документации запроса котировок цен

«Согласовано»
Глава администрации
Сормовского района
города
Нижнего Новгорода
В.Ю.Моисеев
«Согласовано»
Начальник финансового
управления по
Сормовскому району
департамента финансов и
налоговой политики
администрации города
Нижнего Новгорода
Т.В. Корсакова
_____________________
____________________
«Согласовано»
Директор департамента
образования и социальноправовой защиты детства
администрации города
Нижнего Новгорода
И.Б.Тарасова
«Согласовано»
Заместитель директора
департамента экономики,
планирования,
промышленности и
предпринимательства
администрации города
Нижнего Новгорода,
начальник управления
муниципального заказа
В.В. Лунев
________________________
____________________
«Утверждено»
Решением тендерного комитета
от ______________ № ________
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на размещение муниципального заказа на выполнение работ по управлению
образования и социально-правовой защиты детства Сормовского района города
Нижнего Новгорода
Выполнение работ по текущему ремонту (ремонт вентиляции актового зала и
спортивного зала) в муниципальном образовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 79 Сормовского района города Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород
2008 год
ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ЗАПРОСОМ
КОТИРОВОК ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
(РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ АКТОВОГО ЗАЛА И СПОРТИВНОГО ЗАЛА) В МОУ
СОШ № 79 СОРМОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
Администрация Сормовского района приглашает принять участие в размещении
муниципального заказа запросом котировок цен на выполнение работ по текущему
ремонту (ремонт вентиляции актового зала и спортивного зала) в муниципальном
образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 79 Сормовского
района города Нижнего Новгорода.
1.Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона организатора размещения муниципального заказа –
администрация Сормовского района, управление по экономике, промышленности,
предпринимательству и развитию района, 603003, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный,
12, кабинет 28в, тел. 222 66 80; a.kim@admgor.nnov.ru
2.Наименование, почтовый адрес муниципального заказчика – муниципальное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 79, 603158,
г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.18а, тел. 223 84 11, 223 86 11.
3.Источник финансирования заказа – средства бюджета города Нижнего Новгорода в
пределах ассигнований на 2008 год.
4.Форма котировочной заявки – согласно Приложению 1
5.Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и их кратких
характеристик:
Наименование
Место выполнения работ:
Адрес объекта
Максимальная
работ:
цена контракта
(руб.)
Текущий ремонт Муниципальное
г. Н. Новгород,
241 098,67
(ремонт
образовательное учреждение
ул. Зайцева,
вентиляции
средняя общеобразовательная д.18а
актового зала и
школа № 79
спортивного
зала)
Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости работ в соответствии
с дефектной ведомостью муниципального заказчика, являющейся неотъемлемой частью
настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика
(стоимость материалов, транспортные расходы, составление сметной (проектной)
документации, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).
6.Срок выполнения работ: с 25.06.2008 года 25.07.2008 года.
7.Гарантийный срок на выполненные работы: 3 года (со дня подписания акта
выполненных работ).
8.Оплата за выполненные работы: производится путем безналичного расчета по акту
выполненных работ. Аванс 30% от цены муниципального контракта (срок выплаты
аванса с момента начала работ).
9.Место, порядок, даты начала и окончания подачи котировочных заявок котировочные заявки подаются в запечатанных конвертах с наименованием предмета
запроса котировок по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, 12, кабинет
28в. Адрес электронной почты: a.kim@admgor.nnov.ru Прием заявок на участие в запросе
котировок в срок с 08-00 часов по московскому времени 19 марта 2008 года до 17-00
часов по московскому времени 25 марта 2008 года.
10.Срок подписания контракта – не ранее чем через пять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее
чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Организатор размещения муниципального заказа
2
Приложение 1
Котировочная заявка
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
текущему ремонту (ремонт вентиляции актового зала и спортивного зала) в
муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа
№ 79 Сормовского района города Нижнего Новгорода.
1. Общие сведения о правомочности участника конкурса
Для юридических лиц:
Наименование участника конкурса:
Организационно-правовая форма:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
Для физических лиц:
Ф.И.О.:
Серия, номер, дата выдачи свидетельства
о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей):
Место жительства:
Адрес регистрации:
Банковские реквизиты:
Телефон, факс:
II.Документы, подтверждающие полномочия участника на осуществление
деятельности по данному виду работ:
Копия лицензии на право выполнения
данного вида работ
III. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта:
Виды работ:
Цена в соответствии со сметным расчетом
(руб.)
