Договор поставки - Самарский областной кожно

Договор поставки
г. Самара
__________ 2011г.
___________ в лице ________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», и ГУЗ «Самарский областной кожно-венерологический диспансер», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Главного врача Шакурова И.Г., с другой стороны, именуемые при
совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора,
1.1. В соответствие с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю, а Покупатель принять и произвести оплату Товара, относящегося к 162 номенклатурной группе
(далее товар) согласно счетам, выставленным Поставщиком, предусмотренных Спецификацией (Приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Ассортимент, технические характеристики, количество и стоимость Товара подлежащего поставке, а
также условия его отгрузки согласовываются сторонами применительно к каждой конкретной поставляемой
партии Товара на основании письменных заявок Покупателя, принятых Поставщиком. Приём заявок может
осуществляться с помощью средств почтовой, факсимильной или электронной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Заявка Покупателя должна быть
подписана руководителем и скреплена печатью Покупателя с указанием номенклатурного номера,
наименования, количества Товара и графика поставки.
1.3. Поставщик в ответ направляет Покупателю счет на оплату с указанием номенклатурного
номера, наименования, количества, цены за единицу поставляемого по настоящему Договору Товара, а
также общей суммы поставки на данную партию.
1.4. Каждая отдельная поставка товара оформляется счетом на оплату, в котором оговариваются
наименование и количество товара, сроки и способы поставки, цена поставляемого товара, способ и сроки
оплаты.
1.5. На каждую партию Товара оформляется накладная с указанием номенклатурного номера,
наименования, количества, цены за единицу поставляемого по настоящему Договору Товара, а также общей
суммы поставки.
2. Условия оплаты и порядок расчетов.
2.1. Цена поставляемого Товара, по настоящему договору, указывается в рублях Российской
Федерации и согласовывается применительно к каждой партии в Приложении к Договору. С момента
получения Покупателем надлежащим образом оформленного Приложения, условие договора о цене Товара
считается согласованным обеими сторонами и может быть изменено только по дополнительному
соглашению Сторон.
2.2. Оплата производится Покупателем путём начисления денежных средств на расчётный счет
Поставщика на основе счета, выставленного Поставщиком. Факт перечисления денежных средств
подтверждается копией платежного поручения на оплату Товара предоставленного Поставщику
посредством факсимильной связи.
2.3. Оплата стоимости поставляемого Товара производиться Покупателем по факту поставки
Товара и подписания накладных в течение 10 банковских дней.
2.4. Извещение о готовности товара к отгрузке Покупателю производится Поставщиком по
реквизитам, которые Покупатель сообщил при подписании настоящего договора, либо по его контактному
телефону.
2.4. Общая сумма Договора составляет _________ рублей и указывается в Приложении к договору.
2.5. Оплата производиться за счет средств областного бюджета.
3. Порядок сдачи и приёмки.
3.1. Приемка Товара по количеству и качеству (комплектности) осуществляется Покупателем,
доставка осуществляется Поставщиком - в помещениях, указанных Покупателем в собранном виде.
3.2. Право собственности на товар от Поставщика к Покупателю переходит с момента подписания
Покупателем товарной накладной.
3.3.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок передачи товара Покупателю продляется.
на весь период действия этих обстоятельств.
3.4. Сборка товара осуществляется в помещениях, подготовленных Покупателем. Покупатель
обязуется обеспечить наличие необходимого освещения для проведения сборочных работ, отсутствие в
помещениях строительного мусора и отходов, а так же обязуется исключить проведение ремонтных работ
на весь период сборки мебели.
3.5. Поставщик обязуется произвести уборку помещений после проведения сборочных работ и
вывезти остатки упаковочного материала.
3.7. Работа Поставщика по выполнению заказа, согласно настоящего договора, считается
законченной после подписания Покупателем товарной накладной.
3.8. При обнаружении Покупателем в передаваемом товаре производственного брака,
оказывающего влияние на их функциональное использование, Покупатель описывает их в Акте
разногласий. В этом случае Поставщик обязуется устранить производственный брак в течение 5 рабочих
дней со дня подписания Акта и выставления претензии.
