Муниципальный контракт на поставку ГСМ

Муниципальный контракт ПРОЕКТ
«___» _______ 2014г.
г. Северск
Администрация ЗАТО Северск в лице исполняющего обязанности Главы Администрации ЗАТО
Северск Диденко Николая Васильевича, действующего на основании Устава городского округа
ЗАТО Северск Томской области и Решения Думы ЗАТО Северск от 27.06.2013 № 41/15,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________ в лице __________, действующего на
основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, по итогам
проведения электронного аукциона на основании протокола __________ от «__» _________ 2014
года №____, заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ЦЕНА КОНТРАКТА
1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик обязуется принять и оплатить
бензин АИ-92, АИ-95, ДТ (далее - «товар») в количестве, указанном в заявках Заказчика.
2.Необходимый объём товара на срок действия контракта:
№ п/п
1
Наименование
товара
Бензин
Характеристика
товара
АИ-92
Ед.
изм.
Л
2
Бензин
АИ-95
Л
3
ДТ
Топливо дизельное
Л
Кол-во
Цена за ед.
изм., руб.
Сумма, руб.
ИТОГО
3. Цена контракта составляет ____________ (___________________________) рублей и включает в
себя стоимость всех затрат, связанных с поставкой товара по предмету контракта: стоимость
товара на АЗС (АЗК), расходы на перевозку товара до АЗС (АЗК); стоимость оценки качества
товара; стоимость оказания услуг по хранению, отпуску товара путем заправки автотранспорта
заказчика на АЗС (АЗК); расходы на страхование, уплату налогов, сборов, прочих платежей.
4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего контракта.
5. Цена контракта может быть изменена в следующих случаях, предусмотренных документацией
электронного аукциона:
1) в ходе исполнения контракта цена контракта может быть снижена без изменения
предусмотренного контрактом объема товара, качества товара и иных условий контракта;
2) в ходе исполнения контракта по предложению заказчика может быть увеличено
предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшено
предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон, с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации, цена контракта может быть изменена пропорционально дополнительному количеству
товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара
Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара.
6. Поставляемый товар по своему качеству соответствует действующим ГОСТам и ТУ,
установленным для данного вида товара.
II. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
7. Поставка товара осуществляется в течение срока действия контракта в соответствии с
ежемесячными заявками Заказчика путём заправки автотранспорта на АЗС (АЗК) г. Северска,
расположенных по адресу: ________________________________.
8. Заказчик сообщает Поставщику потребность в товаре заявкой, подаваемой не позднее 10 числа
месяца, предшествующего месяцу поставки. В заявке должна быть указана номенклатура и объем
товара, номера автотранспорта. Заявка является неотъемлемой частью настоящего контракта.
Поставщик после получения заявки Заказчика направляет на АЗС распоряжение об отпуске
заявленного количества товара Заказчику.
9. Моментом исполнения обязательства по поставке считается дата непосредственного
отпуска товара путём заправки автотранспорта Заказчика, о чём ставится отметка в ведомостях
и путевом листе автомобиля.
10. В случае если передача товара осуществляется с использованием пластиковых карт,
Поставщик предоставляет Заказчику по его заявке требуемое количество карт со сроком действия
для заправки автотранспорта в течение всего срока действия контракта.
11. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои обязательства по выполнению
контракта третьим лицам.
12. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной
и счета (далее – отчетные документы). В последний рабочий день отчетного месяца Поставщик
представляет Заказчику отчетные документы, в которых указывает сведения об объеме и цене
поставленного в течение отчетного месяца товара.
13. Заказчик рассматривает представленные отчетные документы в течение 3 рабочих дней с даты
их получения от Поставщика и проверяет соответствие поставленного товара в части количества
требованиям, установленным настоящим контрактом. В случае если поставленный товар
соответствует условиям контракта, Заказчик подписывает отчетные документы в указанный в
настоящем пункте срок.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
14. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в рублях по безналичному расчету по
факту поставки товара, на основании выставленных счетов-фактур до 20-го числа месяца,
следующего за месяцем поставки.
15. В случае объективной невозможности исполнить Заказчиком условия контракта в части
оплаты в установленный п.14 срок, Заказчик обязан в течение одного рабочего дня после
наступления дня оплаты, направить Поставщику уведомление с обязательным указанием причин
невозможности оплаты, и предполагаемых сроков оплаты и их обоснованием.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и
определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства
по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения
работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом».
18. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов цены
контракта, что составляет __________ руб.
19. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
20. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной
суммы в размере 2,5 процента цены контракта, что составляет __________руб.
21. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
V. СРОК ПОСТАВКИ И СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
22.Сроки поставки товара: с 01.04.2014 по 30.06.2014.
23.Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами и прекращает свое
действие после исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
24.Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю
сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего
контракта, или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не
ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.
25.Сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о
прекращении действия форс – мажорных обстоятельств, с предоставлением документов,
подтверждающих наступление таких обстоятельств, выданных правомочными на то
организациями.
26.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это
возможно, выполнение обязательств по настоящему контракту, и ведут поиск альтернативных
способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
27.Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего контракта, разрешаются
сторонами настоящего контракта путем переговоров между сторонами настоящего контракта.
28.В случае если спорный вопрос не был разрешен путем ведения переговоров между сторонами
настоящего контракта, стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Томской области в
соответствии с действующим законодательством.
VIII. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
29.Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда или
в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
30. Сторона, решившая расторгнуть контракт в связи с принятием решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта, должна уведомить другую сторону в порядке, установленном
частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
31. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях:
1) поставки Товара, не соответствующего требованиям настоящего контракта;
2) невыполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в срок, предусмотренный п.22
настоящего контракта.
32. Заказчик обязан отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если в ходе
исполнения контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Поставщика.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
33. Поставщик до заключения настоящего контракта предоставляет Заказчику обеспечение его
исполнения в форме (выбрать нужное: безотзывная банковская гарантия, путем внесения
денежных средств на счет заказчика) в размере 5% от начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, что составляет 17 632,25
рублей.
34. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может
быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
35. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта выбрана
Поставщиком) в течение 10 рабочих дней со дня исполнения Сторонами обязательств по
контракту.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
36.Настоящий контракт заключен в электронной форме на электронной торговой площадке и
подписан электронными подписями Сторон.
37.Все изменения и дополнения к контракту составляются в письменной форме и должны быть
подписаны обеими Сторонами.
39.Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и
банковских реквизитов.
39.Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов.
XI. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Поставщик:
Администрация ЗАТО Северск
Место нахождения, почтовый адрес:
636000 г. Северск Томской области
пр.Коммунистический, 51
ИНН 7024009277
КПП 702401001
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (Администрация
ЗАТО Северск л/с 03653000020)
р/с 40204810600000000159
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
ОБЛ.
БИК
046902001
ОКОНХ 97610
ОКПО 34035990
ОГРН 1027001687250
ОКАТО 69541000000
И.о. Главы Администрации
______________________/ Н.В.Диденко