Приложение №5

Приложение №5
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 4-3/9-____
г. Киров
«
»
2015 г.
ЗАО «ВяткаТорф», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора С.А. Береснева,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые вместе «Стороны», на основании протокола ЦЗО №6-1/25-_______ от __________ г.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить материалы верхнего строения пути,
бывшие в эксплуатации (далее – Товар), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Количество, ассортимент, сроки и цены каждой партии Товара определяются соответствующими
спецификациями, которые подписываются обеими сторонами и являются приложениями к настоящему договору
и его неотъемлемой частью.
1.3. Поставщик обязуется поставить Товар, свободный от притязаний третьих лиц, (т.е. Товар не должен
быть обременен залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За нарушение этого положения
всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.
1.4. Стоимость настоящего договора ориентировочно составляет ____________ (__________________)
рублей 00 копеек. Стоимость договора может быть изменена в сторону увеличения при условии поднятия
Покупателем закупочных цен.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Демонтаж товара осуществляется силами Покупателя с соблюдением требований ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ППБО-135-80. В случае нарушения
Покупателем правил ПБ Поставщик вправе приостановить отгрузку продукции.
2.2. Вывоз Товара осуществляется транспортом Покупателя с места демонтажа по адресу, указанному в
Спецификации.
2.2. Передача Товара осуществляется партиями по накладной в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика. Передача осуществляется после
фактического подсчета количества Товара до проведения демонтажа.
2.3. Оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выставления счета на
предоплату.
2.4. При недопоставке Товара в отдельной партии Поставщик обязан ее восполнить в следующей партии
поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.
2.5. Передача-приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Поставщика и
Покупателя, которые фиксируют факт передачи-приемки товара путем подписания товарной накладной Формы
М-15.
2.6. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю:
- накладную формы М-15;
- доверенность на представителя Поставщика на право осуществления действий по сдаче материалов
верхнего строения пути и подписания товарной накладной.
2.7. По результатам приемки составляются накладные по форме, установленной действующим
законодательством. Все вопросы, касающиеся качества и количества Товара, решаются сторонами в момент его
приемки.
Счет-фактура и товарная накладная ТОРГ-12 представляются Покупателю в течение 5 календарных дней с
момента передачи продукции
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Право собственности на Товар и все риски переходят от Поставщика к Покупателю с момента
подписания надлежаще уполномоченными представителями обеих сторон накладной формы М-15. Дата
оформления товарной накладной является датой поставки Товара и перехода права собственности.
3.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в порядке, предусмотренном п. 2.2. Договора. За
несвоевременную поставку Товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. При просрочке внесения предоплаты Покупатель уплачивает пени в размере 0,01% от суммы счета на
предоплату.
3.4. Расчетные обязательства Покупателем исполняются в форме перечисления денежных средств на счет
Продавца или иным, не запрещенным законодательством способом. Моментом оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
договора одной из сторон, а именно: военные действия всех видов, стихийные бедствия (наводнения,
землетрясения), пожары, эпидемии и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от
воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на то время, в течение
которого действуют данные обстоятельства.
4.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых
обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может
требовать от другой стороны возмещения убытков.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами
своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором и соответствующими
спецификациями.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие
юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления
документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных
посредством факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на
сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.
6.3. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в
письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с
ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.
6.4. Продавец не вправе без согласия Покупателя переуступать свои права и обязанности по настоящему
договору.
6.5. Все разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего договора и
спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить другую в
письменной форме путем направления претензии.
6.6. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой
стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения
направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.
6.8. Договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
6.9. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Кировской области.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «ВяткаТорф»
610017, г. Киров, ул. Маклина, д.31
ИНН 7714261160 КПП 434501001
Р/с 40702810101050005127
Пермский филиал ОАО «Меткомбанк» г. Пермь
БИК 045773710
К/с 30101810000000000710
Генеральный директор ЗАО «ВяткаТорф»
________________________/С.А. Береснев/
м.п.