3.9. Если Покупателя не устраивают, при приемке товара, его отдельные элементы, цвет, материал,
дизайн, но эти вопросы утверждены Покупателем в спецификации, дизайн – эскизах товара и в ходе других
текущих согласований, то товар считается принятым Покупателем, а работа Поставщика по выполнению
заказа считается законченной.
4. Условия транспортировки, сроки и порядок поставки.
4.1.Поставка и сборка товара Покупателю, производится за счет Поставщика.
4.3. Покупатель обязуемся после получения извещения о готовности товара не позднее 3-х
рабочих дней подготовить помещение, согласно п.3.5. настоящего договора, и принять товар для сборки.
4.4. Транспортирование товара со склада производится транспортом Поставщика по адресу,
указанному Покупателем при подписании договора. В случае изменения адреса поставки товара в период
изготовления заказа, Покупатель обязан известить об изменении Поставщика до дня доставки товара.
4.5. Срок поставки в течение 25 рабочих дней с момента подписания договора поставки
Покупателем.
5. Ответственность сторон.
5.1.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Покупателю выплачивается неустойка в
размере 0,01% от суммы предоплаты за каждый день просрочки по недопоставленным позициям, по
требованию Покупателя.
5.2.
При невозможности выполнения договора со стороны Поставщика (кроме форс-мажорных
обстоятельств), Покупателю возвращается вся сумма внесенной им оплаты за товар с учётом неустойки в
размере 0,01% от неё в день, за весь срок пользования деньгами Покупателя, по требованию Покупателя.
6. Арбитраж.
6.1.
Все споры по настоящему договору в случае не достижения согласия между сторонами на
основании договора, подлежат рассмотрению в суде в установленном Законом РФ порядке.*
6.2.
При исполнении настоящего договора стороны обязуются действовать в установленном
Законодательством РФ порядке.
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Претензии по качеству и количеству поставленной мебели принимаются Поставщиком в течение
1 года с момента подписания товарной накладной.
7.2. В случае обнаружения Покупателем дефектов в поставляемой мебели, Поставщик обязуется
произвести замену дефектных образцов мебели или их элементов в течение 10 дней с момента получения
претензии.
8.Форс-мажор.
8.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему договору: пожара, стихийных бедствий и войны, а также иных событий и
обстоятельств, которые арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы, срок
исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создались невозможность исполнения обязательств по данному договору,
должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по
договору, известить другую сторону в течение 10 дней.
9.Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» августа 2011
года, а в части исполнения обязательств до полного исполнения.
10. Расторжение договора.
10.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае
существенного нарушения условий договора другой стороной либо по основаниям, предусмотренным
действующим на территории РФ гражданским законодательством> Нарушение договора Покупателем
предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков- оплаты товаров. Нарушение
договора Поставщиком предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков поставки
товара.
10.2. В случае расторжения настоящего Договора, обе стороны обязаны рассчитаться по всем
взаимным обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора, в течение 30 (тридцати) календарных
дней.
11. Заключительные положения.
11.1 Дополнительное соглашение, счет и накладная - являются неотъемлемыми частями настоящего
договора, а так же документами, фиксирующими содержание обязанностей Поставщика и Покупателя по
поставке конкретной партии Товара.
11.2.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров
телефонов, телефаксов в 3 (трёх) календарных дней.
11.3. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. К
договору могут прикладываться экземпляры Дополнительных соглашений, которые могут быть заключены в
период действия настоящего Договора.
11.5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Настоящий договор составлен на двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Покупатель:
МУФ СО, ГУЗ Самарский областной кожно-венерологический диспансер, 443099 г. Самара, ул. Венцека, д.
35, ИНН 6317015511, КПП 631701001, р/с 40201810500000108005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской
области г. Самара, БИК 043601001, лиц. счет 212.01.020.0
Поставщик:
Приложение № 1
К договору № ___ от
«___» ______________ 2011г.
