МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - Курские электрические сети

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «Курские электрические сети»
___________________ В.В. Кривов
«14» марта 2014г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого запроса цен №9-14 на право заключения договора купли
продажи Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на
шасси Hyundai HD-78.
Курск 2014
Запрос цен №9-14
Заказчик ОАО «Курские электрические сети», 305035, г. Курск, ул. Асеева, 4а,
тел/факс (4712) 73-03-23, проводит конкурентную процедуру запрос цена, и в этой связи
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики)
подавать свои предложения по заключению договора купли продажи Автоподъемника
телескопического (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78, для нужд ОАО
«Курские электрические сети».
Технические характеристики указаны в таблице №1.
Таблица №1:
Грузоподъемность люльки, кг
250
Рабочая высота подъема, м
18
Тип
телескопический
Угол поворота люльки, град.
±60
Электроизоляция люльки, В
1000
Максимальный горизонтальный вылет, м 9,5
Угол поворота колонны, град.
360
Базовое шасси
Hyunday HD-78
Колёсная формула
4x2
Тип кабины
однорядная
Экологический класс
Евро-4
Полная масса, кг
3500
Габаритные размеры. Длина, мм
6795
Габаритные размеры. Ширина, мм
2200
Габаритные размеры. Высота, мм
3050
Описание;
Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78 с
колесной формулой 4х2 предназначен для выполнения ремонтно-монтажных работ на
высоте до 18 метров. Подъемник (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78 активно
применяется для обслуживания внутренних и наружных работ на строительных
площадках, складах, логистических терминалах и промышленных предприятиях.
Телескопическая конструкция стрелы автовышки АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78
обеспечивает быструю и безопасную доставку рабочих и оборудования на нужную
высоту.
данная процедура запроса цен будет проходить на электронной площадке УТП
Сбербанк АСТ.
форма и порядок оплаты: безналичный расчет, 100 % оплата, в течение ста
восьмидесяти дней с момента поставки Автоподъемника телескопического (автовышка)
АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78 на склад Покупателя.;
доставка Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai
HD-78 осуществляется средствами и силами Продавца по адресу: г. Курск, ул. Сумская, 41
;
количество Автоподъемников телескопических (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai
HD-65 – 1 шт;
начальная (предельная) цена: 3 500 000.00 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей ) 00
копеек, в рублях РФ, в том числе НДС;
Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78 должен
быть 2014 года новый не бывший в употреблении, с гарантией на шасси 24 месяца или
60 000 км ., на надстройку 12 месяцев.
срок поставки: в течение 3 (трех) дней с момента размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru протокола заседания Закупочной комиссии по выбору поставщика
Участник торгов, который определен в протоколе заседания Комиссии победителем
торгов, обязан отгрузить на склад Покупателя продукцию в полном объеме;
наличие инструментов, принадлежностей (ЗИП), предусмотренных к поставке заводомизготовителем;
устранение заводских дефектов и/или замена дефектных частей в гарантийный период
производится поставщиком бесплатно, при соблюдении покупателем правил
эксплуатации и проведения всех плановых ТО в порядке и сроки, установленные заводомизготовителем.
все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи,
стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые
поставщиком с выделением НДС.
2.
Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые
поставщиком с выделением НДС. Предложение должно быть оформлено по форме,
приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не
менее чем до 20 апреля 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать
от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им
лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). Предложение также
должно быть скреплено печатью поставщика.
Кроме того, необходимо представить следующий пакет документов:
- копия свидетельство о государственной регистрации предприятия, заверенная подписью и
скрепленная печатью Участника;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
заверенная подписью и скрепленная печатью Участника;
- приложение №2 (анкета Участника).
3.
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
4.
Предложение должно быть подано до 21 марта 2014 года 12 часов 00 минут по
московскому времени в следующем порядке: на электронной площадке УТП Сбербанк
АСТ.
5.
Организатор запроса цен проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов в 1300 по московскому времени «21» марта 2014 года на электронной площадке УТП
Сбербанк АСТ.
6.
Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
7.
Заказчик в срок до 24 марта 2014 года определит Победителя. Единственным
критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при
условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям
настоящего запроса цен.
8.
В течение пяти дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом
и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса
цен и предложения Победителя.
9.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика.
Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик
имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или
прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед поставщиками.
Приложение: форма Предложения (на 1 л.).
