1. Договор на выполнение работ по созданию 3Д ГИС

реклама
ДОГОВОР № ИНФ/УЛ-НИТ/01
г. Москва
«___» августа 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО
«ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ») далее именуемое «Подрядчик», в лице Генерального Директора
Амелина Романа Тимофеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
Областное государственное автономное учреждение «Электронный Ульяновск»
(ОГАУ «Электронный Ульяновск») далее именуемое «Заказчик», в лице директора Сорокина
Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий
Договор № ИНФ/УЛ-НИТ/01 (далее – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕАМБУЛА:
А) Подрядчик - ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ», ИНН 7721248459, КПП 770101001,
ОГРН 1027721011229, адрес места нахождения: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 6, стр. 1.
Основной вид деятельности - деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов.
Б) Заказчик - Областное государственное автономное учреждение «Электронный
Ульяновск», создано на основании Распоряжения Правительства Ульяновской области от
12.10.2009 г. № 589-пр, ОГРН 1047300994267, ИНН/КПП 7325048537/732501001, адрес места
нахождения: РФ, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 58. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск,
ул. Л.Толстого, д. 58.
В) Настоящий Договор заключен Заказчиком во исполнение:
- Постановления Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 г. № 27/303-П (об
утверждении областной целевой программы «Развитие информационного
общества, использование информационных и коммуникационных технологий,
повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской
области в 2009-2011 годах»;
- Распоряжения Правительства Ульяновской области от 18.05.2010 г. № 294-пр (об
определении оператора инфраструктуры электронного правительства Ульяновской
области);
- Закона Ульяновской области «О единой государственной территориальной
информационной системе Ульяновской области» (от 03 июня 2010 г. N 71-ЗО);
- Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р (об одобрении
«Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных
РФ»);
- государственного задания и иных нормативно-правовых документов.
Г) В рамках исполнения настоящего Договора Стороны договорились о следующих
терминах и определениях:
База данных - представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли
быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ). Точные технические и иные характеристики создаваемой Базы данных
указаны в Статье 1 настоящего Договора;
Правообладатель - ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ»;
Исключительное право – Правообладатель вправе использовать созданную Базу
данных такой по своему усмотрению любым не противоречащим закону и
настоящему Договору способом;
Лицензионный (сублицензионный) договор - по лицензионному договору одна
сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого
результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. При
письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить
право использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор);
2
Инсталляция Базы данных – процесс установки Базы данных на технические
средства Заказчика с целью последующей эксплуатации установленного
экземпляра;
Среда функционирования – набор лицензионного программного обеспечения
(операционная система, системы управления данными и базами данных, драйверы,
офисные приложения и др.), а также аппаратно-программные средства Заказчика,
позволяющие нормально функционировать созданной Базе данных согласно
условиям Договора. Указанную Среду функционирования Заказчик обязан
согласовать с Подрядчиком.
Д) Стороны подтверждаю, что им известен тот факт, что согласно действующему
законодательству РФ лицензионный (сублицензионный) договор о предоставлении права
использования Базы данных не подлежит государственной регистрации, так как для
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация или
соблюдение каких-либо иных формальностей.
Е) Ульяновская область – образована 19 января 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР и в соответствии с Конституцией Российской Федерации является
равноправным субъектом Российской Федерации.
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по созданию Единой
интеграционной пространственной геоинформационной системы Ульяновской области (далее –
3Д ГИС иди Геоинформационная База данных) и передать результат выполненных работ и
исключительные права на него Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и
выплатить Подрядчику Цену Договора.
1.2. Предмет настоящего Договора прямо предусматривает создание результатов
интеллектуальной деятельности, имущественные права на которые переходят к Заказчику.
Результат работ по настоящему Договору должен быть пригодным для его использования в целях,
указанных в настоящем Договоре. Возможные дополнительные изменения в Геоинформационную
Базу (дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором) данных вносятся на
основании отдельного соглашения, подписываемого Сторонами, и дополнительного
финансирования Заказчиком планируемых к выполнению работ.
