Проект - Burzakup.ru

Проект
Муниципальный контракт № ____________
на поставку мяса говядины.
(заключен по результатам запроса котировок
Протокол № ______ от ____________ г.)
с. Хоринск
«___» _________ 20__ г.
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Хоринская центральная
районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача
Косыгиной Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий
Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Поставщик
обязуется поставить Заказчику _____________ (далее – Продукция), а Заказчик обязуется
принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2.Наименование, качественные характеристики, общие требования, ассортимент
и количество Продукции определены в Приложении №1 к настоящему Контракту,
которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.Продукция, поставляемая в рамках настоящего контракта, должна
соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, а также гигиеническим
требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья, иметь документы, подтверждающие происхождение, качество
и безопасность для здоровья человека. Данное условие считается существенным условием
Контракта.
2.2.Качество каждой партии Продукции, поставляемой в рамках настоящего
Контракта, подтверждается, удостоверениями о качестве, выданными производителем на
весь срок годности, и иными документами, подтверждающими происхождение, качество и
безопасность Продукции, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Продукцией.
2.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств осуществляет Поставщик. При разгрузке и погрузке мяса
водитель должен иметь чистый халат, нарукавник, перчатки, пройденный медосмотр, а
также в соответствии с условиями п.6.1.4.настоящего контракта, обеспечивающими ее
сохранность, качество и безопасность.
2.5. Поставщик гарантирует качество товара в полном объеме до полного
исполнения обязательств по контракту.
2.6.Поставщик обязан предоставить Продукцию по настоящему контракту
свободную от прав третьих лиц.
2.7. Мясо принимается доброкачественное, охлажденное, покрыто бледно-красной
корочкой, на разрезе слегка влажное, но не липкое. Цвет на разрезе - от светло-розового
до темно-красного. Консистенция эластичная, ямка при надавливании пальцем быстро
пропадает. У говядины жир плотный, при раздавливании крошится. В зимнее время в
замороженном состоянии, в толще мяса температура -18-20 С. Принимается туша в
четвертинках.
Не принимается: недоброкачественное мясо, имеющее черноватую корочку,
влажная, липкая, слизкая поверхность. Консистенция дряблая. Ямка при надавливании не
выравнивается или выравнивается медленно. На разрезе мясо сероватого или зеленого
цвета, прилипает к пальцам. Жир мажущей консистенции, с прогорклым запахом. Мясо с
желтым жиром, тощее мясо. При разгрузке и погрузке мяса водитель должен иметь
чистый халат, нарукавник, перчатки, пройденный медосмотр.
Все продукты должны быть доброкачественными, соответствовать ГОСТу. На
продукты питания должны быть сопроводительные документы.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1.Поставщик осуществляет поставку товара по месту нахождения Заказчика по
предварительной заявке заказчика в течении 2011года.
-исполнение контракта участником размещения заказа при наличии задолженности
по оплате
3.2.Поставка Продукции должна осуществляется с 08:00 часов до 12:00 часов.
3.3.Поставляемая в соответствии с настоящим контрактом Продукция подлежит
хранению, перевозке и поставке Заказчику за счет Поставщика.
3.4.Продукция поставляется в соответствии с условиями настоящего контракта до
склада хранения, по адресу, указанному в п.6.1.5. настоящего Контракта. Погрузка и
разгрузка Продукции производится персоналом Поставщика в чистой санитарной одежде.
3.5.Каждая поставляемая партия Продукции сопровождается товарно –
накладными документами.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1.Приемка Продукции осуществляется Заказчиком в момент поставки товара по
количеству и качеству и производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству №
П-6, № П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР 15.06.1965 г. и
25.04.1966 г. соответственно, с последующими изменениями и дополнениями.).
4.2.В случае если у Заказчика возникли сомнения по поводу качества поставленной
продукции проверка производится в присутствии представителя Поставщика, а в случае
не прибытия представителя Поставщика, проверка качества поставленной Продукции
производится Заказчиком комиссионно в одностороннем порядке и подтверждается
соответствующим актом.
4.3.Приемка Продукции фиксируется отметкой уполномоченного представителя
Заказчика на товарно-накладных документах Поставщика и сопровождается оформлением
счета- фактуры на имя Заказчика.
4.4. В случае невыполнения объемов поставки по конкретной заявке Заказчика,
пересортицы или нарушений условий транспортировки, Продукция считается
непоставленной или недопоставленной и Поставщик обязуется поставить Продукцию в
течение 1 (одного) дня с момента непоставки/недопоставки.
5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена настоящего Контракта составляет ________(_____________________).
