Государственный контракт - Государственный заказ Санкт

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комитета по делам
записи актов гражданского состояния
………………………. Н.В. Беглова
«
» ……………….. 2007 г.
ТОМ 4
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВЫБОРОЧНОМУ РЕСТАВРАЦИОННОМУ
РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ (ВЕСТИБЮЛЬ, ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА,
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАЛ)
ДВОРЦА БРАКОСОЧЕТАНИЯ №2
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
Санкт-Петербург
«
»
2007 г.
Комитет по делам записи актов гражданского состояния в лице Председателя Комитета Бегловой
Натальи Владимировны, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 № 1342, с одной стороны, именуемый в дальнейшем
«Государственный заказчик», и ____________________________________________________________ в
лице
(должность)__________________________________,
действующего
на
основании
___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Сторонами», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить и сдать
Государственному заказчику: работы по выборочному реставрационному ремонту помещений (вестибюль,
парадная лестница, торжественный зал) (далее – работы) Дворца бракосочетания №2 (Санкт-Петербург, ул.
Фурштатская, д. 52) (далее - Объект), а Государственный заказчик обязуется обеспечить оплату по
настоящему контракту.
1.2. Срок выполнения определенных в п. 1.1. настоящего государственного контракта работ:
Начало – с момента подписания контракта и его регистрации в Реестре государственных контрактов
Санкт-Петербурга, но не ранее дня начала действия разрешения на производство работ на объекте,
выдаваемого Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (далее – КГИОП);
Окончание – не позднее 20 декабря 2007 г.
1.3. Содержание и сроки выполнения реставрационных работ (этапов работ) определяются
календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть
настоящего государственного контракта.
В соответствии с пунктом 2 статьи 708 ГК РФ стороны по взаимному соглашению вправе изменять
сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения.
1.4. Работа выполняется в соответствии с утвержденной документацией (проектной, сметной),
календарным планом выполнения работ, реставрационными и строительными нормами и правилами,
санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.
1.5. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено
_________________________________________.
1.6. Настоящий контракт заключен в соответствии с решением Государственной комиссии Комитета
по делам записи актов гражданского состояния по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга
(протокол от ______________ № ____________ ).
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет _____________(цифрами и
прописью)_________ рублей, в т.ч. НДС 18%: _________________ рублей.
2.2. Указанная цена является фиксированной. Авансирование не предусмотрено.
2.3. Оплата выполненных работ производится Государственным заказчиком на основании
представляемых Подрядчиком счета (-ов), акта (-ов) приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки
(справок) о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в течение 30 дней со дня подписания акта.
2.3.1. В случае отказа Государственного заказчика от подписания акта приемки выполненных работ
по причине выявления недостатков, возникших по вине Подрядчика, Государственный заказчик в течение
15 календарных дней с момента представления Подрядчиком акта (-ов) приемки выполненных работ по
форме КС-2 и справки (справок) о стоимости выполненных работ по форме КС-3 направляет Подрядчику
мотивированный ответ с указанием причин отказа от приемки выполненных работ. Подрядчик после
получения ответа от Государственного Заказчика обязан устранить за свой счет выявленные
Государственным заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан
письменно уведомить об этом Государственного заказчика и вновь представить акт (акты) приемки
выполненных работ по форме КС-2 и справку (справки) о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
В случае отказа Государственного заказчика от подписания актов приемки выполненных работ по
причине неправильного оформления представленных актов, Государственный заказчик в срок не более 15
дней с момента получения актов возвращает Подрядчику акты с указанием причин возврата.
2.3.2. В случае повторного выявления Государственным заказчиком недостатков возникших по вине
Подрядчика Государственный заказчик выполняет действия, указанные в п. 2.3.1. настоящего
государственного контракта.
2
2.3.3. Оплата работы осуществляется только после окончательного устранения недостатков и
подписания акта (-ов) приемки выполненных работ Государственным заказчиком.
