ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____
город Димитровград
«___»__________20___ г.
Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации
города Димитровграда Ульяновской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице председателя Комитета Кайновского Андрея Августовича, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и _______________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – настоящий Контракт) по
результатам проведенного аукциона (протокол заседания единой Комиссии от
«_____»___________№____) о нижеследующем:
1.Предмет настоящего Контракта
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по восстановлению изношенного асфальтобетонного покрытия
толщиной 5 см асфальтобетонного типа Б марки 2 (карточным методом), с подъёмом
дождеприёмных колодцев, автомобильных дорог общего пользования Центрального
района города Димитровграда Ульяновской области – 4500 м2 (далее – работы)
собственными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта,
дефектной ведомостью, являющейся Приложением к настоящему Контракту,
утвержденной Подрядчиком сметной документацией (далее – сметная документация),
требованиями действующих на данный вид работ строительных норм, правил и других
нормативных документов.
1.2.К основным требованиям по выполнению работ относятся: выполнение
объемов работ с соблюдением технологии и качества производства работ согласно
дефектной ведомости, сметной документации, соблюдение правил безопасности
дорожного движения при производстве работ.
2.Стоимость настоящего Контракта и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________рублей.
Цена настоящего Контракта включает в себя затраты на транспортировку, уплату налогов,
сборов, НДС и других обязательных платежей.
Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
Источник финансирования – бюджет города Димитровграда Ульяновской области
на 2010 год.
2.2.Порядок и срок оплаты: безналичный расчет; оплата производится по мере
поступления денежных средств в бюджет города Димитровграда Ульяновской области на
2010 год, после подписания оформленных в установленном порядке актов приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, но не позднее 31.12.2010.
К акту приемки выполненных работ Подрядчик оформляет счет фактуру. Отчетные
документы должны подтверждать целевое использование выделенных средств.
2.3.Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения, предусмотренного настоящим Контрактом объема работ и иных условий
исполнения настоящего Контракта.
3.Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:
3.1.Выполнить все работы по объекту в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в
установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.
3.2.Производить работы в полном соответствии с дефектной ведомостью,
требованиями, изложенными в пункте 1.2. настоящего Контракта.
3.3. Работы должны быть выполнены в точном соответствии с представленной
сметной документацией, требованиями ГОСТ, СниП, стандартов, правил технической
эксплуатации и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком.
3.4.Подрядчик должен иметь в наличии сертифицированный материал для
выполнения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с действующими
нормативно-техническим требованиям на ремонт дорожного покрытия ГОСТ 9128-97
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические
условия.», ГОСТ 12801-98, СниП 3.06.03-85 и другим нормативно-техническим
требованиям с оформлением соответствующей исполнительной документации.
3.5.Обеспечить в ходе работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также
установить ограждение мест производства работ в соответствии со схемой организации
движения, согласованной с ГИБДД.
3.6.Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на
объекте и обеспечить его соблюдение.
3.7.Заблаговременно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных
последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ, предусмотренных
настоящим Контрактом.
3.8. Вести производственно-техническую документацию (оформленную в
соответствии с ВСН 19-89 и распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р),
которую предоставляет представителю Заказчика при приемке и контроле качества работ.
Производить контроль качества выполняемых им работ.
3.9.Предъявлять Заказчику при приёмке выполненных работ по объекту следующие
документы:
- журнал производства работ;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- паспорта на материалы;
-протокол испытания вырубок из асфальтобетонного покрытия, выполненный
лабораторией, аттестованной в системе «Росдорсертификация»;
- исполнительную схему ремонта дороги;
- гарантийные паспорта;
- паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь.
3.10.Устранять за счет собственных средств обнаруженные недостатки, в случае
некачественного выполнения работ – в течение 3-х дней со дня получения предписания
Заказчика в процессе производства работ на объекте и не более 10 дней в течение
гарантийной эксплуатации объекта.
3.11.Не менее чем за одни сутки письменно уведомить Заказчика о сдаче
выполненных работ на объекте или приостановке работ по любой причине (кроме
письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события,
препятствующего нормальному выполнению работ на объекте.
3.12.Немедленно информировать Заказчика обо всех случаях ДТП на объекте в
период работ на данном объекте. Принимать непосредственное участие совместно с
органами ГИБДД в обследовании мест ДТП, совершенных в местах производства работ на
объекте, с целью объективной оценки вызвавших их причин.