1.3. В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется создать
Геоинформационную Базу данных, представляющую собой: интегрированную информационнопрограммную интерактивную базу данных для ЭВМ, включающую 2-мерные и 3-мерные
пространственные изображения, фотореалистично передаваемые средствами компьютерного
моделирования, а также должным образом связанные базы данных картографической,
кадастровой,
реестровой
и
иной
пространственно-инфраструктурной
информации.
Взаимодействие указанных компонентов обеспечивается с помощью интегрированной
программной надстройки «Informap Navigator 3D» (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ
13 февраля 2007 г., Свидетельство № 2007611468).
1.4. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору с использованием технологий
«Информап» (Зарегистрированный товарный знак, зарегистрировано в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания 12 августа 2004 г., Свидетельство № 273408), в частности
с использованием в производственно-технологическом процессе программного комплекса
«Photomap» (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 13 февраля 2007 г., Свидетельство №
2007611060).
1.5. Работы по созданию трехмерной модели территории выполняются Подрядчиком в
Ульяновской области. Точное описание моделируемой территории указано в Техническом задании
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.6. Точный перечень работ и их стоимость указаны в «Смете работ» (Приложение № 1 к
настоящему Договору). Точные географические и иные характеристики территории Ульяновской
области, которая будет включена в Геоинформационную Базу данных, а также иная информация
указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору). Сроки и порядок
выполнения работ указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3 к настоящему
Договору). Указанные Приложения подписываются Сторонами по мере согласования, либо в
3
момент заключения Договора, либо позже, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения Договора.
1.7. Результатом работ, в том числе, будет являться:
А) Создание единой трехмерной картографической основы на территорию Ульяновской
области и использованием информации о рельефе и материалов космической
съемки;
Б) Создание координатно-привязанной базы данных фотореалистичных изображений
объектов недвижимости;
В) Представление в трёхмерном виде объектов градостроительной деятельности, в том
числе критически важных объектов и объектов историко-культурного наследия;
Г) Создание навигационных карт Ульяновской области;
Д) Создание подсистемы поддержки принятия решений и оперативного управления, в
том числе при ликвидации техногенных аварий и катастроф.
Все вместе далее - 3Д ГИС иди Геоинформационная База данных. Точный перечень
работ и описание результата работ указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
1.8. Работы по Договору выполняются на основании исходных материалов,
предоставляемых Заказчиком. Неотъемлемой частью настоящего Договора будут также являться
любые другие документы, подписанные Сторонами (уполномоченными представителями Сторон),
которые будут обозначены, как приложения к настоящему Договору.
1.9. Исключительное право на Геоинформационную Базу данных, созданную в рамках
исполнения настоящего Договора, принадлежит Заказчику. Исключительные права на «Informap
Navigator 3D» Заказчику не передаются.
1.10. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что данный Договор является
смешанным договором, т.к. в нем содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
законом или иными правовыми актами. К отношениям Сторон по данному Договору применяются
в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения Сторон или существа настоящего Договора.
1.11. Стороны обязуются заключить отдельный договор на техническое сопровождение и
поддержку 3 Д ГИС (Геоинформационная База данных), которое будет осуществляться Сторонами
совместно.
1.12. Подрядчик приступает к выполнению работ в момент получения от Заказчика аванса
согласно Статье 4 Договора. После выполнения Подрядчиком соответствующего этапа работ,
предусмотренного настоящим Договором, Стороны подписывают Акт выполненных работ по
соответствующему этапу. После подписания Сторонами Акта выполненных работ по
соответствующему этапу Подрядчик приступает к выполнению дальнейших работ,
предусмотренных Договором, только после получения следующего аванса. Указанное право
остается на усмотрение Подрядчика: он вправе, исходя из конкретной ситуации, в целях
надлежащего исполнения Договора и достижения результата, приступить к выполнению работ и
до получения аванса.
Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.2. Вносить свои предложения (пожелания) на любом этапе выполнения Договора, если
это не приводит к существенному изменению, первоначального задания.
2.1.3. В рамках исполнения Договора требовать от Подрядчика исправления всех
недостатков выявленных при контроле исполнения работ.
2.1.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков,
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно
невозможным.
2.1.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
4
Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
потребовать возмещения реальных убытков.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить Цену Договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для исполнения настоящего Договора
информацию (исходные материалы).
2.2.3. Определить ответственное лицо для взаимодействия с Подрядчиком по вопросам,
касающимся создания Геоинформационной Базы данных.
