пионерский в
2014 г.
п. Пионерский
« ____»_________20___ г.
Администрация городского поселения Пионерский, именуемая в дальнейшем «Муниципальный
заказчик», в лице главы городского поселения Пионерский, действующего на основании Устава, с одной,
и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании ______________________________с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.
1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения
Пионерский в 2014 году, площадью содержания 162 767 кв.м., общие характеристики автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского поселения Пионерский и объем работ
приведены в приложениях №№1,2 к контракту.
- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять
качественно выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по
размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии № ___ от __________г. .
1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Пионерский.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет ____________ (сумма прописью).
2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий
предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.
2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги,
пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в
соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.
2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения,
предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта, в том
числе на сумму налога на добавленную стоимость.
2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится в следующем порядке:
- после подписания актов приемки выполненных работ согласно форме (Приложение №3) и формам КС-2
и КС-3 путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 календарных дней, на
основании справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных
обязательств, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало - с момента подписания настоящего контракта, окончание 31.12.2014 года.
4. Права и обязанности Подрядчика.
Обязанности Подрядчика:
4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в
соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2. Представлять Заказчику с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты приемки
выполненных работ в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для Подрядчика и Муниципального заказчика.
Подрядчик представляет Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат с
приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты
19
замечаний и выписку из журнала производства работ, акты фактического выполнения работ и другие
документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Период февраль-ноябрь вышеперечисленные документы Подрядчик предоставляет Заказчику с 06 по 10
числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее
установленного, Подрядчик в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки.
Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для
начисления штрафных санкций к Подрядчику.
Период декабрь вышеперечисленные документы Подрядчик по состоянию на 25.12.2014 г. предоставляет
до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляет выписку
из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний, выписку из журнала производства работ, акты
фактического выполнения работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за
период 26.12.2014 -31.12.2014 года.
Наличие в указанных документах исправлений и подчисток влечет их недействительность.
4.3. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут
оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки завершения выполняемых работ
или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу муниципального образования и третьим
лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.
Под муниципальным имуществом понимаются элементы автомобильной дороги (покрытие, бордюры,
искусственные дорожные неровности и т.д.), газоны, цветники и иное имущество, расположенное на
прилегающей к объекту территории.
4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине
Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды,
нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в
соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и
инспектирующих служб.
4.7. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при
выполнении работ отступлений от условий контракта.
4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие
правила по безопасному ведению работ и охране труда.
4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях
настоящего контракта.
4.10. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства
работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь
ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Муниципального Заказчика и Подрядчика.
Права Подрядчика:
4.11. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному Заказчику и получать оплату
выполненных работ от Муниципального заказчика.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика
Обязанности Муниципального заказчика:
5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных
контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.
5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.3. Назначает специалиста и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для
осуществления технического надзора.
5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.
5.5. Заблаговременно планирует работы Подрядчика.
20
5.6.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в
соответствии с ГОСТ и СНиП по акту согласно Приложению 3.
5.7. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
Права Муниципального заказчика:
5.9. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
5.10. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный
уровень качества;
5.11. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Муниципальный
заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и
устанавливает сроки их устранения.
5.12. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений
от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об
аукционе и настоящим контрактом, Муниципальный заказчик дает предписание Подрядчику об
устранении выявленных дефектов.
6. Производство, сдача и приемка выполненных работ
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ.
6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий
контракта, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к
устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального
заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает
к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения
замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний
устанавливает Муниципальный заказчик, но не более трех календарных дней. При несогласии
Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны
прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате
переговоров создают согласительную комиссию с привлечением других специалистов по усмотрению
сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и
является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также
согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.
6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя на
обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств
надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется
Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных ими специалистов.
В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,
Муниципальным заказчиком.
организуемой
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и
является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в
соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими
силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке
выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ
пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.
7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации
законодательством.
7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя
Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день
неисполнения обязательства, начиная с дня обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за
21
каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного
обязательства.