3.13. Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим
Контрактом, несёт Подрядчик.
4.Обязательства Заказчика
4.1.Осуществлять контроль за соответствием объема, качества и стоимости
выполненных работ дефектной ведомости и сметной документации, с проведением
проверки качества.
Выявленные дефекты и недостатки должны быть устранены Подрядчиком до
следующей плановой (контрольной) приемки выполненных работ.
4.2.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений по
составу и качеству работ, путем внесения соответствующих записей в журнал
производства работ.
4.3.Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
5.Сроки и место выполнения работ
5.1.Сроки выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по
31.08.2010.
5.2.Место выполнения работ: территория Центрального района города
Димитровграда Ульяновской области.
6.Организация производства работ
6.1.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход
производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает
записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.
Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков,
указанных Заказчиком.
6.2.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени, совместно с
Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненные работы, контроль за их
выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых
материалов условиям настоящего Контракта.
6.3.Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта.
8.Порядок приемки работ
8.1.Приемке и оплате подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями
настоящего Контракта, заданием Заказчика.
8.2.Работы считаются принятыми, если акт приемки-сдачи выполненных работ по
форме КС-№2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-№3
подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.3.В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего Контракта,
Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленный Заказчиком
срок.
8.4.В течение 3 (трех) дней Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о не
принятых объемах работ с указанием недостатков.
8.5.Подрядчик за 5 (пять) дней до окончательной приемки извещает Заказчика об
окончании работ.
8.6.Окончательная приемка завершенных работ осуществляется после выполнения
Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, с оформлением
гарантийного обязательства.
8.7.Выполненные работы, передаваемые Заказчику, должны отвечать требованиям
СНиП, ГОСТ и других действующих нормативных документов.
8.8.До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами
непреодолимой силы.
9.Гарантии работ
9.1.Подрядчик гарантирует:
надлежащее
качество
используемых
материалов
соответствие
их
государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их
соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке
работ и в период гарантийного срока эксплуатации.
9.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 36 (тридцать
шесть) месяцев с даты подписания уполномоченными лицами обеих Сторон акта
выполненных работ.
Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся недостатки и
дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
(дефектной ведомостью).
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и
сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее
5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об этом.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного
повреждения со стороны третьих лиц.
9.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной
экспертизы.
10.Ответственность Сторон
10.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2.При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего
законодательства по охране окружающей среды, нести расходы по оплате штрафов.
10.3.Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения по
дороге при выполнении работ, включая установку и содержание дорожных знаков,
ограждений, за соблюдение техники безопасности и норм противопожарной безопасности
в соответствии с требованиями нормативных документов.
10.4.В
случае
просрочки
исполнения
Подрядчиком
обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.5.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
в натуре.
11.Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта
11.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения
уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами условий настоящего Контракта, но не позднее 31.12.2010.
11.2.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего Контракта.
11.3.Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по
соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
12.Особые условия
предоставляется
если
данная
деятельность
подлежит
случаях предусмотренных действующим законодательством
12.1.Лицензия
лицензированию, в
Российской Федерации.
12.1.При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
12.2.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта,
разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по
ним согласия путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.
12.3.Дефектная ведомость и сметная документация являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
12.4.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК
Приложение к муниципальному
контракту от _____________
№_____
Дефектная ведомость
№
Наименование работ
п.п.
1
2
Восстановление изношенного покрытия
1
Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий
самоходными холодными фрезами 50 мм
2
Розлив вяжущих материалов
3
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с
применением укладчиков асфальтобетона (устранение
колейности)
4
Розлив вяжущих материалов
5
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки
2, плотность каменных материалов:2,5-2, 9 т/м3
6
Погрузка мусора вручную в автомобили с выгрузкой
7
Перевозка мусора до 10 км
Подъем дождеприемных колодцев
8
Разборка покрытий и оснований:асфальтобетонных
Единица
измерения
3
Количество
1000 м2
0,054
1т
100 т смеси
1,26
2,025
1т
1000 м2
3,15
4,5
100 м3
т
0,0334
5,346
100 м3
0,01
4
9
Демонтаж чугунных люков 1 люк
1 люк
10
10
Подъем дождеприемных колодцев на тротуарный бортовой
камень
100 м
0,4
11
Установка люка (новых 5шт.)
1 шт.
10