2.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
передать Подрядчику нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документов, подтверждающих полномочия Директора, одобрение Наблюдательного совета
заключения настоящего Договора.
2.2.5. Заказчик обязан оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ (содействие
Заказчика), в пределах, достаточных для надлежащего исполнения Подрядчиком своих
обязательств по Договору.
2.2.6. В случаях, когда исполнение работ по настоящему Договору стало невозможным
вследствие действий или упущений Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику часть работы,
выполненную до момента, когда дальнейшее выполнение работ стало невозможным, и Заказчик
письменно уведомил Подрядчика о необходимости приостановки работ.
2.2.7. Принять созданную Геоинформационную Базу данных и исключительные права на
нее согласно условиям Договора.
2.2.8. Заказчик
обязан
обеспечить
необходимую
Среду
функционирования
Геоинформационной Базы данных (пункт «Г» Преамбулы). Подрядчик не отвечает за факты
ненадлежащего функционирования Геоинформационной Базы данных, если указанные факты
произошли из-за недостаточной оснащенности заказчика аппаратно-программными средствами
(включая, но, не ограничиваясь, каналы связи т.д.).
2.2.9. Оказывать организационно-распорядительное и иное содействие Подрядчику в
рамках взаимодействия с Правительством Ульяновской области и ИОГВ, в Федеральном
картографо-геодезическом фонде РФ по исполнению настоящего Договора, включая, но, не
ограничиваясь:
А) Министерства:
- Министерство здравоохранения Ульяновской области;
- Министерство образования Ульяновской области;
- Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии - Ульяновской
области;
- Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области;
- Министерство сельского хозяйства Ульяновской области;
- Министерство строительства Ульяновской области;
- Министерство финансов Ульяновской области;
- Министерство экономики Ульяновской области;
- Министерство труда и социального развития Ульяновской области;
- Минестерство энергетики и жилищно – коммунального комплекса Ульяновской
области;
- Министерство внутренней политики Ульяновской области;
Б) Департаменты:
- Департамент государственного имущества и земельных отношений - Ульяновской
области;
- Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области;
- Департамент занятости населения Ульяновской области;
- Департамент ветеринарии Ульяновской области;
В) Комитеты:
- Комитет по государственному контролю в сфере природопользования и охраны
окружающей среды Ульяновской области;
- Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области;
- Комитет Ульяновской области по культурному наследию;
5
Г) Управления:
- Управление записи актов гражданского состояния Ульяновской области;
- Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области;
Д) Инспекции:
- Государственная жилищная инспекция Ульяновской области;
- Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Ульяновской области;
- Инспекция государственного строительного надзора Ульяновской области;
Е) Представительство:
- Представительство Ульяновской области при Правительстве Российской Федерации.
2.2.10. Заказчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда ему стало
известно о не возможности (либо о возможном наступлении указанных событий) уплаты Цены
согласно условиям Договора, письменно уведомить об этом Подрядчика. Исполнение настоящего
пункта не прекращает обязательств Заказчика, указанных в п. 2.2.11. Договора.
2.2.11. В случае невозможности исполнения Договора со стороны Заказчика (не
возможности надлежащего исполнения Договора в части оплаты и т.д.), Заказчик может в любое
время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора (с предварительным
письменным уведомлением Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней), уплатив Подрядчику
часть установленной Цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения
об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику
убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за
всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. В указанном случае Стороны
подписывают соответствующее соглашение с приложением актов сверки и иных бухгалтерских
документов.
2.2.12. Обязательства Подрядчика, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к
настоящему Договору), указаны с учетом обязательного организационного содействия со стороны
Заказчика, в случае отказа какого-либо третьего лица (Правительство Ульяновской области,
ИОГВ, Федеральное картографо-геодезический фонд РФ и т.д.) предоставлять информацию,
Стороны обязаны внести соответствующие изменения в Договор в связи с невозможностью
исполнения Договора в этой части. В указанном случае это не будет являться нарушением
Договора со стороны Подрядчика.
2.3. Права Подрядчика:
2.3.1. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
2.3.2. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц к выполнению работ по Договору и несет
ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств такими третьими лицами в рамках Договора.