7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя
Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства
Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика
наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено,
а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом.
7.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при
выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
8.Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и
непредотвратимых, независящих от воли сторон.
8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то
стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе
потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.
9. Действие контракта
9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.
9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих
обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта. По настоящему контракту
Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать
возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего
контракта:
9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.
9.3.2 Подрядчиком неоднократно нарушается периодичность выполнения работ, установленная в п. 1.1
настоящего контракта;
9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней с установленной в настоящем
контракте даты начала работ.
9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчик обязательств по настоящему контракту.
9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в
соответствии с п. 9.3 Муниципальный заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление.
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель
Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту
расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик
в
результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или)
понесет Муниципальный заказчик разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных
дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и
(или) понесет Муниципальный заказчик разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в
течение 10 календарных дней.
10. Заключительные положения.
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим
действующим на территории Российской Федерации законодательством.
контрактом,
регулируются
10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить
только с согласия другой стороны настоящего контракта.
22
10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:
- Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)
10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
11.1. Муниципальный заказчик:
Администрация городского поселения Пионерский: 628250,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, п. Пионерский, ул. Железнодорожная,
10, ИНН 8622012126, р/сч 40204810000000000054 в РКЦ Ханты Мансийск г.Ханты-Мансийск, БИК
047162000, КПП 861501001, телефон/факс (34675)4-07-62.
_______________________________________________________ /___________________________/
11.2. Подрядчик: ________________________________________
Приложение №1
к муниципальному
контракту
от «__»________2013 г.
№___
Общие характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского поселения Пионерский
Категории автомобильных
дорог
№ п/п
Характеристики автомобильных дорог
Ед.изм.
IV
Интенсивность движения
транспортных средств
менее 2000
1
Протяженность автомобильных дорог
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Строителей
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Первомайская
Комсомольская
Вокзальная
Южная
Зеленый
Лесной
Безымянная
Таежная
Восточная
Шевченко
Одесская
Теневая
км
28,015
1,310
0,600
1,750
0,610
1,595
0,400
0,600
1,500
1,000
1,000
0,395
0,800
0,290
0,690
1,750
0,750
1,575
0,450
0,300
0,370
23
2
Кирова
Калинина
Лесозаготовителей
Молодежный
Быковца В.А.
П. Морозова
Заречная
Сосновый
Новый
Линейная
Новоселов
Спортивный
Кедровый
Березовый
Октябрьская
Озерная
Солнечная
Родниковый
Полевая
Луговая
Дорожные одежды
Площадь дорожного полотна (с твердым покрытием)
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Комсомольская
Вокзальная
Зеленый
Площадь дорожного полотна (грунтовые)
Железнодорожная
Коммунистическая
Строителей
Советская
Мира
Заводская
Первомайская
Комсомольская
Южная
Лесной
Безымянная
Таежная
Восточная
Шевченко
Одесская
Теневая
Кирова
Калинина
Лесозаготовителей
Молодежный
Быковца В.А.
П. Морозова
Заречная
Сосновый
Новый
Линейная
Новоселов
Спортивный
Кедровый
Березовый
Октябрьская
0,890
0,900
0,910
0,310
0,700
0,850
0,870
0,150
0,450
0,900
0,195
0,220
0,230
0,165
0,700
0,190
0,750
0,100
0,200
0,600
м2
м2
33371
6552
1200
10150
960
2400
1240
4512
2247
2370
1740
117144
1812
1800
3660
8610
1740
4488
6000
4074
3200
2760
10500
3000
9450
2700
1800
1480
5340
5400
5460
1860
2800
5100
2820
600
1800
3600
1170
880
920
660
2800
24
2.2
2.3
2.4
3
3.1
Озерная
Солнечная
Родниковый
Полевая
Луговая
Площадь дорожного полотна (гравийное)
Ленина
Заречная
Площадь обочин
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Мира
Заводская
Комсомольская
Вокзальная
Зеленый
Дворовые проезды, в том числе
с твердым покрытием
Коммунистическая
Ленина
Комсомольская
Больничный
Вокзальная
Таежная
Лесозаготовителей
Сосновый
с грунтовым покрытием
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Мира
Заводская
Вокзальная
П. Морозова
Быковца В.А.