2.4. Расчеты Государственного заказчика с Подрядчиком производятся в форме платежных
поручений в порядке, установленном для финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга при
казначейской системе исполнения бюджета.
2.5. В случае нарушения сроков по оплате, в соответствии с п. 2.3. настоящего государственного
контракта, связанного с задержкой финансирования Государственного заказчика из бюджета СанктПетербурга, а также при отсутствии финансирования, Подрядчик вправе приостановить работы до
возобновления оплаты на основании акта о приостановке работ, подписанного Сторонами
государственного контракта.
2.6. Государственный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных
средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (задержка бюджетного
финансирования).
2.7. Изменение цены и объема (количества) продукции, являющейся предметом настоящего
государственного контракта, возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в редакции Федерального закона от 20.04.2007 № 53-ФЗ и
пунктом 5.3.2 тома 1 конкурсной документации.
3. Обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. В трехдневный срок после заключения государственного контракта представить
Государственному заказчику документы, подтверждающие исполнение требований пожарной безопасности
в соответствии с пунктами 4, 6, 7, 15, 33, 37, раздела I ППБ 01-03, утвержденными Приказом МЧС РФ от 18
июня 2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».
Подтверждение исполнения (неисполнения) указанных требований осуществляется посредством
проверки, проводимой Государственным заказчиком на объекте работ, по результатам которой
Государственный заказчик составляет с участием Подрядчика соответствующий акт.
3.1.2. В течение 10 календарных дней со дня заключения государственного контракта подтвердить
исполнение требований пожарной безопасности по проведению строительно-монтажных и
реставрационных работ, определенных в соответствии с пунктом 575 раздела XIV ППБ 01-03,
утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации».
Подтверждение исполнения (неисполнения) указанных требований осуществляется посредством
проверки, проводимой Государственным заказчиком на объекте работ, по результатам которой
Государственный заказчик составляет с участием Подрядчика соответствующий акт.
3.1.3. Приступать к выполнению работ после получения разрешения на производство работ.
3.1.4. Выполнить работу в соответствии с утвержденной документацией (проектной, сметной),
реставрационными нормами и правилами, утвержденной методикой и технологией производства работ,
правилами пожарной безопасности, санитарными правилами и нормами, строительными нормами и
правилами (в части, не противоречащей реставрационным нормам и правилам).
3.1.5. Выполнить работы в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.
3.1.6. Представлять Государственному заказчику акты приемки выполненных работ по форме КС-2,
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
3.1.7. Выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют
действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим
условиям, нормам и правилам, проектной документации и имеют гигиенические, противопожарные
сертификаты, технические паспорта.
3.1.8. При отсутствии права на выполнение отдельных видов работ привлекать для выполнения этих
видов работ субподрядную организацию, имеющую лицензию на выполнение таких работ.
3.1.9. До начала работ принять от Государственного заказчика по акту приема-передачи объект
работы и связанные с ним предметы, и обеспечить их сохранность на весь срок выполнения работ.
3.1.10. За свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный
с Государственным заказчиком.
3.1.11. В сроки, установленные Государственным заказчиком, за свой счет устранять недостатки,
выявленные в течение гарантийного срока.
3.1.12. Сдать в установленном порядке объект в эксплуатацию.
3.2. Государственный заказчик обязуется:
3
3.2.1. До начала работ передать Подрядчику по акту приема-передачи объект работы и связанные с
ним предметы.
3.2.2. В 30-дневный срок получить и передать Подрядчику разрешение на производство работ.
3.2.3. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего государственного контракта.
3.2.4. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества
выполняемых работ утвержденной документации (проектной, сметной).
3.2.5. Производить приемку выполненных Подрядчиком работ с подписанием акта приемки
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
3.2.6. В установленном порядке принять от Подрядчика объект в эксплуатацию.
4. Гарантия качества результатов работы
4.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение __ календарных месяцев с
момента их сдачи, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации объекта, указанных Подрядчиком
при сдаче результата работ.