2.3.3. Подрядчику предоставляется право досрочной сдачи работ по Договору.
2.3.4. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях,
когда Заказчик нарушает условия оплаты работ (стоимость, порядок, сроки), предусмотренные в
соответствующем приложении к Договору, а также не исполняет иные свои обязательства,
предусмотренные в настоящем Договоре и Приложении к нему. Подрядчик при наличии
обстоятельств, указанных в настоящем пункте, вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков.
2.3.5. В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе использовать
Геоинформационную Базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Подрядчик
вправе использовать в своей деятельности наработки и технические решения без согласия
Заказчика, которые были применены при создании настоящей Геоинформационной Базы данных.
Указанное использование Базы данных не должно противоречить действующему законодательству
РФ, использование может осуществляться в презентационных и иных целях, которые
согласовываются Сторонами дополнительно.
2.3.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную Цену либо иную
сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора, Подрядчик имеет право на
удержание результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, переданной для
6
переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у
него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
2.4. Обязанности Подрядчика:
2.4.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с
требованиями и условиями Договора и соответствующих приложений к нему, а также
действующего законодательства РФ.
2.4.2. Подрядчик обязуется учитывать все предъявляемые Заказчиком замечания,
дополнения и изменения к выполняемым работам только в рамках перечня и характеристик (в том
числе, технических) работ, предусмотренных соответствующим приложением к Договору.
2.4.3. В течение всего действия Договора тестировать Геоинформационную Базу данных
для достижения целей выполнения работ.
2.4.4. Осуществить сдачу Заказчику созданной Геоинформационной Базы данных,
посредством подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
2.4.5. По окончании работ по Договору установить на компьютеры Заказчика
Геоинформационную Базу данных, с приложением инструкции по установке и руководства
пользователя. Число установок оговаривается в Техническом Задании, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Договору. Каждая установка сопровождается предоставлением
лицензии на использование программы «Informap Navigator 3D».
2.4.6. Выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора, качественно и в
установленные сроки.
2.4.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:
А) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных
материалов;
Б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
В) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств;
Г) невозможности использования результата работ для целей его использования,
определенных Заказчиком в настоящем Договоре.
2.4.8. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со
стороны Подрядчика об изложенных в настоящем пункте обстоятельствах, в срок 5 (пять) рабочих
дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика:
А) не заменит непригодные или недоброкачественные исходные материалы;
Б) не изменит указаний о способе выполнения работы, обоснованно оцениваемых
Подрядчиком как неблагоприятные для выполнения работ;
В) или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих
годности работы,
Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения причиненных его прекращением убытков.
2.4.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
передать Заказчику нотариально заверенные копии учредительных документов, а также
документов, подтверждающих полномочия Генерального директора, копии лицензий.
2.4.10. Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику о необходимости в
проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении Цены работы на
определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору.
2.4.11. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете
Цены Договора, он вправе отказаться от Договора согласно ст. 717 ГК РФ. Подрядчик,
своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 4.1
настоящего Договора Цены, обязан выполнить Договор по цене, определенной в настоящем
Договоре.
2.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что права и обязанности Сторон в рамках
исполнения настоящего Договора (обмен документацией, предоставление периодической
отчетности) должны строиться на паритетных началах.
7
2.6. Стороны имеют иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Договором.
Статья 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. После завершения работ по соответствующему этапу, выполненных в соответствии с
настоящим Договором, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ по
соответствующему этапу (далее – Акт, п. 1.12. Договора).
3.2. Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт либо мотивированный отказ
от его подписания в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения данного Акта. В
случае непредставления подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания в
течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения Акта, работа считается принятой
Заказчиком и подлежит оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором (если
подписание Акта связанно с моментом оплаты).
3.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной
работы, а при обнаружении отступлений от условий, предусмотренных в соответствующем
Приложении к Договору, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них
в случаях, если в Акте были оговорены эти недостатки либо возможность последующего
предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается
права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее
приемки.
3.5. При необоснованном отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается
отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной с указанием причин не подписания другой
Стороной.
3.6. Указанный порядок применяется как для приемки отдельных видов (этапов) работ, так
и для приемки результата выполненных работ в целом по Договору.