Советская
Подъезды к пожарным водоемам, резервуару и скважине
Ленина
Вокзальная
Кирова
Таежная
Лесозаготовителей
Молодежный
Сосновый
Октябрьская
Советская
Система водотвода, в том числе по видам:
неукрепленные водоотводные канавы
Ленина
Мира
Советская
Заводская
Заречная
Восточная
Комсомольская
Лесозаготовителей
Безымянная
Первомайская
П. Морозова
Зеленый
Таежная
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
760
4500
400
800
2400
4200
1800
2400
8373,75
1350,00
450,00
2175,00
240,00
600,00
465,00
1825,50
240,75
592,50
435,00
11509,30
4984,50
595,00
595,00
595,00
1785,00
256,00
588,00
315,00
255,50
6524,80
1113,00
955,50
1215,80
315,00
1067,50
1088,50
199,50
350,00
220,00
742,50
202,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
67,50
5000,00
1000,00
150,00
450,00
450,00
150,00
600,00
150,00
300,00
300,00
300,00
150,00
150,00
400,00
25
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
Южная
Искусственные и защитные дорожные сооружения
Водопропускные трубы, в том числе по видам: стальные
Линейная
Ленина
Строителей
Советская
Заводская
Зеленый
Восточная
П. Морозова
Заречная
Тротуары, в том числе по видам
асфальтобетонные
Комсомольская
бетонные
Железнодорожная
Коммунистическая
Ленина
Советская
Больничный
Заводская
Комсомольская
Вокзальная
Зеленый
Молодежный
Быковца В.А.
Сосновый
из тротуарной плитки
Комсомольская
Ленина
Элементы обустройства автомобильных дорог
Дорожные знаки в том числе по типоразмерам:
I - малого
II - нормального
III - большого
Барьерные ограждения, в том числе по видам:
габаритные ворота
Заводская
барьеры принудительного снижения скорости
Железнодорожная
Ленина
Вокзальная
Зеленый
Разметка в том числе по видам:
горизонтальная
Остановки общественного транспорта, в том числе по видам
остановка
Коммунистическая
Ленина
Советская
Заводская
площадка
Коммунистическая
Ленина
Советская
Заводская
Торговый центр "Ванка"
Кирова
Комсомольская
Первомайская
Восточная
Солнечная
450,00
шт/м
м2
м2
м2
ед
ед
ед
ед
ед
км
км
ед
9/72
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
11468,00
324,50
324,50
8440,10
342,00
205,00
3028,00
714,00
796,00
397,50
1451,60
294,00
600,00
196,00
140,00
276,00
2703,40
1351,7
1351,7
431
83
300
48
2
2
6
2
2
1
1
5,378
5,378
19
5
1
2
1
1
14
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
26
Приложение 2
к муниципальному контракту
от «__»________2013 г. №___
Перечень и периодичность (объем работ)
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
поселения Пионерский в 2014 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вид работ
Планировка откосов насыпей и выемок, исправление
повреждений с добавлением грунта и укрепление
засевом трав
Срезка и планировка неукрепленных обочин *
Восстановление, прочистка и профилирование
неукрепленных куветов и водоотводных канав
Противопаводковые мероприятия
Механизированная очистка дорожных покрытий от
мусора, пыли и грязи на участках дорог с
бордюрным камнем*
Восстановление ровности проезжей части гравийных
и щебеночных покрытий*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий дворых проездов*
Восстановление ровности проезжей части грунтовых
покрытий подъездов к пожарным водоемам,
гидрантам и скважине*
11
Восстановление поперечного профиля проезжей
части гравийных и щебеночных и грунтовых
покрытий без добавления нового материала
Нанесение вновь горизонтальной разметки
12
Распределение противогололедных материалов
13
Механизированная очистка покрытия и обочин от
снега
14
Механизированная очистка дворовых проездов от
снега
15
Механизированная очистка проездов к пожарным
водоемам, резеруарам и скважине от снега
10
Периодичность
выполнения работ
в год
Объем выполнения работ
8,5% от
площади
8,5*8373,75/100
4 (6*0,75)
4*5,378*2
2
2*5000
По расчету
7(10*0,75)
7*33 371
9(12*0,75)
9*4200
9(12*0,75)
9*117144
9(12*0,75)
9*4984,5
9(12*0,75)
9*742,50
15 % от
площади
15*4 200/100+15*117144/100
100%
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости )
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
5,378
64*33371
64*(33371+117144+4200)+64*8373,75
64*11509,30
64*742,5
27
16
Очистка от снега и льда и обработка
противогололедными материалами автобусных
остановок, площадок , тротуаров
17
Вывоз снега из населенного пункта, площадокстоянок, автобусных остановок и с участков дорог
(Количество
дней
образования
зимней
скользкости
64 х 1,0)
1. Количество
осадков в
зимний
период (СНиП
23-01-99*
Строительная
климатология)
х 0,0025 (куб.