Спецификация
№
п/п
1
Наименование товара
Стол эргономичный для руководителя.
Ширина1700(650)*Глубина800(1200)*Высота750(700)
.
Материалы: ЛДСП 26 мм, 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Стол рабочий: имеет полку под клавиатуру,
компьютерную заглушку, форма столешницы
выгнутая с радиусными углами. Приставка для
переговоров: имеет трапециевидную форму с
радиусными углами. Опоры столов регулируемые по
высоте. Цвет ЛДСП «Ноче Гварнери».
Код
ОКДП
Ед.и
зм.
Колво
3612530
шт
1
3612530
шт
2
3612530
шт
1
Тумба подкатная. Ширина 420*Глубина450*
высота600.
Материалы: ЛДСП 26 мм, 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Тумба: 3 ящика, направляющие роликовые. Опоры:
колесо мебельное. Солешница и дно тумбы
изготовлены из ЛДСП 26 мм+ кромка ПВХ 2 мм.
Задняя стенка из ЛДСП 16 мм. Цвет ЛДСП «Ноче
Гварнери». Ручка FS 028 128, цвет «хром матовый».
2
Шкаф под документы. Ширина700*
Глубина450*Высота2700.
Материалы: ЛДСП 26 мм, 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Шкаф: 7 полок для документов( 5-открытые, 2-за
фасадами из ЛДСП). Крыша шкафа изготовлена из
ЛДСП 26 мм+ кромка ПВХ 2 мм. Задняя стенка из
ДВП 4 мм. Опоры: регулируемые. Цвет ЛДСП «Ноче
Гварнери». Ручка FS 028 128, цвет «хром матовый».
3
Цена за
ед., руб. с
НДС
Сумма,
руб. с
НДС
Греденция . Ширина1200* Глубина450* Высота600
мм. Материалы: ЛДСП 26 мм, 16 мм, кромка ПВХ 2
мм. Отделение на 3 ящика 450 мм, отделение на 3
полки 500 мм и отделение под компьютерный блок.
Солешница и дно греденции изготовлены из ЛДСП 26
мм+ кромка ПВХ 2 мм. Задняя стенка из ЛДСП 16 мм.
Направляющие роликовые. Опоры регулируемые.
Цвет ЛДСП «Ноче Гварнери». Ручка FS 028 128, цвет
«хром матовый».
4
5
Стол угловой для руководителя. Глубина1700(450)*
Ширина1500(650)*Высота750. Материалы: ЛДСП 26
мм, 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Стол рабочий: имеет
полку под клавиатуру, компьютерную заглушку,
форма столешницы выгнутая с радиусными углами.
Подставка под компьютерный блок изготовлена из
ЛДСП 16 мм+ кромка ПВХ 2 мм, опоры мебельные
колеса. Опоры стола регулируемые по высоте. Цвет
ЛДСП «Дуб солнечный».
3612530
шт
1
3612530
шт
1
3612530
шт
1
Тумба с тремя ящиками.
Ширина420*Глубина450*Высота600.-2 шт.
Материалы: ЛДСП 26 мм, 16 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Тумба: 3 ящика, направляющие роликовые. Опоры:
колесо мебельное. Солешница тумбы изготовлена из
ЛДСП 26 мм+ кромка ПВХ 2 мм. Задняя стенка из
ЛДСП 16 мм. Цвет ЛДСП «Дуб солнечный». Ручка FS
036 096, цвет «хром матовый».
6
Стеллаж для документов. Ширина
2100*Глубина450(380)* высота2400.
Материалы: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм. Стеллаж
предназначен для хранения медикаментов и
документации. Задняя стенка из ДВП 4 мм. По всей
ширине шкафа на высоте от пола 800 мм проходит
труба отопления, поэтому глубина нижних полок 380
мм. Цвет ЛДСП «Дуб солнечный». Ручки FS 036 096,
цвет «хром матовый».
7
3612530
шт
1
Итого, руб. (с НДС)