Запрос котировок. - Администрация сельского поселения

На угловом Бланке
Запрос котировок.
Уважаемые господа!
Администрация сельского поселения Алябьевский__________________________________
(полное наименование учреждения – Заказчика)
приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на
выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд сельского поселения Алябьевский.
Предмет муниципального контракта: благоустройство площади по ул. Токмянина
сельского поселения Алябьевский.
№
п/п
Наименование работ,
услуг
1
2
1.
Благоустройство
площади по
улице Токмянина
с\п Алябьевский
Краткая характеристика выполняемых
работ, услуг
Ед. изм.
Объем
3
4
5
1000м2
1000м3
1000м3
т
0,2775
0.03885
0.03885
58.275
100м3
0.3885
100 м пог.
1.322
Выполнение следующих работ (услуг)
в соответствии СНиП и ГОСТ,
сертификатами, техническими
паспортами и другими документами,
удостоверяющими качество работ
(услуг):
1. Земляные работы:
-планировка площади ручным способом
-разработка грунта с погрузкой на а/м
-работа на отвале
-перевозка грунта а/м на расстояние до 1 км
2.Устройство покрытий:
-устройство подстилающих слоев оснований
из песка
-установка бортовых камней
-устройство дорожных покрытий из ж\б плит
-устройство бетонных оснований толщ.до 16см
-пробивка проемов в конструкциях ж\б
-замена люков колодцев
3.Озеленение:
-разбивка участка
-планировка участка вручную
-подготовка почвы для устройства партерного
и обыкновенного газона с внесением
растительной земли
4.Наружное электроосвещение:
-разработка грунта вручную в траншее гл. до 2м
-засыпка вручную траншей,пазух,котлованов
-укладка кабеля до 35кв
-установка стальных опор для светильников
-установка кронштейнов для сетильников
-установка светильников с ртутными лампами
-окрашивание стальных опор лаком
1000м2
1м3
люк
0.0135
0.28
2
100м2
100м2
100м2
4.26
4.26
4.26
100м3
100м3
100м
1т опор
шт
шт
1т
конструкций
0.14
0.14
0.0552
0.99
0.0552
6
6
0.0552
Максимальная цена муниципального контракта: 365230________
рублей.
Обязательные требования к выполнению работ (оказанию услуг):
-наличие лицензии (при выполнении лицензируемых работ, оказании
лицензируемых услуг);
-работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными
государственными стандартами и нормативными актами РФ для выполняемых
видов работ.
В сметную стоимость работ (оказание услуг) должны быть включены расходы на
перевозку, стоимость материалов и механизмов, замеры сопротивлений, затраты на
непредвиденные и прочие работы, затраты на производство в стесненных условиях,
вывозку и утилизацию мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, включая НДС.
Источник финансирования: бюджет сельского поселения Алябьевский ____
Место выполнения работ:(оказания услуг) 628248 Тюменская область ХМАО-Югра
Советский район пос Алябьевский ул. Токмянина
___________________________________________________________________________.
(полное указание адреса)
Срок и условия оплаты выполнения работ: Предоплата 30% , окончательный расчет
по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ
Сроки выполнения работ: со дня подписания контракта в течение 25 дней
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить:
- котировочную заявку в письменной форме (Форма 1),
- копии лицензий на данный вид работ (услуг),
- локальную смету, являющуюся расчетом цены контракта,
- копию свидетельства о государственной регистрации и/или копию свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр
по адресу:
628248, ХМАО, Тюменская обл, Советский район, п. Алябьевский , ул. Токмянина
д.10
(адрес предоставления конкурсной заявки)
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 9.00 часов « 04»
июля 2008г.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную
заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в
отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
Котировочная заявка должна быть подписана руководителем и скреплена
соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную
заявку.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки.
Котировочные заявки не рассматриваются, если они не соответствуют требованиям,
установленным в настоящем запросе котировок, или предложенная в котировочных
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в
настоящем запросе котировок.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального
контракта – не ранее 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола.