В случае, если Подрядчик при сдаче результата работ не информировал Государственного заказчика о
правилах и нормах эксплуатации объекта, он не в праве ссылаться на нарушение указанных норм и правил
при предъявлении к нему Государственным заказчиком требований об устранении недостатков результата
работ, выявленных в течение гарантийного срока.
4.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, допущенных в результате
работы, Подрядчик обязан безвозмездно, в срок, указанный Государственным заказчиком, устранить
недостатки.
4.3. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог
эксплуатироваться, вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийные
сроки продлеваются на период устранения недостатков.
4.4. За несвоевременное устранение недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока,
Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,3 % от стоимости работ по
государственному контракту.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку начала выполнения, а равно окончания выполнения любого из видов работ,
перечисленных в приложении № 1 к настоящему государственному контракту, Государственный заказчик
вправе взыскать с Подрядчика за каждый день просрочки пеню в размере 0,3% от стоимости этого вида
работ.
5.2. За несвоевременную сдачу окончательного результата работ по настоящему государственному
контракту Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,3% от стоимости
работ по государственному контракту за каждый день просрочки от дня сдачи окончательного результата
работ.
Взыскание пени производится путем вычета Государственным заказчиком суммы пени из платежа
при расчетах за выполненные работы или в судебном порядке.
5.3. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного
срока, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по
настоящему государственному контракту за каждый день просрочки исполнения.
Взыскание штрафа не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей по устранению
недостатков.
5.4. Подрядчик несет полную имущественную ответственность за сданные ему по акту объект и
предметы. В случае порчи или утраты их Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф в
размере 0,1% от стоимости работ по настоящему государственному контракту, и возмещает причиненный
ущерб в размере сметной стоимости восстановительных работ.
5.5. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, выявленные при приемке результатов работ,
Подрядчик возмещает Государственному заказчику затраты на устранение недостатков, и выплачивает
Государственному заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему государственному
контракту.
5.6. В случае если Подрядчик приступил к выполнению работ без получения от Государственного
заказчика разрешения на производство работ, Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика
штраф в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему государственному контракту.
5.7. В случае отсутствия на объекте работ журнала производства работ либо журнала авторского
надзора, а равно в случае непредъявления Подрядчиком Государственному заказчику любого из указанных
4
журналов, Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей за
каждый случай.
Взыскание штрафа производится путем вычета суммы штрафа из платежа за выполненные работы
(этап работ) либо в судебном порядке.
6. Порядок изменения, расторжения и продления сроков действия
государственного контракта
6.1. Изменение, расторжение и продление срока действия государственного контракта возможно по
соглашению Сторон.
В одностороннем порядке изменение, расторжение и продление срока действия государственного
контракта возможно в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим государственным
контрактом.
6.2. Изменение, расторжение и продление срока действия государственного контракта совершается в
письменной форме уполномоченными лицами Сторон.
6.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
государственного контракта с предварительным уведомлением Подрядчика и потребовать возмещения
причиненных убытков в следующих случаях:
6.3.1. Если Подрядчик в течение 10 дней со дня получения разрешения на производство работ, не
приступает к исполнению государственного контракта.
6.3.2. Если данные, представленные Подрядчиком в составе конкурсной заявки, не подтверждаются в
натуре по результатам выездной проверки.
6.3.3. Если Подрядчик в установленный государственным контрактом срок не представил
документацию, подтверждающую соответствие требованиям и исполнение требований, указанных в
пунктах 3.1.1., 3.1.3. государственного контракта, либо по результатам проверки, проведенной
Государственным заказчиком, установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям либо не
исполнил какие-либо из требований, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.3. государственного контракта.
6.3.4. Если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку,
установленному настоящим государственным контрактом, при условии соблюдения технологии
реставрационных работ, установленной в утвержденной документации (проектной, сметной),
реставрационными нормами и правилами, утвержденной методикой и технологией производства работ,
правилами пожарной безопасности, санитарными правилами и нормами, строительными нормами и
правилами (в части, не противоречащей реставрационным нормам и правилам), становится невозможным.