Статья 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет 300 016 180 (Триста миллионов шестнадцать тысяч сто
восемьдесят) рублей (НДС не облагается).
Согласно пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации от
налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по передаче
исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты
производства (ноу-хау), а также прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности на основании лицензионного договора.
4.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется согласно «Графику финансирования»
(Приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3. Настоящим Стороны установили следующие существенные условия исполнения
Сторонами финансовых обязательств:
А) В случае существенного изменения курса доллара/Евро к рублю, согласно данным
ЦБ РФ, что приведет к удорожанию материалов, которые закупаются
Подрядчиками в рамках исполнения Договора и указанных в Приложении № 1,
Стороны до момента закупки Подрядчиком материалов обязаны согласовать
соответствующее пропорциональное изменение стоимости материалов и внести
соответствующие изменения в Приложение № 1 Договора. При этом Подрядчик
обязан письменно уведомить Заказчика об удорожании материалов и предоставить
подтверждение изменения цен на материалы. В случае невозможности
дополнительного финансирования Заказчиком указанных изменений в смете,
Стороны вправе пропорционально уменьшить перечень выполняемых работ,
соответствующие изменения вносятся в Приложение № 1;
Б) С учетом того, что выполнение работ по Договору связано с закупкой Подрядчиком
материалов Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик преступает к
выполнению работ по этапу только после получения соответствующей суммы
аванса по этапу согласно Приложению № 1. В случае если суммы, оплаченной
8
(авансированной) Заказчиком, не хватит на закупку материалов, Подрядчик вправе
самостоятельно определять приоритетность и порядок выполнения работ с учетом
осуществленных оплат;
Г) В случае нарушения сроков оплаты Цены Договора со стороны Заказчика сроки
исполнения работ Подрядчиком по каждому этапу увеличиваются
пропорционально на срок задержки оплаты;
Д) В случае если в результате нарушения сроков оплаты Цены договора произойдет
изменение стоимости материалов Стороны обязаны внести соответствующие
изменения в Приложение № 1 Договора в порядке и с учетом последствий,
указных в подпункте «А» настоящего пункта.
4.4. Точный перечень (наименование) работ указаны в «Смете работ» (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
4.5. Оплата Заказчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
4.6. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата поступления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика.
4.7. В случае необходимости проведения дополнительных работ и вследствие этого
превышения стоимости работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
возникновения такой необходимости письменно согласовать с Заказчиком увеличение общей
стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
5.1. На
результаты
работ
(результаты
интеллектуальной
деятельности
–
Геоинформационная База данных) Подрядчика по настоящему Договору Заказчику передаются
исключительные права. Исключительные права на результаты работ передаются Заказчику
безусловно и на весь срок их существования.
5.2. Исключительные права на «Informap Navigator 3 D» Заказчику не передаются.
5.3. Имущественные права на Базу данных переходят к Заказчику после полной оплаты
Цены Договора.
5.4. В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик вправе использовать Базу
данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии
в течение всего срока действия исключительного права. Подрядчик вправе использовать в своей
деятельности наработки и технические решения, которые были применены при создании
настоящей Базы данных.
Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность и возмещают убытки в соответствии с
условиями настоящего Договора и положениями действующего законодательства РФ.
6.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им
нарушения договорных обязательств: за задержку расчетов за выполненные работы уплачивается
неустойка (пеня) в размере 0,01% от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки.
6.3. Неустойка уплачивается Подрядчиком Заказчику за следующие допущенные им
нарушения договорных обязательств: за нарушение сроков выполнения этапа согласно условиям
настоящего Договора уплачивается неустойка (пеня) в размере 0,01% от суммы цены
просроченного этапа за каждый день просрочки. Указанное условие не распространяется на
случаи, когда нарушение сроков выполнения работ вызвано обстоятельствами, не зависящими от
воли Подрядчика (не исполнение обязательств со стороны Заказчика, действия/бездействия ИОГВ
и других органов/учреждений, иное).
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору
будут разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке в
соответствии с действующем законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.
Статья 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение
9
своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения или других
стихийных бедствий, забастовок, военных действий, блокады, установления запретительных и
иных мер или иных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу
настоящего Договора которые могут повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору. Не является форс-мажорными обстоятельствами – отсутствие
финансирования со стороны Ульяновской области.
