ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Управления Судебного департамента
в Архангельской области
____________________ А.Н. Мазур
«10» августа 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на электронной площадке «Автоматизированная система торгов»
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru)
Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания Коряжемского городского суда
Архангельской области.
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
Отдел ______________________
«___» ________________ 2012
Подпись____________________
Отдел ФЭО
«___» ________________ 2012
Подпись____________________
Отдел ОПОДС
«___» ________________ 2012
Подпись____________________
2
1. Общая информация
Предмет аукциона в электронной
форме
Источник финансирования заказа
Размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной
форме
Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания
Коряжемского городского суда Архангельской области.
Дата и время окончания срока подачи
заявок
Дата окончания срока рассмотрения
заявок
Дата проведения открытого аукциона
в электронной форме
Порядок формирования цены
контракта (цены лота)
20 августа 2012г. 09 ч. 00 м.
Начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота)
Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта (цены
лота)
Размер обеспечения исполнения
государственного контракта
Срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения
государственного контракта
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
работ
Место, условия и сроки (периоды)
выполнения работ
Средства федерального бюджета
5000 (Пять тысяч) рублей.
21 августа 2012г.
24 августа 2012г.
Стоимость работ включает в себя все расходы
Подрядчика, связанные с выполнением работ по
текущему ремонту кровли здания Коряжемского
городского суда Архангельской области.
Оборудование и расходные материалы, необходимые для
выполнения комплекса работ, а также вывоз
строительного мусора включаются в общую стоимость
работ по контракту.
209000 (Двести девять тысяч) рублей.
В соответствии с приложением №1.
40000 (Сорок тысяч) рублей.
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник открытого аукциона в
электронной
форме
направляет
оператору
электронной площадки подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения контракта
Ко всему объему работ, включая оборудование и
материалы, 3 года.
165654, Архангельская
Кутузова, 4.
область,
г.
Коряжма,
ул.
Сроки выполнения работ:
Начальный срок выполнения работ (дата начала
работ) - день подписания государственного
контракта,
Конечный срок выполнения работ: Двадцать
рабочих дней с даты заключения государственного
контракта.
Условия выполнения работ указаны в техническом
задании.
3
Форма, сроки и порядок оплаты работ
Расчет между сторонами за выполненные работы
осуществляется
платежным
поручением
по
представленному Заказчику счету-фактуре, после
подписания обеими сторонами акта формы КС-2,
справки о стоимости выполненных работ КС-3 и
устранения за счет Подрядчика выявленных недостатков
работ.
Расчет за выполненные работы осуществляется в
течение 30 дней после полного их завершения и
устранения недостатков (дефектов, недоделок),
выявленных в процессе приемки выполненных
работ.
Оплата производится Заказчиком посредством
безналичного перечисления суммы платежа на
расчетный счет Подрядчика.
Возможность привлечения
субподрядчиков/соисполнителей
Подрядчик должен выполнить работу лично.
2. Техническое задание
Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания Коряжемского городского
суда Архангельской области.
Работы производятся в соответствии с техническим заданием и с требованиями СНиП,
распространяющихся на виды выполняемых работ.
Охрана труда.
Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями: СНиП 1203-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил по охране труда ПОТ РМ -016-2001, в
том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве
работ. Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть
промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности.
Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для
организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
По результатам выполненных работ подрядчик обязан представить исполнительную
техническую документацию в полном объеме, в соответствии с нормативными требованиями
РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и
требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения».
Материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие
сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты
пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для
использования на территории РФ.
Строительный мусор должен убираться (с прилегающей территории) ежедневно на
площадку складирования, с которой мусор должен еженедельно вывозиться на свалку.
Все работы должны выполняться без нарушения графика работы Коряжемского
городского суда Архангельской области, поэтому основная часть работ, связанная с
повышенным шумом, должна выполняться в вечернее время после 18.00 часов и в выходные
дни по согласованию с представителем Заказчика (администратором суда Крыловым
Владимиром Вениаминовичем, тел. (81850)3-30-40).