6.3.5. Если Подрядчик систематически (два и более раз) допускает нарушение условий
государственного контракта, зафиксированное в журнале производства работ или журнале авторского
надзора.
6.3.6. Если Подрядчик систематически (два и более раз) допускает просрочку выполнения
определенного календарным планом производства работ любого из видов работ хотя бы на 1 день.
6.3.7. Если просрочка в сроках выполнения одного или более видов работ, предусмотренных
календарным планом (Приложение № 1), составила 30 и более дней.
6.3.8. Если Подрядчик по состоянию на 20 декабря 2007 г. (в том числе и в случае допущенной
просрочки) не сдал Государственному заказчику результат работы.
6.3.9. Если у Подрядчика истек срок действия, аннулирована или приостановлено действие лицензии,
наличие которой подтверждало право Подрядчика выполнять работы, предусмотренные настоящим
государственным контрактом.
6.3.10. Если Подрядчик своими силами выполняет отдельные виды работ, на которые он не имеет
лицензии.
6.3.11. Если Подрядчик приступил к выполнению работы без получения от Государственного
заказчика разрешения на выполнение работ.
6.3.12. Если при проведении Государственным заказчиком проверки производства работ на объекте
работ отсутствует журнал производства работ или журнал авторского надзора, а равно если Подрядчик
отказывается предъявить любой из указанных журналов.
6.3.13. Если Подрядчик в установленном порядке признан неплатежеспособным (банкротом).
6.3.14. При существенном нарушении условий настоящего государственного контракта.
6.4. В случаях, перечисленных в п.6.3.1. – 6.3.14., государственный контракт считается расторгнутым
со дня сдачи Государственным заказчиком в организацию связи извещения об отказе от исполнения
государственного контракта по указанному в государственном контракте адресу Подрядчика.
6.5. При одностороннем расторжении настоящего государственного контракта по п.6.3.1. – 6.3.14.
Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку и убытки, связанные с нарушением и
неисполнением настоящего государственного контракта.
5
7. Прочие условия
7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения государственного контракта, разрешаются на
основании Российского законодательства в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
7.2. В случаях возникновения споров между Сторонами по вопросам, неурегулированными
настоящим государственным контрактом, они разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Об изменениях юридических адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в
10-дневный срок с момента происшедшего изменения.
Риск отрицательных последствий, возникших в результате такого неизвещения, возлагается на
Сторону, изменившую свое местонахождение и (или) банковские реквизиты.
8. Срок действия государственного контракта
8.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу со дня внесения подписанного Сторонами
государственного контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга и прекращает свое
действие 31 декабря 2007 г., за исключением случаев, перечисленных в пункте 4 и 6 настоящего
государственного контракта.
Пункты 4.1. - 4.3. государственного контракта действуют до истечения гарантийного срока,
установленного настоящим государственным контрактом.
Пункт 4.4. государственного контракта действует и после истечения гарантийного срока, если
недостатки выявлены в течение гарантийного срока.
8.2. Настоящий государственный контракт заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
К настоящему государственному контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:
1. Календарный план выполнения работ (Приложение № 1);
2. Сводный сметный расчет (Приложение № 2).
9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Государственный заказчик
Подрядчик
Комитет по делам записи актов гражданского состояния
191015,
г. Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39
ИНН / КПП 7825052676 / 784201001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, Комитет по
делам записи актов гражданского состояния),
лицевой счет № 03841410000 на счете
№ 40201810600000000003
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК № 044030001
ОКПО:00087142
УФК по Санкт-Петербургу (Комитет финансов СанктПетербурга Комитет по
делам записи актов гражданского состояния)
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК № 044030001
ОКПО:00087142
Счет № 40201810600000000003
Назначение платежа: (л/с 0410000 Комитет по делам
записи актов гражданского состояния)
ОКАТО:40298564000
Председатель Комитета
_________________________ Н.В. Беглова
6