Итого (руб.):
Сметный расчет прилагается.
Место выполнения работ:_______________________________________________________
Срок выполнения работ:________________________________________________________
Цена муниципального контракта формируется исходя из стоимости работ в соответствии
с дефектной ведомостью муниципального заказчика, являющейся неотъемлемой частью
настоящей документации запроса котировок цен, и включает все затраты подрядчика
(стоимость материалов, транспортные расходы, составление сметной (проектной)
документации, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы).
Срок и условия оплаты работ:_______________________________________________
В случае, если наша организация (ИП) будет признана победителем запроса котировок,
обязуемся в срок, указанный муниципальным заказчиком подписать муниципальный
контракт на выполнение работ по текущему ремонту (общестроительные работы) в
муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 81
Сормовского района города Нижнего Новгорода, на условиях, предложенных нами в
нашей заявке, и направить его муниципальному заказчику.
Руководитель___________________ Ф.И.О.______________________________________
М.П.
3
Приложение 2
к документации запроса котировок цен
Муниципальный контракт (проект) № ______
г. Нижний Новгород
«___»___________2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 79, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Обуховой Маргариты
Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице директора __________________________________, действующего
на основании Устава, с другой стороны, и в соответствии с решением конкурсной
(котировочной, аукционной) комиссии (протокол комиссии № ____ от _________ 2008
года), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный
контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту
вентиляции актового и спортивного залов, именуемые в дальнейшем «Работа», в
соответствии с условиями настоящего контракта, а именно техническим заданием
(дефектной ведомостью) и сметой (приложение № 1,2 к Муниципальному контракту).
1.2.Заказчик обязуется принять Работу по акту приема-передачи и произвести
оплату в
соответствии с разделом 3 настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Права и обязанности «Подрядчика»:
2.1.1.Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту вентиляции актового
и спортивного залов в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и
сдать работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2.Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в
соответствии с проектной документацией,
техническими условиями, другими
обязательными для данного вида работ нормами и правилами.
2.1.3.Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика, и до получения от него
указаний,
приостановить
работы
при
обнаружении:
непригодности
или
недоброкачественности материалов или оборудования; возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных
обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы,
либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.4.Подрядчик обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки и дефекты в работе незамедлительно, в срок, не превышающий 5
(пять) календарных дней. Подрядчик несет ответственность и обеспечивает соблюдение
техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ.
2.2.Права и обязанности «Заказчика»:
2.2.1.Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим контрактом.
2.2.2.Ознакомить Подрядчика с инструкциями и правилами, действующими на
территории Заказчика, в необходимом объеме.
2.2.3.Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком
контракта, давать Подрядчику письменные указания по его выполнению.
4
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1.Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту
составляет, ______________________включая затраты на составление сметной
(проектной) документации, закупку необходимых материалов и оборудования, монтаж
(подключение), уплату налогов, в том числе НДС и прочие расходы.
Смета является неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.2.Оплата работ муниципальным заказчиком производится путем безналичного
расчета по актам выполненных работ. Аванс 30 % от цены муниципального контракта.
3.3.Цена муниципального контракта остается фиксированной в течение всего
срока выполнения муниципального заказа (контракта).
Сроки выполнения работ
4.1.Работы,
предусмотренные
настоящим
контрактом,
осуществляются
Подрядчиком в следующие сроки:
Начало работ 25 июня 2008г..
Окончание работ 25 июля 2008г..
4.2.Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход
работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно
поставить об этом в известность Заказчика.
Гарантийные сроки на выполненные работы.
5.1.Гарантийный срок на выполненные работы –3-х лет со дня подписания акта
выполненных работ.
5.2.В течение гарантийного срока заказчик имеет право требовать от подрядчика
безвозмездного устранения возникших недостатков, связанных с ненадлежащим
качеством или скрытыми дефектами выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки работ
6.1.Прием результата выполненных работ производится в соответствии с заданием
Заказчиком.
6.2.При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении
контракта. В течение двух дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и
принять выполненный результат задания, при обнаружении отступлений от контракта,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об
этом Подрядчику.
