36 Запрос коммерческих предложений Поставка и установка

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Нижегородское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
(ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России)
603058, г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б
тел., факс (831) 258-56-80, 258-00-72
E-mail: ortoped@sinn.ru
___________________________________________
№ 36 от 17.09.2012 г.
Запрос коммерческих предложений
потенциальным поставщикам
Уважаемые господа!
 ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России, является организатором запроса
коммерческих предложений, находящийся по адресу: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б,
объявляет о проведении процедуры запроса коммерческих предложений и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – Поставщик) подавать свои коммерческие предложения на
поставку и установку 10-ти защитных козырьков для кондиционеров на предприятии ФГУП
«Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России.
2. Место проведения работ: 603058 г. Нижний Новгород, ул. Порядковая, д. 2-Б.
3.Срок поставки: 14 рабочих дней.
4. Начальная (максимальная) цена с доставкой: 21 000,00 руб.
5. Предложение должно быть подано с 20.09.2012г по 26.09.2012 г. (время московское) эл. почтой
ortoped@sinn.ru, по факсу (831) 257-66-12 и (831)258-56-80, или по адресу: 603058, г. Н. Новгород, ул.
Порядковая, 2-Б
здание ФГУП «Нижегородское ПрОП» Минздравсоцразвития России. Предложения,
полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.
6. Условия оплаты: Осуществляется 50% предоплата, остальные 50 % оплачиваются в течение 5
(Пяти) рабочих дней после подписания товарной накладной и акта выполненных работ.
7. Настоящий запрос коммерческих предложений не является процедурой проведения конкурса.
Покупатель имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса коммерческих предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности
перед поставщиками.
8.Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения, доставка,
сроки поставки, условия оплаты и качество товара.
9 . К ценовой заявке Вам необходимо приложить:
 Ценовое предложение;
 Анкету участника;
 Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица / или копию свидетельства
о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.;
 Копию информационного письма Госкомстата России об учете в ЕГРПО (Единый гос. реестр
предприятий и организаций) с указанием ОКПО, ОКВЭД или ОКОНХ;
 Копия выписки из Устава организации участника, в которой должны быть отражены следующие
вопросы: Общая часть; Правовая часть; Компетенция органов управления;
 Лицензия на данный вид деятельности;
 Сертификаты и другие документы подтверждающие качество товаров, работ и услуг.
Ответственное лицо: Кулешникова Лидия Георгиевна, тел/факс (831) 257-66-12, 258-43-53 , эл. почта:
ortoped@sinn.ru:
Приложение: 1.Техническое задание
2.Проект договора
Подписи:
Председатель закупочной комиссии:
– Кулешникова Л.Г.
Члены закупочной комиссии :
- Москалев А.Н.
- Гордеева Л.Н.
- Минеева И.А.
Секретарь закупочной комиссии:
- Громада Е.А.
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГУП «Нижегородское ПрОП»
Минздравсоцразвития России
______________Н.В. Маркова
«___» ______________2012 г.
Техническое задание
на поставку и установку защитного козырька
1) Выезд на замеры, изготовление, доставка.
2) Изготовление в соответствии с техническим заданием защитных козырьков в количестве 10 шт
3) Установка 10 шт защитных козырьков над блоками кондиционеров , крепление смонтировать в
кирпич строительный пустотелый с помощью распорных анкеров , диаметр не менее 10 мм
4) Каркас козырька выполнить из трубы квадратной 20 мм
5) Порошковый окрас, цвет RAL –серый
6) Металлоконструкция козырька и его крепление должно выдерживать и надежно защищать
блоки кондиционеров от падения снега и образовавшегося льда с крыши 2-х этажного здания
предприятия
7) Гарантийные обязательства
8) Вывоз строительного мусора.
9) Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении строительномонтажных работ.
Условные обозначения: L = 980 мм (длина козырька).
Материал: крыша – оцинкованная сталь δ=0,7 мм (08 ПС ОН МТ);
каркас – труба профильная 20*20*1,5 (1пс).
Окраска каркаса: полимерно-порошковая, цвет – светло-серый грунт.
Зам. директора
А.Н. Москалев
ДОГОВОР №_____
г. Нижний Новгород
ПРОЕКТ
«___» _______2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижегородское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Марковой Натальи Викторовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и указать наименование поставщика,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице указать должность, ФИО, действующего на
основании указать основание, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить и установить, а Покупатель
обязуется принять и оплатить защитные козырьки в количестве 10 штук для кондиционеров (далее
Товар), в соответствии с требованиями, предусмотренными техническим заданием (Приложение
№1), являющимся неотъемлемой частью Договора, на условиях настоящего Договора.
1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является
предметом споров третьих лиц.
2. Обязанности сторон
2.1 Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товар и произвести его установку в здании Покупателя по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Порядковая, д.2-Б в течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения
предварительной оплаты.
2.1.2. В согласованное с Покупателем время произвести необходимые замеры.
2.1.3. Передавать товар по качеству и количеству, в соответствии с условиями договора, в
упаковке, исключающей возможности порчи товара при его транспортировке и хранении.
2.1.4. Назначить своим приказом лиц, которые непосредственно будут осуществлять поставку и
установку, а так же полномочного представителя для согласования и координации работ
Поставщика на объекте Покупателя, оперативного рассмотрения и решения технических и
организационных вопросов, связанных с выполнением и приемкой работ и предоставить данный
приказ Покупателю. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение своими
работниками правил техники безопасности и пожарной безопасности.
