ПРОЕКТ контракта Гражданско

реклама
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ,
НАСТРОЙКЕ УКОМПЛЕКТОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ НА
ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
г. ______________
«___»_____________20__ г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Прониной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (протокол_________ от
_____ № _____) заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Договор»,
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется своевременно на условиях Договора выполнить работы по установке,
настройке укомплектованной системы передачи тревожных сообщений на пульт пожарной части, а
Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Состав и объем работ определяется в техническом задании (Приложение № 1) к Договору.
1.3. Место выполнения работ:
- 628264, г.Югорск-2, д.39, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.
- 628264, г.Югорск-2, д.38, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.
1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по
установке, настройке укомплектованной автоматической системы передачи тревожных сообщений.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения
Договора, за исключением случаев, установленных Договором и предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
2.2. Общая цена Договора составляет _______________, включая налог на добавленную стоимость
(__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________
Налогового кодекса РФ и ________).
Оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, и
составляет _________________ рублей ____копеек1.
Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления
им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие
к уплате налоги, сборы и другие обязательные расходы, связанные с проведением работ.
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных
средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания
Заказчиком Акта выполненных работ, либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания
Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
Предложение включается в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.
1
2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата выполненных работ производится в
течение 15 рабочих дней со дня поступления Заказчику от Исполнителя денежных средств в счет уплаты в
полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения
Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных
Заказчиком Актов выполненных работ и представленных Исполнителем счета и счета-фактуры.
2.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления
требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в
котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору,
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и
(или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору.
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата выполненных
работ осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и
(или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Исполнителем счета и счетафактуры.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств
по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты
Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения
Исполнителем убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими финансовыми органами в установленном
порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения
Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в
соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или)
объему выполненных работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполненных работ в соответствии с
пунктом 12.6 Договора.
3.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине
Исполнителя.
3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества
выполняемых работ требованиям, установленным Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
3.2.2. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором.
3.3.2. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.3.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с
Заказчиком устранить допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные
отступления от условий Договора.
3.3.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты выполненных работ в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Договором.
4. Сроки проведения работ
4.1. Работы должны быть произведены в течение 14 календарных дней со дня подписания
гражданско-правовых договора.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет фактуру.
5.2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для
проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором. В состав
такой комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре
определения исполнителя, на основании которого заключен Договор, но не ставшими победителями.
Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором может также
осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3. Стороны подписывают Акт выполненных работ в течение 3 дней со дня его получения.
5.4. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик направляет Исполнителю
уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6. Договора.
5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественно
выполненных работах, обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением
эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор
эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата
услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, связанных для экспертизы, осуществляется
Исполнителем.
5.6. Обо всех нарушениях условий Договора о выполнении работ Заказчик извещает Исполнителя
не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении
или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Договору составляется Заказчиком
в
письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
Адресом электронной почты для получения извещения является: _________. Номером факса для получения
извещения является: ________________.
5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6.) срок обязан устранить все допущенные
нарушения. Если Исполнителю в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить
Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков выполненных работ, в
случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик
утрачивает интерес к Договору.
6. Обеспечение исполнения договора*
6.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком и
соответствующая требованиям п. 6.7 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется
Исполнителем самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер
обеспечения исполнения Договора составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копейки (5 % от начальной
(максимальной) цены Договора).
6.3. В ходе исполнения Договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Договора.
6.4. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии – до __
____20__ года. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного
срока в случае досрочного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.
6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти)
дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору
в соответствии с условиями и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.
6.6. По Договору должны быть обеспечены обязательства Исполнителя в том числе, по возмещению
убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, просрочкой
исполнения обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату
аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.
6.7. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской
гарантии:
6.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем,
что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии;
6.7.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
6.7.2.1. Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора,
название предмета Договора и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения
Договора.
6.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Договору, и срок
действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Договора,
6.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,
6.7.2.4. условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии,
6.7.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не
может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования),
6.7.2.6. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование
гаранту,
6.7.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Договору принадлежащего
бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,
6.7.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
6.7.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
6.7.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении,
6.7.2.11. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии.
6.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде денежных средств:
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены по
следующим реквизитам: Депфин Югорска (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
л/с 300.14.104.0)
ИНН/КПП 8622007694/862201001
ОАО Ханты-Мансийск банк г. Ханты-Мансийск
р/счёт 40701810800063000007
к/счёт 30101810100000000740
БИК 047162740
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме №_____ на
установку радиосистемы передачи извещений пожарной сигнализации».
факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным
поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной
выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банкклиент»;
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по
реквизитам счета заказчика до заключения договора, в противном случае обеспечение исполнения договора
в виде денежных средств считается не предоставленным;
6.8.1.В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту,
соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней
предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту
уменьшенное на размер выполненных обязательств по договору, при этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения договора.