м на 1 кв.м
площади
дорог). 2.
Количество
осадков в
зимний
период (СНиП
23-01-99*
Строительная
климатология)
х 0,001 ( т на
1 кв.м
площади
дорог).
64*11468
300 м3 или 450 т
Примечание :
* Коэффициенты (периодичность) выполнения работ по содержанию автомобильных дорог определены с учетом
обеспечения высокого уровня содержания участков дорог с фактической интенсивностью 2000 - 7000 автомобилей
в сутки. При отличной интенсивности движения вводится корректирующий коэффициент: менее 2000 - 0,75.
28
Приложение 3
к муниципальному контракту
от «__»________2013 г. №___
АКТ
приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах г.п. Пионерский
(за период с _______ месяц 20__ г. по ________ месяц 20__ г.)
Комиссия в составе:
Представитель
Заказчика_______________________________________________________________________
Представитель
Исполнителя____________________________________________________________________
Представитель органа
(местного самоуправления)__________________________________________________________
произвела с "__" ___________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. натурные обследования и оценку уровня
содержания автомобильной дороги
______________________________________________________________
и установила следующее:
1. Всего обследовано ___________________________________________________ км
1.1. По автомобильной дороге ___________________________________________ км
1.2. По искусственным дорожным сооружениям _____________________ шт./пог. м
2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том
числе с дефектами искусственных дорожных
сооружений__________________________________________
Всего:
по автомобильной дороге ________________________________________________ км
по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт./пог. м
3. Соответствует заданному уровню:
Всего __________________________________________________________________ км
по автомобильной дороге ________________________________________________ км
по искусственным дорожным сооружениям __________________________ шт./пог. м
4. Средняя оценка уровня содержания _______________________________________
5. Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными
дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог
(не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках, указать
адрес/адреса участков) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом
значимости обнаруженных дефектов содержания
Всего ________________________ км
7. Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих
снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов
содержания
Всего __________________________________________________________ шт./пог. м
8. Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период
8.1. По автомобильной дороге _________________ руб.
8.2. По искусственным дорожным сооружениям ______________________ руб.
В результате проверки Комиссия считает:
1. Предусмотренный Техническим заданием к муниципальному контракту состав работ по содержанию
конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за
отчетный период ________________________ 20__ г.
выполнен (нужное оставить)
1) полностью (работы принимаются в полном объеме)
2) частично
Процент снижения объема выполнения
29
По автомобильной дороге __________________________________________ руб.
По искусственным дорожным сооружениям ____________________________ руб.
Объем работ, принятый к выполнению
По автомобильной дороге __________________________________________ руб.
По искусственным дорожным сооружениям ____________________________ руб.
Подлежит оплате за отчетный период _______________________________ руб.
Муниципальный заказчик:
Подрядчик:
Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
(представляется отдельным файлом)
30