С уважением,
Инженер по комплектации оборудования
А.Р. Джиоев
ДОГОВОР №9-14 ОЗЦ
купли-продажи Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т
на шасси Hyundai HD-78.
г. Курск
« »
2014 год
Открытое акционерное общество «Курские электрические сети» в лице
Генерального директора Кривова Владимира Викторовича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и _________________
______________________________ в лице ____________________ действующей _________,
________________ именуемое в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, именуемые
далее Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять
и оплатить Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai
HD-78, (далее «Товар»), наименование, цена, количество, номенклатура которого
определены сторонами в приложении №1 , являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.2. Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован,
не является предметом исковых требований третьих лиц.
1.3. Товар считается принятым Покупателем в момент подписания товарной
накладной. Право собственности на товар и риск его повреждения либо утраты переходят к
покупателю в момент передачи ему товара.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать
стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, принятым для данного вида
Товаров. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами на русском
языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара.
2.2. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в
товарораспорядительных документах; маркировка оборудования должна обеспечивать
полную и однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке.
2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в момент приемапередачи.
2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке
Покупатель обязан известить Продавца о выявленных дефектах в течение 3-х дней после их
обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов
представителя Продавца обязателен.
2.5. Гарантийные обязательства на товар несет изготовитель товара. Порядок
предъявления рекламаций изложен в технической документации, прилагаемой к каждой
единице товара.
2.6. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента передачи Товара Покупателю
с момента подписания товарной накладной.
Гарантия не распространяется на
быстроизнашивающиеся и запасные части и не относится к естественному износу, а также к
ущербу, возникшему вследствие ненадлежащего хранения, монтажа, ремонта,
обслуживания или эксплуатации машин и оборудования, вызванных несоблюдением
Покупателем инструкций изготовителя, а также вследствие изменений, произведенных
Покупателем без согласия изготовителя в конструкции машин или оборудования.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ СТОРОН
3.1. Стоимость Товара является окончательной, не изменяется в течение действия
договора и согласовывается сторонами в Приложении № 1. Стоимость Товара включает в
себя: стоимость оборудования, налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи,
включая НДС, расходы на осуществление страхования всех рисков до момента передачи
оборудования Покупателю, при возникновении необходимости расходы по осмотру,
проведению испытаний (обкатке), приобретению необходимых для этого горючесмазочных материалов.
3.2. Оплата Товара производится в сроки, указанные в Приложении № 1.
3.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре. Налог на добавленную
стоимость в платежных документах должен быть указан отдельной строкой.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Сроки и место поставки Товара оговариваются в Приложении № 1.
4.2. При передаче Товара Продавец предоставляет Покупателю вместе с Товаром
следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по
эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства, договор купли-продажи,
акт приема-передачи, товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, счет на оплату.
4.3 Исключительно по решению Покупателя, может быть оплачен Продавцу авансовый
платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Покупателем.
При согласии Продавца с указанным решением Покупателя, указанные изменения условий
Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, в дополнение к любым штрафам, пеням либо иным мерам
ответственности, применимым в силу настоящего договора.
5.2. При просрочке оплаты, при просрочке доставки Товара, виновная сторона
соответственно обязана уплатить другой стороне неустойку в размере ставки
рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства за каждый день
просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 1,5% стоимости Товара.
Неустойка уплачивается виновной стороной в течение 10 календарных дней на основании
предъявленной претензии, что не освобождает от исполнения обязательств в натуре.
5.3. В случае однократного нарушения Покупателем сроков оплаты Продавец имеет
право в одностороннем порядке изменить условия договора о порядке оплаты на 100%-ную
предварительную оплату с уведомлением об этом Покупателя.
5.4. Переуступка прав и обязанностей по настоящему договору запрещена.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Если одна из сторон не в состоянии осуществить исполнение договора в
установленный срок, она должна немедленно известить об этом другую сторону в
письменной форме и в том случае, если другая сторона согласна на отсрочку исполнения
обязательств, продолжить осуществление исполнения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору,
или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих
обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая
подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора. При этом каждая
сторона обязана незамедлительно уведомить другую сторону об указанных
обстоятельствах.
7.2. Все соглашения, переговоры и переписка между сторонами по вопросам,
изложенным в настоящем договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты
подписания настоящего договора.