Оборудование и расходные материалы, необходимые для выполнения комплекса
работ, а также вывоз строительного мусора должны быть включены в общую стоимость работ
по контракту.
4
Ведомость объёмов работ
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Обоснование
2
3
4
5
1
Раздел 1.
1
Демонтаж кровли из металлочерепицы по
готовым прогонам: сложная кровля
100 м2
кровли
2.34
(13+6,5)*2*6/100
ГЭСН12-01023-03
2
Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
2.34
(13+6,5)*2*6/100
ГЭСН12-01015-03
3
Устройство кровли из металлочерепицы
(металлочерепица - поставка заказчика) по
готовым прогонам с обделкой
вентиляционных труб, шахт: сложная
кровля
100 м2
кровли
2.34
(13+6,5)*2*6/100
ГЭСН12-01023-03
Примечание:
1. Выбор материалов необходимо согласовать с заказчиком.
2. Материалы и изделия, применяемые на объекте, должны быть разрешены для использования на
территории РФ. Обеспечение контроля за качеством применяемых строительных материалов
должно подтверждаться наличием действующих сертификатов соответствия, сертификатов
качества, гигиенических сертификатов, сертификатов пожарной безопасности, технических
паспортов, протоколов испытаний.
Срок гарантии качества на выполненные работы и использованные материалы с даты сдачи
работ – 3 (три) года.
Подрядчик производит устранение обнаруженных недостатков в семидневный срок
без расходов со стороны Заказчика.
3. Требования к участникам размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
5
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
4. Требования к содержанию и составу заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме. Инструкция по ее заполнению
4.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при
условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные
показатели
используемого
товара,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при
условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на
товарный знак используемого товара.
4.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ,
являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются
крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации
участника размещения заказа на электронной площадке.
4.3. С момента начала электронного аукциона у Уполномоченного представителя
Участника электронного аукциона появляется возможность ввода предложения о цене
контракта посредством штатного интерфейса закрытой части электронной площадки
«Автоматизированная система торгов» ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru).
4.4. Участник размещения заказа заполняет заявку в порядке, определенном в
Регламенте электронной площадки «Автоматизированная система торгов» ЗАО «СбербанкАСТ» (http://www.sberbank-ast.ru/docs/reglament_etp.pdf).
5. Обеспечение исполнения контракта
5.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона
самостоятельно.
5.2. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения
контракта, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
5.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной, т.е. не может быть отозвана
гарантом. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту
не может быть передано другому лицу. В безотзывной банковской гарантии в обязательном
порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в Общей
6
информации. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на
государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и, по возможности, ссылку на протокол
конкурса как основание заключения контракта. Срок действия безотзывной банковской
гарантии устанавливается на период действия государственного контракта, а в случае наличия
гарантийных обязательств участника размещения заказа на выполненные работы, оказанные
услуги, поставленные товары, действие безотзывной банковской гарантии должно
распространяться и на срок таких обязательств. Безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в
государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей
безотзывной банковской гарантии.
5.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть
перечислены на счет 40302810800001000003 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Архангельской
области, г. Архангельск, БИК 041117001, получатель: УФК по Архангельской области
(Управление Судебного департамента в Архангельской области, л/сч 05241286970), ИНН
2926005793, КПП 290101001. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об
оплате.
5.4. При непредоставлении обеспечения (отсутствие необходимых документов,
отсутствие в документах условий, перечисленных в п. 5.1-5.3.1, ином ненадлежащем
оформлении обеспечения) участник будет признан уклонившимся от заключения
государственного контракта.
5.5. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается
контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
5.6. Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается
государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств
по контракту, в течение 30 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного
требования поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
поставщиком в этом письменном требовании.
Документацию подготовил:
ведущий специалист отдела КС, ЭЗ и УН
Рябовол Виталий Николаевич
03 августа 2012 г.