2.1.5. Предоставить анкету участника и копии учредительных документов (Устав 1,2 и последнюю
страницы, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц), Лицензию на осуществление деятельности, если такая
предусмотрена, заверенные соответствующим образом подписью руководителя предприятия и
печатью предприятия.
2.1.6. В течении одного рабочего дня с момента окончания выполнения работ по установке,
вывезти с объекта работ строительный мусор.
2.1.7. Осуществлять гарантийные обязательства в течении гарантийного срока по заявкам
Поставщика.
2.2 Покупатель обязуется:
2.2.1. Создать условия для правильной и своевременной приемки Товара, которые обеспечат его
сохранность и предотвратят порчу товара.
2.2.2. Принять товар и оплатить его на согласованных в договоре условиях.
2.2.3. При получении товара от Поставщика Покупатель обязан проверить соответствие товара
сведениям, указанным в сопроводительных документах.
2.2.4. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, реализуемого в
соответствии с настоящим договором. Принимаемый Покупателем (непосредственным
получателем) товар должен быть им осмотрен, проверен на соответствие комплектности,
количества и наличия явных недостатков, до подписания товарной накладной.
3. Цена Договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет _______________ руб. _____ коп., в т.ч. НДС 18%. Цена Договора
не подлежит изменению, в течение всего срока его действия.
3.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с изготовлением, доставкой
Товара до места нахождения Покупателя, с замерами и установкой, консультированием, а также
связанные с уплатой Поставщиком налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Покупатель производит оплату в следующем порядке:
в размере 50% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора и выставления счета на
предоплату;
в размере 50% в течение 5 рабочих дней после подписания товарной накладной и акта приемки
выполненных работ.
3.4. Днем оплаты Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
4. Сроки и порядок поставки Товара.
4.1. Поставка и установка Товара осуществляются Поставщиком в течение 14 рабочих дней с
момента получения предварительной оплаты. Конкретная дата (в пределах указанного срока)
дополнительно согласовывается с Покупателем.
4.2. Способ поставки Товара — доставка силами и за счет Поставщика до места нахождения
Покупателя.
4.3. Датой поставки товара считается календарная дата приемки товара Покупателем, указанная в
товарной накладной.
4.4. Права собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания
сторонами соответствующей товарной накладной.
4.5. Приемка Товара производится Покупателем в соответствии с инструкцией Госарбитража РФ о
порядке приема продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству П
№6 и П №7.
4.6. Обязанности по настоящему договору считаются выполненными в полном объеме с момента
подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
5. Качество Товара и условия гарантии.
5.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар и его установку составляет 1 год.
5.2. Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя
Товара.
5.3. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам
производителя Товара, и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его
сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.
5.4. В случае необходимости в течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя
консультациями по использованию Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в
стоимость Товара.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
виновная сторона несёт ответственность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим договором.
6.2 В случае нарушения сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку. Размер
неустойки составляет 0,1% от суммы не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки
поставки.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленного товара Покупатель уплачивает Поставщику
неустойку. Размер неустойки составляет 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
6.4. При невозможности разрешения спора в претензионном порядке (срок ответа на претензию 20
календарных дней), спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
7.3. Любые дополнения, приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемыми
частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон.
7.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Документы, передаваемые и получаемые посредством факсимильной связи, считаются
действительными и имеющими юридическую силу, при условии впоследствии подтверждения их
подлинными документами, оригинальными подписями лиц, указанных в преамбуле настоящего
договора и печатями Сторон в течение 10 дней.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
Покупатель:
__________________________
ФГУП
«Нижегородское
ПрОП»
Юридический и почтовый адрес:
Минздравсоцразвития России
Тел./Факс. _____________
Юридический и почтовый адрес: 603058, г.
ИНН _____________ КПП ______________
Нижний Новгород, ул. Порядковая 2-Б.
Р/с ____________________ в _____________
ИНН 5258000621 КПП 525801001
К/с ___________________________________
Р/с 40502810842040000001 в Волго-Вятском
БИК __________________________________
Банке Сбербанка РФ Автозаводское ОСБ
ОГРН__________________________________
№6056 г. Нижний Новгород.
ОКПО_________________________________
К/с 30101810900000000603
ОГРН__________________________________
ОГРН 1025202621245
БИК 042202603
ОКПО 03151679
Директор ФГУП «Нижегородское ПроП»
Минздравсоцразвития России
______________/___________/
_________________/Н.В. Маркова/
Приложение № 1
к договору №_____от _____________
Техническое задание
на поставку и установку защитного козырька
1) Выезд на замеры, изготовление, доставка.
2) Изготовление в соответствии с техническим заданием защитных козырьков в количестве 10
шт.
3) Установка 10 шт защитных козырьков над блоками кондиционеров , крепление смонтировать в
кирпич строительный пустотелый с помощью распорных анкеров , диаметр не менее 10 мм.
4) Каркас козырька выполнить из трубы квадратной 20 мм.
5) Порошковый окрас, цвет RAL –серый.
6) Металлоконструкция козырька и его крепление должно выдерживать и надежно защищать
блоки кондиционеров от падения снега и образовавшегося льда с крыши 2-х этажного здания
предприятия.
7) Гарантийные обязательства.
8) Вывоз строительного мусора.
9) Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении строительномонтажных работ.
Условные обозначения: L = 980 мм (длина козырька).
Материал: крыша – оцинкованная сталь δ=0,7 мм (08 ПС ОН МТ);
каркас – труба профильная 20*20*1,5 (1пс).
Окраска каркаса: полимерно-порошковая, цвет – светло-серый грунт.
Директор ФГУП «Нижегородское ПроП»
Минздравсоцразвития России
______________/___________/
_________________/Н.В. Маркова/