6.8.2. факт неисполнения залогодателем обязательств по Договору подтверждается актом. Акт
составляется залогодержателем в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после
наступления срока исполнения залогодателем обязательств по Договору. Участие представителя
залогодателя при составлении актов не является обязательным,
6.8.3. Заложенные денежные средства возвращаются залогодателю в полном объёме (либо в части,
оставшейся после удовлетворения требований залогодержателя, возникших в период действия залога) в
течение десяти дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее
исполнение залогодателем своих обязательств по Договору в полном объеме.
6.8.4.Заложеннные денежные средства, на которые обращено взыскание залогодержателя,
залогодателю не возвращаются.
6.8.5.Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежат выплате
Заказчику в качестве компенсации неустоек, штрафов, любых убытков, которые могут наступить
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
6.8.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной
суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
6.8.8. Последующий залог денежных средств не допускается.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее Договора, в том числе за
неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и
фактически исполненных Исполнителем.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором. Размер штрафа устанавливается в сумме
__________________________________________(определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации от 25.11.2013 №1063)2.
2
За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по
Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные
Заказчиком убытки.
7.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.8. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,
Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные
Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 5 дней со дня
направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный
Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер
оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке,
предусмотренном п. 2.5 Договора.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.10. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом. Размер штрафа составляет_________________________ рублей __ копеек.
7.12. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Исполнителя.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих
забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана
немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает,
соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора,
не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить
документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной
торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны
расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны
возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров
разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие
между ними в рамках Договора.
9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения, стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
10. Расторжение Договора
10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение
обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.
10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все
денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает
расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договору.
10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в
течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия
такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего
дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Исполнителя, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его
вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу,
указанному в разделе 13 Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой
информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий
Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Договора. Данное правило не применяется в
случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.10. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе
исполнения Договора будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
10.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня,
следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 13 Договора, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
10.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий
Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения
Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех
обязательств по Договору.
12.Прочие условия
12.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны
вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
12.3. К Договору прилагаются:
- Спецификация (Приложение 1);
12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого
изменения.
12.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без
изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий
Договора.
12.6. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более
чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены
Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены
единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного
Договором количества товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены
единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого
товара.
12.7. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если
новый Исполнитель является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.8. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору
переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
1
3. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Исполнитель:
И Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
628264, ХМАО-Югра, Тюменская обл.
г. Югорск-2, дом 39
р/с 40701810800063000007
к/с 30101810100000000740
ИНН 8622007694/862201001
БИК 047162740
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
г. Ханты-Мансийск
Директор _____________ Л.В.Пронина
"___" ______ 2014г.
Директор _______________
"___" ______ 2014г.
Приложение № 1
к гражданско-правовому договору
№ ____ от "___" _______ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные
показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика
Место выполнения работ:
- 628264, г.Югорск-2, д.39, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.
- 628264, г.Югорск-2, д.38, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.
Сроки выполнения работ:
В течение 10 календарных дней со дня подписания гражданско-правовых договора
Требования к оказываемым услугам:
1. В стоимость работ входит приобретение радиосистемы передачи извещений.
Требования к выполненным работам:
1. В стоимость работ входит приобретение радиосистемы передачи извещений.
2. Подключение, настройка, поверка пожарной автоматики с дублированием сигнала о пожаре на
пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.
3. Установка передачи с подразделением пожарной охраны по выделенному в установленном
порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала
работников объекта.
4. Автоматический вызов по всем каналам связи за 1 мин при пожаре, техногенных авариях и
стихийных бедствиях.
5. Сохранение работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для
выполнения их функций и эвакуации людей.
6. Обучение сотрудников учреждения по эксплуатации радиосистемы передачи извещений
пожарной сигнализации
7. Техническое обслуживание комплекса до 01.01.2015 года
№
п/п
1
№
Наименование
товара
1 установка
радиосистемы
передачи
извещений
пожарной
сигнализации
Е
Технические характеристики товара
Ед.
товара
К
Колво
ш
цена за
единицу,
руб.
сумма,
руб.
2
т.
Всего:
Заказчик
___________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
"___" ______ 20__ г.
М.П.
Приложение № 1
к гражданско-правовому договору
№ ____ от «___» _______ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Наименование и количество выполняемых работ, стоимость единицы работы:
Наименование
№
работы
Технические
характеристики работ
Место
проведения
работ
Ед. изм.
Колво
Стоимость
единицы
работы
1
2
Заказчик
___________________
«___» ______ 20__ г.
М.П.
Исполнитель
____________________
«___» ______ 20__ г.
М.П.
Сумма
Скачать