Цена за Продукцию включает в себя: стоимость Продукции, упаковки, тары, затраты по
хранению, перевозке и доставки Продукции к месту назначения с соблюдением условий
поставки и разгрузки; расходы по оформлению необходимой документации, в том числе
расходы по производственному контролю качества продукции, а также при
необходимости расходы Поставщика по страхованию поставляемой Продукции, все
налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с исполнением
государственного контракта подлежащие уплате в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.Оплата за фактически поставленную Продукцию производится Заказчиком в
форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 10 банковских дней.
2
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Поставщик обязуется:
6.1.1.Осуществлять поставку Продукции в точном соответствии с заявкой
Заказчика в сроки, установленные настоящим Контрактом и соблюдая иные условия
настоящего Контракта;
6.1.2.Поставлять Продукцию в рамках настоящего контракта, соответствующую
действующим стандартам, применяемым к Продукции в Российской Федерации в
соответствии с разделом 2 настоящего контракта;
6.1.3.Производить транспортировку Продукции до Заказчика в условиях,
обеспечивающих ее сохранность, качество, безопасность и исключающих их загрязнение
и порчу:
- чистым транспортом в исправном состоянии, имеющим санитарный паспорт,
выданный в установленном порядке. Внутренняя поверхность кузова машины должна
иметь гигиеническое покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции;
- условия транспортировки (температура, влажность) должны соответствовать
требованиям нормативной и технической документации на каждый вид Продукции, а
также правилам перевозок скоропортящихся грузов. Транспортировка скоропортящейся
Продукции осуществляется специализированным охлаждаемым или изотермическим
транспортом;
- при транспортировке Продукции должны строго соблюдаться правила товарного
соседства, нормы складирования.
6.1.4.Произвести доставку Продукции по адресу: _________________ Обеспечить
выгрузку Продукции до места требования Заказчика.
6.1.5.Вместе с Продукцией отправить сопроводительные документы, в том числе,
счет/счет-фактуру на оплату партии Продукции на имя Заказчика, и иные документы.
6.1.6. Поставщик обязуется осуществлять поставку с момента заключения
Контракта по 31.12.2011г.
6.2. Заказчик имеет право:
Требовать от Поставщика замены Продукции, если у нее отсутствует должная
упаковка, маркировочный ярлык, сертификаты соответствия и удостоверения о качестве,
выданные производителем на весь срок годности, а также в случае поставки Продукции
ненадлежащего качества и в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Контрактом.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1.Принять Продукцию надлежащего качества по количеству и в ассортименте,
установленными настоящим Контрактом в сохранной упаковке от Поставщика.
6.3.2.Оплатить фактически полученную Продукцию от Поставщика в течении 10
банковских дней с момента приемки Продукции Заказчиком, при наличии документов,
указанных в пункте 6.1.6 настоящего Контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
3
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать оплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации.
Поставщик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. Настоящий Контракт может быть досрочно по соглашению сторон или в
судебном порядке.
8. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. О
наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга немедленно
с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен
быть документально удостоверен полномочными на то органами власти.
Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии
уведомления (а равно при просрочке уведомления), удостоверяющего документа, Сторона
контракта их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форсмажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с
ненадлежащим исполнением условий контракта. При возникновении форс-мажорных
обстоятельств, все вопросы, связанные с взаиморасчетами, решаются Сторонами
контракта по взаимному согласованию, а при не достижении согласия - в порядке
арбитражного судопроизводства.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были
урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему
государственному контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Республики
Бурятия.
9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение
касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением
обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом
ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту
обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством.
4
10.2.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только
при условии совершения их в письменной форме и подписании уполномоченными
представителями Сторон.
10.3.Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4.Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего
контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Бурятия.
10.5.При изменении реквизитов Поставщика, Поставщик извещает Заказчика
официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером,
заверенным печатью.
10.6.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.
10.7.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
«Хоринская ЦРБ»
с.Хоринск, ул.Больничный Городок
ИНН 0321000958, КПП 032101001
Р/с 40 204 810300000000028
В ГРКЦ НБ РБ Банка Росси г.Улан-Удэ
БИК 048142001
Главный врач
______________Г.В.Косыгина
М.П.
Приложение № 1.
к Муниципальному контракту
№ _________________________
от «___» _____________ 2010 г.
Наименование товара
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Ед.
Цена за
измер.
единицу
Кол-во
Сумма
1.
2.
ИТОГО:
Заказчик:
Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение
«Хоринская ЦРБ»
с.Хоринск, ул.Больничный Городок
ИНН 0321000958, КПП 032101001
Р/с 40 204 810300000000028
В ГРКЦ НБ РБ Банка Росси г.Улан-Удэ
БИК 048142001
Главный врач
______________Г.В.Косыгина
М.П.
Поставщик:
5