7.2. Если одно из обстоятельств непреодолимой силы повлияет на возможность выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору, сроки их выполнения продлеваются на время
действия обстоятельства непреодолимой силы. Сторона, для которой выполнение обязательств по
настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней должна проинформировать другую сторону о
начале, продолжительности и предполагаемом времени прекращения обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев,
то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по
Договору.
Статья 8. ГАРАНТИИ СТОРОН
8.1. Гарантии Сторон:
А) Стороны гарантируют, что они и их представители имеют надлежащие полномочия
заключать и исполнять настоящий Договор;
Б) Стороны гарантируют, что ими были соблюдены все необходимые юридические и
иные формальности для заключения настоящего Договора, и настоящий Договор
содержит правомерные обязательства Сторон, имеющие юридическую силу;
В) Стороны гарантируют не совершать никаких действий и не допускать никакого
бездействия, направленных на стагнацию (замедление) исполнения настоящего
Договора и приводящих к ущемлению финансовых, организационных,
экономических и иных интересов Сторон;
Г) Стороны гарантируют надлежащее исполнение настоящего Договора;
Д) Стороны гарантируют, что для заключения настоящего Договора ими получены
необходимые одобрения соответствующих органов: в части Подрядчика – решение
единственного участника ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ», в части Заказчика
– одобрение Наблюдательного совета. Заверенными копиями указанных
документов Стороны обмениваются в момент заключения Договора;
Е) Подрядчик гарантирует, что обладает соответствующими разрешениями,
лицензиями на заключение/исполнение настоящего Договора;
Ж) Заказчик гарантирует, что имеет право на заключение настоящего Договора в
рамках надлежащего исполнения нормативных актов Правительства Ульяновской
области, Федеральных законов, государственного задания (конфиденциальный
документ в связи, с чем не может быть предоставлен для ознакомления
Подрядчику) и т.д.
Статья 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями Договора. Датой подписания Договора считается дата подписания со стороны
Подрядчика, указанная дата проставляется рукописно на титульном листе Договора.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, будут разрешаться путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны в письменной форме и
должны быть подписаны Сторонами, либо их уполномоченными представителями.
9.4. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора окажется
недействительным или не выполнимым, то такое положение подлежит исключению из настоящего
Договора без ущерба для остальных его положений.
10
9.5. Если Стороны не договорились об ином, все уведомления считаются доставленными и
исполненными, если они:
А) вручаются курьером;
Б) доставляются посредством признанной службы быстрой доставки;
В) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным
в договоре.
9.6. Настоящим Стороны установили срок рассмотрения любых обращений одной из
Сторон к другой – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения обращения одной из
Сторон, если иной срок не установлен настоящим Договором.
9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой – по одному для каждой из Сторон.
Приложение № 1 «Смета работ»;
Приложение № 2 «Техническое задание»;
Приложение № 3 «График выполнения работ»;
Приложение № 4 «График финансирования».
Статья 10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОГАУ «Электронный Ульяновск»
ПОДРЯДЧИК:
ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ»
Создано на основании Распоряжения
Правительства Ульяновской области от
12.10.2009 г. № 589-пр;
Юридический адрес: 432063, Россия,
г.Ульяновск, ул.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 58
Фактический (почтовый) адрес: 432063,
Россия, г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, 58
ИНН 7325 048 537, КПП 7325 01 001
ОГРН 104 730 099 426 7
Банковские реквизиты:
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске
г. Ульяновск
р/с 406 038 107 004 800 000 01,
к/с 301 018 106 000 000 008 95
БИК 047 308 895
Тел/факс: 42 01 94
E-mail: e-ul@ulgov.ru
Internet: www.e-ul.ru
Директор:
ИНН 7721248459, КПП 770101001
адрес места нахождения: 105062, г.Москва,
ул.Макаренко, д.6, стр.1
ОГРН 1027721011229
Банковские реквизиты
Р/с 40702810300000008363
в ОАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
к/с 30101810000000000272, БИК 044525272
_____________________/ А. Сорокин /
м.п.
Генеральный директор:
_____________________/ Р. Амелин /
м.п.
Скачать