Контактные лица заказчика: Никонова Алла Григорьевна
(фамилия, имя, отчество, должность)
т. 8(34675) 43-6-51
Руководитель организации Заказчика
Михеичев Н.К.
(Фамилия И.О.)
Форма 1
В котировочную комиссию
________________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника ________________________________
Дата ________
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировок от «_*__» ___*_____ 2006 №__*___ , получение которого
настоящим удостоверяется, мы, [фирменное наименование (наименование)] предлагаем
выполнить работы (оказать услуги) в полном соответствии с условиями запроса
котировок.
О себе сообщаем:
- юридический адрес:__________________________________________________
- место нахождения (почтовый адрес):____________________________________
- банковские реквизиты (для юридического лица):___________________________
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица):_______________________________________
- идентификационный номер налогоплательщика_____________________________
- номер контактного телефона: __________________
- адрес электронной почты _____________________.
Мы предлагаем выполнить работы (оказать услуги) в следующем объеме и на
следующих условиях:
№
Сметная
Смета
п/
стоимос прилагает
п
Наименование
ть в
ся
Краткая характеристика
Ед.
товара, работ,
Объем текущих Да/нет/ин
выполняемых работ
изм.
услуг
ценах с
ое
НДС,
руб.
Выполнение следующих работ
1
(услуг) в соответствии СНиП и
2
…
ГОСТ, сертификатами,
техническими паспортами и
другими документами,
удостоверяющими качество работ
(услуг) :
*
*
*
*
*
*
*
*
ИТОГО:
В сметную стоимость работ (оказания услуг) включены расходы на перевозку и
стоимость материалов и механизмов, замеры сопротивлений, затраты на непредвиденные
и прочие работы, затраты на производство в стесненных условиях, вывозку и утилизацию
мусора, налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС.
Мы подтверждаем, что цена является неизменной на период действия
муниципального контракта.
Мы обязуемся выполнить работу по адресу: ____*_____________________________
_____________________________________________________________________________.
Сроки и условия оплаты выполненных работ __________________________________
Сроки исполнения муниципального контракта: _______________________________
Согласие исполнять условия контракта, указанные в извещении__________________
Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный
предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на
основании доверенности).
Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее
наличия.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на благоустройство площади по улице Токмянина с.п. Алябьевский
(проект)
п. Алябьевский
«____» __________2008 г.
Администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», выступающая от имени сельского поселения
Алябьевский, в лице главы сельского поселения Алябьевский Михеичева Н.К.,
действующего на основании Устава, с одной стороны
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с
другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту –
контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
работы по благоустройству площади по улице Токмянина в сельском поселении
Алябьевский:
Выполнение следующих работ (услуг) в
соответствии СНиП и ГОСТ, сертификатами,
техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими качество работ (услуг):
1. Земляные работы:
-планировка площади ручным способом
-разработка грунта с погрузкой на а/м
-работа на отвале
-перевозка грунта а/м на расстояние до 1 км
2.Устройство покрытий:
-устройство подстилающих слоев оснований
из песка
-установка бортовых камней
-устройство дорожных покрытий из ж\б плит
-устройство бетонных оснований толщ.до 16см
-пробивка проемов в конструкциях ж\б
-замена люков колодцев
3.Озеленение:
-разбивка участка
-планировка участка вручную
-подготовка почвы для устройства партерного
и обыкновенного газона с внесением растительной земли
4.Наружное электроосвещение:
-разработка грунта вручную в траншее гл. до 2м
-засыпка вручную траншей,пазух,котлованов
-укладка кабеля до 35кв
-установка стальных опор для светильников
-установка кронштейнов для сетильников
-установка светильников с ртутными лампами
-окрашивание стальных опор лаком
1000м2
1000м3
1000м3
т
100м3
100 м пог.