7.3. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности
использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу, документы,
переданные посредством факсимильной связи, с последующим обменом оригиналами этих
документов в течение пяти календарных дней.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего договора,
подлежат разрешению в обязательном претензионном порядке. Срок ответа на претензию –
10 календарных дней. Претензии и ответы, переданные по факсимильной связи, считаются
действительными до передачи в течение 5-ти дней оригиналов документов.
7.5. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Курска.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ОАО «Курские электрические сети»
305035, г. Курск, улица Асеева, 4а
ИНН 4632064246 КПП 463250001
ОГРН 1064632038987
ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал
р/с 40702810300050000620
к/с 30101810700000000714
в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области
БИК 043807714
Генеральный директор________ В.В. Кривов
Приложение 1
к договору № _____от ____________2014 г.
Согласование стоимости
Наименование
1
Автоподъемник телескопический
(автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai
HD-78
Кол-во,
шт.
Цена за
единицу
Сумма
1
Итого:
НДС 18%
Всего наименований 1, на сумму
__________________________________________
1 Срок поставки: в течение 3 (трех) дней с момента размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru протокола заседания Закупочной комиссии по выбору поставщика
Участник торгов, который определен в протоколе заседания Комиссии победителем
торгов, обязан отгрузить на склад Покупателя продукцию в полном объеме.
2 Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, 100 % оплата, в течение ста восьмидесяти
дней с момента поставки Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на
шасси Hyundai HD-78 на склад Покупателя.
3 Доставка Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на шасси
Hyundai HD-78 осуществляется средствами и силами Продавца по адресу: г. Курск, ул.
Сумская, 41.
4 Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78
должен быть 2014 года новый не бывший в употреблении, с гарантией на шасси 24 месяца
или 60 000 км ., на надстройку 12 месяцев.
5 Исключительно по решению Покупателя, может быть оплачен Продавцу авансовый
платеж в размере, порядке и сроки, которые определяются исключительно Покупателем.
При согласии Продавца с указанным решением Покупателя, указанные изменения условий
Договора оформляются между Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
Продавец
Покупатель
ОАО «Курские электрические сети»
305035, г. Курск, улица Асеева, 4а
ИНН 4632064246 КПП 463250001
ОГРН 1064632038987
ОАО Банк ЗЕНИТ в «Курский» филиал
р/с 40702810300050000620
к/с 30101810700000000714
в ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области БИК
043807714
Генеральный директор
________________________ В.В. Кривов
Приложение №1
к запросу цен № [указывается номер запроса
цен] от [указывается дата запроса цен]
Предложение на поставку продукции
Получив запрос цен № [указывается номер запроса цен] от [указывается дата
запроса цен], предлагаем поставку следующей продукции:
№ п/п
Наименование продукции
Производитель, страна
происхождения
Ед.
изм.
Колво
Цена
едини
цы,
руб.
Общая
цена,
руб.
1.
2.
3.
…
ИТОГО
х
х
х
Срок поставки: в течение 3 (трех) дней с момента размещения на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru протокола заседания Закупочной комиссии по выбору поставщика
Участник торгов, который определен в протоколе заседания Комиссии победителем
торгов, обязан отгрузить на склад Покупателя продукцию в полном объеме.
2 Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, 100 % оплата, в течение ста восьмидесяти
дней с момента поставки Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на
шасси Hyundai HD-78 на склад Покупателя.
3 Доставка Автоподъемника телескопического (автовышка) АГП-18Т на шасси
Hyundai HD-78 осуществляется средствами и силами Продавца по адресу: г. Курск, ул.
Сумская, 41.
4 Автоподъемник телескопический (автовышка) АГП-18Т на шасси Hyundai HD-78
должен быть 2014 года новый не бывший в употреблении, с гарантией на шасси 24 месяца
или 60 000 км ., на надстройку 12 месяцев.
К
настоящему
предложению
прикладываются
следующие
документы,
подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным
требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок
действия предложения].
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
Приложение №2
к запросу цен № [указывается номер запроса
цен] от [указывается дата запроса цен]
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
2.
Свидетельство о государственной
регистрации предприятия
3.
ИНН/КПП Участника
4.
Юридический адрес
5.
Почтовый адрес
6.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
7.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
8.
Факс Участника (с указанием кода города)
9.
Адрес электронной почты Участника
10.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
11.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Сведения об Участнике