Договор подряда (30% и 70%)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Новосибирск
«___» __________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Карпика Александра Петровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего
на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить, собственными
силами и средствами (своими материалами и своим инструментом) по заданию Заказчика
работы ____________________________________________ (код ОКВЭД -_________, код
ОКПД/ОКДП-___________), по адресу:_______________________________, в дальнейшем
именуемое «Объект», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые для
выполнения работ условия, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим
Договором цену.
1.2. Заказчик обязуется принять по акту выполненные Подрядчиком работы и
произвести оплату, в порядке установленным настоящим Договором.
1.3. Перечень, состав, объем и виды работ, являющихся предметом настоящего
Договора, определяются в Смете (или ином документе позволяющим определить
перечень, состав и виды работ) – приложении №1 к настоящему Договору.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Во исполнение предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять работы, являющиеся предметом настоящего Договора в сроки и
в соответствии с условиями настоящего Договора и Сметы (или иного документа
позволяющим определить перечень, состав и виды работ) (Приложением №1).
2.1.2. Обеспечить выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора в
соответствии со строительными нормами и правилами;
2.1.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если
такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
2.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства об охране
окружающей среды, противопожарной безопасности при производстве работ и о
безопасности строительных работ;
2.1.5. Устранять дефекты, выявленные в период гарантийного срока, который
составляет __________ со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.6. Обеспечить ежедневное содержание, уборку и ежедневный вывоз мусора с
объекта ремонта и прилегающей к нему территории в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами муниципалитета г. Новосибирска.
2.1.7. Осуществлять охрану материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для производства работ на объекте.
2.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.
2.1.9. По требованию Заказчика предоставить счета-фактуры и накладные на
материалы, используемые при производстве работ.
2.2. Во исполнение предмета настоящего Договора Заказчик обязуется:
2.2.1. Осуществлять своевременно оплату выполненных и принятых по акту КС-2
работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в соответствии со ст. 3
настоящего Договора (Работы считаются принятыми при наличии акта приема-сдачи,
подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика).
2.2.2. В течение 5-ти рабочих дней рассмотреть предъявленные Подрядчиком акты
на выполненные работы, и в случае несогласия подать свои замечания в письменной
форме.
2.2.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.
2.2.4. Предоставить Подрядчику помещения под хранение материалов.
2.2.5. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением
работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество
работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет __________ руб. (__________
руб. ___ коп.), в том числе НДС 18 % – ___________ руб. (______ руб. ___ коп.) (Вариант:
НДС не облагается на основании п. _____ ст._____ НК РФ), в дальнейшем именуемая
«цена Договора».
3.2. Расчет по Договору производится в следующем порядке:
- в течение 5-ти банковских дней после подписания настоящего договора Заказчик
обязан перечислить 30% от цены работ, указанной в п. 3.1 договора в качестве
предоплаты.
- оставшиеся 70% от цены работ Заказчик перечисляет в течение 7-ми банковских
дней после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств
Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета, счетафактуры и подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
4.1. Подрядчик по мере выполнения работ извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был
информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию
Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию
Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
4.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости произведенных работ
обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для
исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой
расходов за счет Подрядчика.
4.3. Заказчик приказом назначает своего представителя на объекте производства
работ, который от его имени осуществляет контроль выполнения и качества работ,
технический надзор, а также производит проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметной документации.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам
работ в любое время в течение всего периода производства работ, не вмешиваясь в
производственно-финансовую деятельность Подрядчика.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора:
5.1.1. Срок начала выполнения Подрядчиком работ, являющихся предметом
настоящего Договора – с «____» ___________ 20___г.
5.1.2. Срок сдачи Подрядчиком Заказчику работ, являющихся предметом настоящего
Договора – до «____» ___________ 20___г.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче
выполненных по настоящему Договору работ, имеет право провести экспертизу, своими
силами или с привлечением независимых экспертов и экспертных организаций.
После чего обязан немедленно приступить к приемке надлежаще выполненных
работ.
5.3. Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней принять выполненные
строительные работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или
представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. Сдача, а также результата работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком
осуществляется уполномоченными в порядке и в соответствии с настоящим Договором
лицами Заказчика и Подрядчика, оформляется актом, подписанным представителями
Сторон. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и
акт подписывается другой Стороной.
5.5. Подрядчик, после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от
выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались
невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта
о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков
их устранения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения
работ, Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пени). Пеня
начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации № 1063. Выплата Подрядчиком
неустойки Заказчику не препятствует предъявлению к нему Заказчиком требований о
возмещении убытков и не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору.
В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, по обстоятельствам
предусмотренным гражданским законодательством, он обязан уплатить Заказчику штраф
в размере 10% от цены Договора.
В случае начисления пени Заказчиком, расчет по Договору производится Заказчиком
в течение 10 дней с даты поступления пени на расчетный счет Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения
обязательств в натуре.
6.5. Споры между Сторонами по поводу неисполнения (ненадлежащего исполнения)
условий настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении
соглашения – в Арбитражном суде Новосибирской области после соблюдения сторонами
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров, при этом срок
рассмотрения предъявленных претензий - 10 дней с момента их получения.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли
на неисполнение настоящего Договора.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
7.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в
пятидневный срок с момента их изменения.
При несоблюдении этого условия
обязательства другой стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и
расчетами по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом.
7.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается,
по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
Данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон.
7.5. Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 рабочих дней по
вине Подрядчика;
- задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания
работ, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
- нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ,
предусмотренных договором, проектом или СНиП и другим нормативным актам;
Так же Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора, по основаниям предусмотренным законодательством.
Решение об одностороннем отказе направляется Подрядчику в течении одного дня,
следующего за датой принятия такого решения, размещается на официальном сайте и
направляется Подрядчику по почте с уведомление о вручении, телеграммой, либо
посредствам факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу
и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты уведомления об одностороннем
отказе от исполнения договора. В случае невозможности получения подтверждения либо
информации надлежащего уведомления, датой надлежащего уведомления признается дата
по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора в единой информационной системе.
7.6. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут в судебном
порядке в случаях, предусмотренных законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до выполнения обязательств обеими сторонами по настоящему
Договору в полном объеме.
8.3. Приложениями к настоящему Договору и неотъемлемой его частью являются:
№1. Смета.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Федеральное
государственное Наименование
бюджетное образовательное учреждение Адрес:
высшего
образования
«Сибирский Юридический
государственный университет геосистем Фактический
и технологий» (СГУГиТ)
Почтовый
Адрес: 630108, г. Новосибирск,
E-mail
ул. Плахотного, 10
Тел.
тел. (383) 343 – 39 – 37
ОГРН
ИНН 5404105079 КПП 540401001
ИНН/КПП
УФК по Новосибирской области
р/с
СГУГиТ
к/с
л/сч 20516Х54810
БИК
Сибирское ГУ Банка России, г. Наименование и
Новосибирск
местонахождение
р/сч 40501810700042000002
банка
БИК 045004001
ОКПО
ОКОПФ/ОКФС
ОКТМО
Ректор __________________А.П. Карпик
___________________ /________________/
м.п.
м.п.
Приложение № 1
к договору от «___» ___________ 20__г. №_______
СМЕТА
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
товара
Единица
измерения
Количество
товара
Цена за ед.,
руб.
НДС
____%
Сумма с
НДС, руб.
Общая цена Товара: ___________(_______________________) рублей ____ копеек, в
том числе НДС (___%) _________ (_______________________) рублей ____ копеек.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Ректор __________________А.П. Карпик
м.п.
___________________ /________________/
м.п.