6.3.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда
он в соответствии с требованиями, установленными законом, вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения
контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема
выполненных работ.
6.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ, Подрядчиком и
Заказчиком составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и
сроков их выполнения.
Ответственность сторон
7.1.Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий
контракта, что ухудшило качество работы, или с иными недостатками, которые делают
работу непригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
5
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно
выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой или
ненадлежащим качеством исполнения убытков.
7.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств в части нарушения
сроков выполнения работ, он оплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости невыполненных
объемов работ.
7.4. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны
от выполнения своих обязательств в натуре.
7.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8. Изменение условий действия контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по контракту.
8.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при
исполнении данного контракта, будут решаться путем переговоров.
При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, спор передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
9. Заключительные положения
9.1.Муниципальный контракт должен быть зарегистрирован в реестре
муниципальных контрактов в администрации города Нижнего Новгорода в течение 3-х
рабочих дней со дня заключения.
9.2. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
10. Приложения
К настоящему контракту прилагаются:
1. Техническое задание (дефектная ведомость).
2. Смета.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 79
603158,г.Нижний Новгород, ул.Зайцева 18а,
223-86-11. school79nnov@mail.ru
ИНН 5263034182/КПП 526301001
р\сч 40204810700000760001 л\сч
103075080810
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской
области г.Н.Новгород
БИК 042202001
Директор______________М.В.Обухова
6
Приложение 1
к муниципальному контракту
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
«Ремонт вентиляции в спортивном зале МОУ СОШ № 79»
№ Обосноп/
вание
п
цен
1
2
Наименование
работ и затрат
Единица
измерения
Объем
Примечание
3
4
5
6
В1, В2
1 ТЕР20-03- Установка вентиляторов радиальных
1
001-01
массой до 0,05 т
вентилятор
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9091- Вставки гибкие из брезента и сортовой
шт.
1
стали марки ВВ-17 и ВН10
300-9011- Вентиляторы радиальные массой до 0,05
шт.
1
т
2 Счет
2
-4
-2
Вентилятор REE 600х350
1 шт
2
3 ТЕР20-02- Установка шумоглушителей
015-05
вентиляционных трубчатых SR 600х350
1 шт.
2
кг
3
шт.
-2
1 шт
2
1 м2
1,824
м2
-1,824
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9240- Крепления для воздуховодов (подвески,
1
подвески регулируемые, тяги, хомуты,
кронштейны)
300-9871- Шумоглушители трубчатые
17
вентиляционные типа ГТП 1-5 сечением
400х400 мм
4 Счет
Шумоглушитель SR 600х350/1000
5 ТЕР20-02- Установка вставок гибких к радиальным
018-01
вентиляторам
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9092- Вставки гибкие
1
6 Счет
Гибкая вставка FKR 600х350
7 ТЕР20-02- Установка клапанов обратных
004-07
периметром до 2400 мм
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
7
1 шт
4
1 клапан
2
1
2
3
4
5
6
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9170- Клапаны обратные общего назначения
37
из листовой и сортовой стали
прямоугольного сечения Kоп-3
периметром 2400 мм
8 Счет
Клапан обратный КО 600х350
9 ТЕР20-02- Установка зонтов над шахтами из
010-04
листовой стали прямоугольного сечения
периметром 2000 мм
шт.
-2
1 шт
2
1 зонт
2
кг
0
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9240- Крепления для воздуховодов (подвески,
1
подвески регулируемые, тяги, хомуты,
кронштейны)
10 ТЕР20-01- Прокладка воздуховодов из листовой,
100 м2
001-11
оцинкованной стали и алюминия класса поверхност
Н (нормальные) толщиной 0,7 мм,
и
периметром до 2400 мм
воздуховодо
в
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
0,08
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9240- Крепления для воздуховодов (подвески,
1
подвески регулируемые, тяги, хомуты,
кронштейны)
11 ТЕР20-02- Установка кронштейнов под
019-01
вентиляционное оборудование
кг
0
100 кг
изделия
0,6
100 м
кабеля
1
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
12 ФЕРм10- Прокладка кабеля и провода по стенам.