1000м2
1м3
люк
0,2775
0.03885
0.03885
58.275
0.3885
1.322
0.0135
0.28
2
100м2
100м2
100м2
4.26
4.26
4.26
100м3
100м3
100м
1т опор
шт
шт
1т
конструкций
0.14
0.14
0.0552
0.99
0.0552
6
6
0.0552
1.2. Работы, предусмотренные локальной сметой на благоустройство площади по
улице Токмянина в сельском поселении Алябьевский –являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон.
2.1.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего контракта и
работы, предусмотренные в локальной смете на благоустройство площади по улице
Токмянина в сельском поселении Алябьевский в соответствии с СНиП и ГОСТ,
сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими
качество работ.
2.2. Подрядчик обязуется лично выполнить обусловленные пунктом 2.1.
настоящего контракта работы качественно и в срок, предусмотренный настоящим
контрактом.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:
- в течение 25 дней с даты заключения контракта;
2.4. Заказчик обязуется своевременно принимать результат работы по акту и
выплачивать Подрядчику установленное пунктом 3.1. настоящего контракта
вознаграждение.
2.5. Обязанность по обеспечению работ оборудованием, транспортными средствами,
материалами несёт Подрядчик.
3. Цена и порядок расчётов.
3.1. Цена контракта определяется сметной документацией, утвержденной Подрядчиком,
согласованной Заказчиком и составляет (не должна превышать 365 230 руб.).
3.2. Расчёты между сторонами производятся путём перечисления безналичных
денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика.
3.3. Заказчик осуществляет предоплату в размере 30% от стоимости запланированных
работ. Окончательный расчёт между сторонами производится не позднее 15 дней, после
подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Сдача результата работ производится сторонами по акту в течение 3-х рабочих дней с
момента извещения Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.
4.2. Обнаруженные недостатки в выполненной Подрядчиком работе отражаются в
соответствующем акте.
4.3. Подрядчик безвозмездно устраняет все выявленные и отраженные в соответствующем
акте недостатки в течение 5 рабочих дней с момента подписания указанного акта.
4.4. Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания акта выполненных
работ Заказчиком.
4.5. Заказчик вправе на основании составленных актов выполненных работ:
- не оплачивать конкретные невыполненные работы;
- оплатить предусмотренную контрактом работу в полном объеме после устранения
Подрядчиком допущенного брака или недостатков в работе;
- предъявить Подрядчику счета на возмещение убытков при возникновении этих убытков
по вине Подрядчика.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
контракту сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить
другой стороне причинённый ущерб в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. Подрядчик несёт ответственность за безопасность выполняемых работ.
5.3. В случае просрочки, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства.
Размер неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка,
ненадлежащее исполнение обязанностей произошли вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика.
5.4. В случае просрочки Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного пунктом 2.4. настоящего контракта, начиная со дня, следующего после
истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.
Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.
6. Разрешение споров между сторонами.
6.1. Споры, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего контракта,
разрешаются сторонами путём переговоров, а также путём направления претензий по
исполнению обязательства настоящего контракта.
6.2. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор, вытекающий
из настоящего контракта, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО- Югры в
порядке, установленным законодательством РФ.
7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт вносятся только по соглашению
сторон путём подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в 10
(десятидневный) срок.
7.4. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Срок действия контракта: 25 дней со дня подписания контракта.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
«Заказчик»
Администрация сельского поселения
Алябьевский
628248, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра,
Советский район, пос. Алябьевский,
ул.Токмянина, 10.
ИНН 8622012084, КПП 861501001, ОКПО
79546239,
Подрядчик
Р/с № 40204810300000000055 в РКЦ ХантыМансийск
г.Ханты-Мансийск БИК 047162000 (ФЭУ
Советский
район, администрация сельского поселения
Алябьевский, лицевой счёт 013.00.003.1)
Глава сельского
поселения Алябьевский
Михеичев Н.К.
____________________________