Договор на выполнение работ - Нижегородская областная

ОБРАЗЕЦ
КОНТРАКТ № ________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ _____________________
г. Н.Новгород
«_____» ____________ 201___г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская
областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» (ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»), именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице**
_________________________________,
действующего
на
основании
_____________________ , с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работу –
наименование работ по цене в соответствии с Калькуляцией и техническим заданием / Сметой на выполнение работ
(Приложение 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и оплатить
выполненную работу на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет: ___________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС
__________ (___________) рублей ____ копеек. (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в
соответствии со ст.___ НК РФ»).
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.2. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней от даты подписания сторонами
Вариант а) акта сдачи объекта в эксплуатацию, на основании подписанных акта приемки выполненных работ по
форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам КС-3.
Вариант б) акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
установленным формам КС-3.
2.3. Цена контракта включает в себя все виды расходов Подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том
числе расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом Контракта, на приобретение, ответственное
хранение, транспортировку, погрузку, разгрузку и монтаж материалов, приобретение или аренду оборудования,
приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, оплату всех иных расходов Подрядчика, связанных с
исполнением Контракта, уплату налогов (в том числе НДС, если к организации не применена упрощенная система
налогообложения) сборов, пошлин, взносов и других платежей, которые являются обязательными в силу закона.
2.4. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Исполнитель обязуется выполнить работу
Вариант а) в течение ___ календарных дней с даты подписания контракта
Вариант б) в срок до ______________ 201_г.
3.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной документации:
ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, ППУ, ПУЭ, а также иных действующих нормативных актов и технических
документов по предмету контракта
3.3. Время проведения работ согласовывается с Заказчиком. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию
с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. Работы не должны препятствовать
нормальной работе учреждения.
3.4. Работы должны быть выполнены собственными и/или привлеченными силами и средствами подрядчика.
Ответственность за выполнения работ третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.
3.5. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение
рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности.
3.6. При выполнении работ на объекте Подрядчик обязан предпринять меры к сохранению объекта, его конструкций,
оборудования и отдельных элементов, не подлежащих ремонту (замене), и прилегающей территории в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда,
здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а
также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.
3.8. Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны
быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен
предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с
использованием таких материалов. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с объекта.
3.9. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с объекта, по окончанию выполнения работ.
3.10. Подрядчик обеспечивает сдачу результатов выполненных работ в установленные Контрактом сроки.
3.11. Предусмотрено обязательное предъявление на освидетельствование скрытые работы.
3.12. Требования к результатам работ:
Завершение выполнения всех видов работ, являющихся предметом контракта, предусмотренных Контрактом, оформляется
подписанием Заказчиком и Подрядчиком
Вариант а) акта сдачи объекта в эксплуатацию, на основании подписанных акта приемки выполненных работ по форме КС2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам КС-3. Промежуточная сдача работы и
подписание промежуточных актов не допускается.
Вариант б) акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
установленным формам КС-3. Промежуточная сдача работы и подписание промежуточных актов не допускается.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Исполнитель гарантирует качество выполненной работы. Гарантийный срок на выполненную работу должен
составлять не менее ____ месяцев со дня выполнения работ. Гарантийный срок на используемые материалы и запасные
части _____ месяцев с даты окончания выполнения работ.
4.2. При обнаружении недостатков выполнения работ/ недостатков Товара Заказчик обязан в течение 10 (десяти
рабочих дней с момента их обнаружения сообщить (письмом или по факсу) об этом Подрядчику.
4.3. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения составить и подписать
двусторонний акт об обнаруженных недостатках, согласовать порядок и срок их устранения.
4.4. Некачественная работа считается не выполненной.
4.5. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения устранить
недостаток выполненной работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10% цены
контракта:__________ руб.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,5% цены
контракта: ___________ руб.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик
вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой, действующей на дату
уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование (претензию) об уплате неустоек
(штрафов, пеней). Неустойки (штрафы, пени) оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения
письменного требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства,
и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №
1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
5.7. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая контракт, возмещает другой стороне
причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).
5.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением
обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
5.9. В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Нижегородской области от 11.03.2015 №124 «О
мерах по реализации Закона Нижегородской области от 18 декабря 2014 года № 184-З "Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов" оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты
Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему контракту.
6. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а
также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные
контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненной работы.
6.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов.
6.3. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.4. Возможность изменения цены контракта предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
2
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара.
6.5. В соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в случае
существенных нарушений условий контракта Исполнителем. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном
ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.
6.7. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также
издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по Контракту.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе
исполнения настоящего контракта, путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в
Арбитражный суд Нижегородской области.
8.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок
рассмотрения претензии не более 10 (Десяти) рабочих дней от даты ее получения.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий контракт вступает в действие от даты подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, рассматриваются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.3. В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.4. В счете, предоставляемом на оплату по настоящему контракту, должны быть указаны номер и дата настоящего
контракта.
9.5. Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Заказчиком, а в
случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления
бухгалтерских документов, а так же оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в
целях исполнения Контракта документов будет нумерация экземпляра, находящегося у Заказчика.
9.6. Настоящий контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
Приложение:
1. Калькуляция и техническое задание / Смета на выполнение работ
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко»
Министерство финансов Нижегородской области
(ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»,
лицевой счет ____________________________)
расчетный /счет 40601810422023000001
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Н.Новгород.
ИНН 5260048170 КПП 526001001 БИК 042202001
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
Подрядчик:
Зам.гл. врача ___________________/__________/
3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к контракту № _____
от «____» __________ 201___ г.
Калькуляция и техническое задание на выполнение работ ____________
для ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»
№
п/п
1
Наименование работ
Кол-во
Един.
измерен.
Цена/
Руб.
Сумма/
Руб.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Технические характеристики используемого Товара, включенного в цену Контракту
№
п/п
товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
***
Кол-во
Един.
измерен.
Цена/
Руб.
Сумма/
Руб.
*** могут быть включены размеры, цвет, фасон и иные характеристики, позволяющие определить Товар.
ИТОГО: ________________ рублей,
в том числе НДС _______________ руб. (если НДС не
подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в
соответствии со ст.___ НК РФ»).*
Заказчик:
ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко»
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 190
тел. (831) 438-93-56,
факс (831) 438-91-18
Зам.гл. врача ______________ /__________/
Подрядчик:
_______/_______________/
* набранный синим курсивом текст - в контракт не включается.
В случае указания на необходимый ВАРИАНТ, слово «вариант» не включается, лишнее исключается, преобразовывая
текст Контракта в логическое условие.
Примечания созданы для упрощения выбора необходимого варианта условия. При заполнении удаляются лишние варианты
и ссылка на примечание.
** в соответствии с приказом по больнице:
контракты на работы, связанные с ремонтом медицинского оборудования, изделий медицинского назначения
заключаются от имени зам. главного врача Миронова Н.Н., действующего на основании доверенности № 19 от
17.03.2016г;
контракты на работы, ремонт объектов хозяйственного назначения заключаются от имени зам. главного врача
Барановой Е.В., действующий на основании доверенности № 4 от 09.01.2014г.
контракты на строительство заключаются от имени Главного врача ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А.Семашко»
Зайцева Р.М., действующего на основании Устава.
4