01-055-02 Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене
кирпичной
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
13 Счет
Кабель ПВС 3х1,5
1м
100
14 Счет
Гофра d 20мм
1м
100
15 Счет
Кабель-канал 20х10
1 шт
4
10 м2
изолируемо
2
16 ТЕР26-01- Изоляция плоских и криволинейных
018-01
поверхностей пластинами (плитами) из
8
1
2
3
4
вспененного каучука (<Армофлекс>),
вспененного полиэтилена
(<Термофлекс>):
5
6
й
поверхност
и
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
104-9401- Пластины из вспененного полиэтилена
11
типа "Энергофлекс" толщ.12мм
м2
-22
17 Счет
Утеплитель Эгнергофлекс Супер
1м
22
18 Счет
Скотч алюминиевый армированный
(50м)
1 шт
1
1
устройство
2
1
устройство
2
1
вентиляцио
нная сеть
2
шт.
2
1 шт
2
19 ФЕРп03- Вентилятор радиальный
01-002-13 (центробежный), диаметральный или
крышный, ь до 5
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
20 ФЕРп03- Регулировочно-запорное устройство
01-011-05 клапан обратный
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
21 ФЕРп03- Сети систем вентиляции и
01-022-01 кондиционирования воздуха при
количестве сечений до 5
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
22 ФЕРм08- Выключатели установочные
03-526-01 автоматические (автоматы) или
неавтоматические. Автомат одно-, двух-,
трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на
ток, А, до 25
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
23 Счет
Автомат С201
В4
9
1
2
3
4
5
6
24 ТЕР20-03- Демонтаж Установка вентиляторов
003-02
крышных массой до 0,2 т
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15);
МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж
внутренних санитарно-технических
устройств: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4;
Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)]
1
вентилятор
1
25 ТЕР20-03- Установка вентиляторов крышных
003-02
массой до 0,2 т
1
вентилятор
1
шт.
-1
1 шт
1
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9004- Вентиляторы крышные массой до 0,2 т
2
26 Счет
Вентилятор крышный ВКР-6,3
27 ФЕРм10- Прокладка кабеля и провода по стенам.
01-055-02 Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене
кирпичной
100 м
кабеля
0,5
1м
50
1
устройство
1
шт.
1
1м
1
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
28 Счет
Кабель ПВС 3х1,5
29 ФЕРп03- Вентилятор радиальный
01-002-14 (центробежный), диаметральный или
крышный, ь до 10
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
30 ФЕРм08- Выключатели установочные
03-526-01 автоматические (автоматы) или
неавтоматические. Автомат одно-, двух-,
трехполюсный, устанавливаемый на
конструкции на стене или колонне, на
ток, А, до 25
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
Базисный поправочный коэффициент к
ФЕР-2001 на 01.01.2000г.: (Кз=1,01;
Кзм=1,01; Кэм=1,01; Км=1,01;
Ком=1,01; Коб=1,01)]
31 Счет
Автоматы С201
10
1
2
3
4
5
6
П3
32 ТЕР20-03- Демонтаж Установка вентиляторов
001-03
радиальных массой до 0,2 т
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-36.2004 П 3.3.1 Демонтаж
внутренних санитарно-технических
устройств: (Кз=0,4; Кзм=0,4; Кэм=0,4;
Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,4)]
1
вентилятор
1
33 ТЕР20-03- Установка вентиляторов радиальных
001-03
массой до 0,2 т
1
вентилятор
1
шт.
-1
шт.
-2
1 шт
1
1 м2
1,51
м2
-1,51
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9011- Вентиляторы радиальные массой до 0,20
3
т
300-9091- Вставки гибкие из брезента и сортовой
3
стали марки ВВ-20 и ВН13
34 Счет
Вентилятор ВЦ 4-75-10-01УЗ
35 ТЕР20-02- Установка вставок гибких к радиальным
018-01
вентиляторам
[АП-3230/06 Пр.2 пп.2: (Кз=1,15;
Кзм=1,15; Кэм=1,15; Ктр=1,15);
МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15;
Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
300-9092- Вставки гибкие
1
36 Счет
Вставки гибкие В-10
1 шт
1
37 Счет
Вставки гибкие Н-10
1 шт
1
11
Документация запроса котировок согласована:
Заместитель главы администрации
Начальник юридического отдела
администрации Сормовского района
И.А.Чапрак
С.Н.Стекалов
Начальник управления образования
и социально-правовой защиты детства
Е.М.Поляшова
Директор МОУ СОШ № 79
М.В.Обухова
12